材料加工承攬合同模板

材料加工承攬合同模板第一篇范文：合同編號：__________

材料加工承攬合同

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行材料加工承攬事宜，經雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、加工承攬范圍

1.1甲方委托乙方進行材料加工承攬，具體加工承攬范圍包括但不限于：材料切割、焊接、組裝、表面處理等。

二、加工承攬材料

2.1加工承攬材料由甲方提供，乙方應按照甲方提供的材料規(guī)格、質量要求進行加工。

2.2甲方應確保提供的材料符合國家相關標準和規(guī)定，并對材料的質量負責。

三、加工承攬數量、工期及交付方式

3.1加工承攬數量：甲方需向乙方提供加工承攬材料數量，具體數量以甲方提供的清單為準。

3.2工期：乙方應按照甲方要求，在合同約定的工期內完成加工承攬任務。

3.3交付方式：乙方應按照合同約定的時間、地點，將加工完成的承攬產品交付給甲方。

四、加工承攬費用及支付方式

4.1加工承攬費用：根據加工承攬范圍、材料規(guī)格、數量等因素，雙方協(xié)商確定加工承攬費用。

4.2支付方式：甲方應按照合同約定的時間和方式向乙方支付加工承攬費用。

五、雙方責任與義務

5.1甲方責任與義務：

（1）按照合同約定的時間、地點提供加工承攬材料；

（2）按照合同約定的時間和方式支付加工承攬費用；

（3）對加工完成的承攬產品進行驗收，如有質量問題，甲方應及時通知乙方。

5.2乙方責任與義務：

（1）按照甲方要求，在合同約定的工期內完成加工承攬任務；

（2）確保加工完成的承攬產品符合國家相關標準和規(guī)定；

（3）按照合同約定的時間、地點將加工完成的承攬產品交付給甲方；

（4）對加工過程中出現的質量問題負責，及時進行修復。

六、違約責任

6.1如一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2違約責任包括但不限于：支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

八、附件

1.甲方提供的加工承攬材料清單；

2.加工承攬產品技術要求及圖紙；

3.其他與本合同相關的文件。

甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年________月________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

材料加工承攬合同

甲方（以下簡稱“甲方”）為委托方，乙方（以下簡稱“乙方”）為承攬方，丙方（以下簡稱“丙方”）為監(jiān)督方，三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行材料加工承攬事宜，并引入丙方進行監(jiān)督，達成如下協(xié)議：

一、加工承攬范圍

1.1甲方委托乙方進行材料加工承攬，具體加工承攬范圍包括但不限于：材料切割、焊接、組裝、表面處理等。

二、加工承攬材料

2.1加工承攬材料由甲方提供，乙方應按照甲方提供的材料規(guī)格、質量要求進行加工。

2.2甲方應確保提供的材料符合國家相關標準和規(guī)定，并對材料的質量負責。

2.3丙方負責監(jiān)督材料的質量和數量，確保符合合同約定。

三、加工承攬數量、工期及交付方式

3.1加工承攬數量：甲方需向乙方提供加工承攬材料數量，具體數量以甲方提供的清單為準。

3.2工期：乙方應按照甲方要求，在合同約定的工期內完成加工承攬任務。

3.3交付方式：乙方應按照合同約定的時間、地點，將加工完成的承攬產品交付給甲方。

3.4丙方負責監(jiān)督交付過程，確保產品符合合同要求。

四、加工承攬費用及支付方式

4.1加工承攬費用：根據加工承攬范圍、材料規(guī)格、數量等因素，雙方協(xié)商確定加工承攬費用。

4.2支付方式：甲方應按照合同約定的時間和方式向乙方支付加工承攬費用。

4.3丙方有權審核乙方的費用合理性，對不合理費用有權要求乙方進行調整。

五、甲方的權益與責任

5.1甲方權利：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、數量完成加工承攬任務；

（2）甲方有權要求丙方對加工承攬過程進行監(jiān)督，確保合同履行；

（3）甲方有權要求乙方對違約行為承擔相應責任；

（4）甲方有權要求丙方對乙方的違約行為進行制止和糾正。

5.2甲方責任：

（1）甲方應按照合同約定的時間、地點提供加工承攬材料；

（2）甲方應按照合同約定的時間和方式支付加工承攬費用；

（3）甲方應對乙方提供的技術文件和圖紙保密。

六、乙方的責任與義務

6.1乙方責任：

（1）乙方應按照甲方要求，在合同約定的工期內完成加工承攬任務；

（2）乙方應確保加工完成的承攬產品符合國家相關標準和規(guī)定；

（3）乙方應接受丙方的監(jiān)督，對丙方的合理要求予以配合。

6.2乙方義務：

（1）乙方應按照合同約定的時間、地點將加工完成的承攬產品交付給甲方；

（2）乙方應對加工過程中出現的質量問題負責，及時進行修復；

（3）乙方應妥善保管甲方提供的材料，防止材料損壞或丟失。

七、丙方的責權利

7.1丙方權利：

（1）丙方有權對乙方的加工承攬過程進行監(jiān)督，確保符合合同要求；

（2）丙方有權要求乙方對不符合合同要求的加工承攬產品進行整改；

（3）丙方有權要求乙方對違約行為承擔相應責任。

7.2丙方責任：

（1）丙方應按照合同約定的時間、地點進行監(jiān)督工作；

（2）丙方應確保監(jiān)督工作的公正、公平，不得偏袒任何一方；

（3）丙方應保護甲乙雙方的合法權益。

八、違約責任

8.1如一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。

8.2違約責任包括但不限于：支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效

10.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

十一、附件

1.甲方提供的加工承攬材料清單；

2.加工承攬產品技術要求及圖紙；

3.其他與本合同相關的文件。

甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________丙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年________月________日

第三方丙方的介入，旨在保障甲方的權益，確保乙方按照合同約定履行義務。甲方作為委托方，通過引入丙方監(jiān)督，既保障了材料加工承攬的質量和進度，又維護了自己的合法權益。同時，甲方作為權益主導方，通過增加權利條款和利益條款，進一步強化了自身在合同中的主導地位。這種模式有利于甲乙雙方建立長期穩(wěn)定的合作關系，促進材料加工承攬行業(yè)的健康發(fā)展。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

產品研發(fā)與技術支持合同

乙方（以下簡稱“乙方”）為研發(fā)與技術支持服務提供方，甲方（以下簡稱“甲方”）為委托方，丁方（以下簡稱“丁方”）為技術評估方，三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行產品研發(fā)與技術支持服務事宜，并引入丁方進行技術評估，達成如下協(xié)議：

一、研發(fā)與技術支持服務內容

1.1甲方委托乙方進行產品研發(fā)與技術支持服務，具體內容包括但不限于：產品概念設計、技術研發(fā)、技術文檔編制、技術測試等。

二、研發(fā)與技術支持材料

2.1研發(fā)與技術支持所需材料由乙方自行準備，甲方提供必要的背景資料和需求說明。

2.2丁方負責對乙方提供的材料進行技術評估，確保符合研發(fā)與技術支持的要求。

三、研發(fā)與技術支持進度與交付

3.1研發(fā)與技術支持進度：乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成各項研發(fā)與技術支持任務。

3.2交付方式：乙方應按照合同約定的時間、地點，將研發(fā)與技術支持成果交付給甲方。

3.3丁方負責對交付成果進行技術評估，確保符合合同要求。

四、研發(fā)與技術支持費用及支付

4.1研發(fā)與技術支持費用：根據研發(fā)與技術支持的內容、難度、預期成果等因素，雙方協(xié)商確定費用。

4.2支付方式：甲方應按照合同約定的時間和方式向乙方支付費用。

4.3丁方有權對乙方的費用進行審核，對不合理費用有權要求乙方進行調整。

五、乙方的權益與責任

5.1乙方權利：

（1）乙方有權要求甲方按照合同約定提供必要的背景資料和需求說明；

（2）乙方有權要求丁方對研發(fā)與技術支持成果進行技術評估，確保評估的公正性；

（3）乙方有權要求甲方按照合同約定支付費用，并在支付過程中享有優(yōu)先權；

（4）乙方有權在研發(fā)與技術支持過程中對技術問題進行自主決策。

5.2乙方責任：

（1）乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成研發(fā)與技術支持任務；

（2）乙方應確保研發(fā)與技術支持成果符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范；

（3）乙方應接受丁方的技術評估，對評估結果予以改進。

六、甲方的責任與義務

6.1甲方責任：

（1）甲方應按照合同約定提供必要的背景資料和需求說明，確保信息的準確性和完整性；

（2）甲方應按照合同約定的時間、地點接受乙方交付的研發(fā)與技術支持成果；

（3）甲方應按照合同約定的時間和方式支付費用。

6.2甲方義務：

（1）甲方不得要求乙方超出合同約定范圍提供研發(fā)與技術支持服務；

（2）甲方不得泄露乙方在研發(fā)與技術支持過程中知悉的商業(yè)秘密；

（3）甲方不得無故拖延支付費用。

七、丁方的責權利

7.1丁方權利：

（1）丁方有權對乙方提供的材料和技術評估報告進行獨立評估；

（2）丁方有權要求乙方對評估結果提出改進措施；

（3）丁方有權要求甲方提供必要的配合和支持。

7.2丁方責任：

（1）丁方應按照合同約定的時間進行技術評估；

（2）丁方應確保技術評估的客觀性和公正性；

（3）丁方應保護甲乙雙方的合法權益。

八、違約責任

8.1如一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。

8.2違約責任包括但不限于：支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效

10.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

十一、附件

1.研發(fā)與技術支持服務需求說明；

2.技術評估報告；

3.其他與本合同相關的文件。

乙方（蓋章）：__________甲方（蓋章）：__________丁方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年________月_