動物園道路硬化施工合同

動物園道路硬化施工合同合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于甲方為改善動物園基礎設施，提高游客參觀體驗，決定對動物園內道路進行硬化施工；乙方具備相關資質，愿意承攬此項工程。經雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程內容1.工程名稱：動物園道路硬化施工項目2.工程地點：甲方動物園內指定道路區(qū)域3.工程規(guī)模：__________平方米4.工程質量：符合國家相關標準和規(guī)范要求5.工程期限：自雙方簽訂合同之日起__________日內完成二、工程費用1.工程總價：人民幣__________元（大寫：________________________元整）2.付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為預付款；（2）工程進度達到__________%時，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為進度款；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為尾款。3.乙方應按照甲方要求，提供正式發(fā)票。三、工程質量及驗收1.乙方應按照雙方約定的施工方案和質量標準進行施工，確保工程質量。2.甲方有權對施工過程進行監(jiān)督，并提出合理化建議。乙方應予以采納并及時整改。3.工程驗收合格標準：（1）符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準；（2）滿足甲方提出的功能需求和外觀要求；（3）乙方提供的施工資料齊全，并通過甲方審核。4.工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收合格標準。四、違約責任1.乙方未按照約定時間完成工程的，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的__________%乘以逾期天數(shù)。2.乙方未按照約定質量標準完成工程的，甲方有權要求乙方重新施工，直至達到約定質量標準。乙方承擔因此產生的全部費用。3.甲方未按照約定時間支付工程款的，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付款項的__________%乘以逾期天數(shù)。五、爭議解決1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.動物園道路硬化施工設計方案2.施工圖紙及相關技術資料3.乙方資質證明文件4.工程進度報告5.工程驗收報告6.付款憑證及發(fā)票7.雙方簽訂的補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，認定標準為逾期天數(shù)超過合同約定的工程期限。2.乙方未按照約定質量標準完成工程，認定標準為國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。3.甲方未按照約定時間支付工程款，認定標準為逾期天數(shù)超過合同約定的付款期限。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指動物園道路硬化施工項目的所有者，負責監(jiān)督工程質量和進度。2.承包方：指承擔動物園道路硬化施工項目的施工方，負責按照合同約定完成工程。3.合同總價款：指雙方約定的完成工程后，乙方應獲得的全部報酬。4.違約金：指一方違反合同約定時，應向另一方支付的賠償金。5.工程驗收合格：指工程符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，滿足甲方提出的功能需求和外觀要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應加大施工力度，優(yōu)化施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質量問題：乙方應及時整改，直至達到約定質量標準。3.付款延誤：甲方應按時支付工程款，如有延誤，應支付違約金。4.爭議解決：雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院