建筑拆除渠道施工合同

建筑拆除渠道施工合同合同編號：__________建筑拆除渠道施工合同根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行建筑拆除渠道施工的相關事宜，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：乙方按照甲方的要求，完成建筑拆除渠道的施工工作。第二條工期2.1合同工期：自____年__月__日起至____年__月__日止，共計__天。2.2乙方應按合同約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第三條質量標準3.1乙方應嚴格按照國家的相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方的要求進行施工，確保工程質量。3.2工程質量必須達到國家標準和行業(yè)標準，并符合甲方的要求。3.3工程驗收不合格的，乙方應負責返工、修復，并承擔由此產生的費用。第四條合同價格及支付4.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。4.2甲方分期支付乙方工程款項，具體支付方式和支付時間由雙方另行簽訂補充協(xié)議約定。4.3乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時間支付工程款項。第五條甲方的義務5.1甲方應按照合同約定提供施工場地、施工條件，并保證乙方的正常施工。5.2甲方應按時支付乙方的工程款項。5.3甲方應協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)，包括但不限于施工許可、安全審查等。第六條乙方的義務6.1乙方應按照合同約定的工程內容、工期、質量標準完成施工。6.2乙方應保證工程的安全，遵守施工現場的安全規(guī)定，確保施工人員的人身安全。6.3乙方應承擔因自身原因導致的工期延誤和工程質量問題的責任。第七條違約責任7.1任何一方違反合同的約定，應承擔相應的違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。7.2乙方如未按約定工期完成施工，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×逾期天數×1%。7.3甲方如未按約定時間支付工程款項，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應付款項×逾期天數×1%。第八條爭議解決8.1本合同的解釋和履行均適用中華人民共和國的法律。8.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且工程款項結清之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工圖紙和技術規(guī)范2.工程量清單3.施工組織設計4.安全生產管理制度5.施工人員名單和資質證書6.工程款項支付憑證7.工程驗收報告8.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程款項2.乙方未按約定工期完成施工3.工程質量未達到約定的標準4.乙方未保證施工現場的安全規(guī)定5.乙方未提供合法的發(fā)票6.甲方未提供合格的施工場地和條件7.甲方未協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)8.甲方未按約定提供施工所需的圖紙和技術規(guī)范三、法律名詞及解釋：1.建筑拆除：指對既有建筑物進行拆除，使其恢復到原始狀態(tài)的過程。2.合同工期：雙方約定的完成工程的期限。3.工程質量：工程滿足使用目的的各種性能指標的總稱。4.違約金：當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，應當向對方支付的金錢。5.工程驗收：對完成的工程進行檢查、試驗、評定，確定其是否符合技術規(guī)范和合同要求的活動。6.安全生產：在施工過程中，采取一系列措施，防止事故的發(fā)生，保障人員的安全。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，并采取措施加快施工進度。2.工程質量問題：乙方應立即進行整改，直到符合約定的質量標準。3.款項支付：甲方應按照約定的時間支付工程款項，如出現逾期，應支付違約金。4.施工安全事故：乙方應立即啟動應急預案，報告甲方和相關部門，并采取措施防止事故擴大。5.施工手續(xù)辦理：乙方應協(xié)助甲方辦理相關施工手續(xù)，確保工程順利進行。五、所有應用場景：1.既有建筑