建設(shè)項目停工賠償

建設(shè)項目停工賠償合同編號：__________合同各方：鑒于：2.乙方作為甲方的承包商，承擔(dān)項目的建設(shè)任務(wù)；4.由于不可抗力等因素，項目自__________年__________月__________日起被迫停工；5.雙方為了解決停工帶來的損失，經(jīng)過友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條停工損失賠償1.1乙方應(yīng)按照原合同約定的工程進度，計算因停工導(dǎo)致的工程進度延誤所產(chǎn)生的損失，包括但不限于人工費、材料費、設(shè)備租賃費等；1.2乙方應(yīng)在收到甲方要求賠償?shù)耐ㄖ骭___個工作日內(nèi)，向甲方提交詳細的損失賠償報告及計算依據(jù)；1.3甲方應(yīng)在收到乙方提交的損失賠償報告后____個工作日內(nèi)，對乙方的賠償請求進行核實，并按照本合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)予以賠償；1.4甲方賠償乙方因停工導(dǎo)致的損失后，乙方應(yīng)立即恢復(fù)項目的建設(shè)，確保項目按照原合同約定的工程進度順利進行；1.5如果乙方在停工期間未能采取有效措施減少損失，甲方有權(quán)按照原合同約定的比例扣除乙方的賠償金額。第二條賠償計算方法賠償金額=停工損失×賠償比例其中，停工損失=（原合同約定的工程進度實際完成工程進度）×原合同約定的工程總價；賠償比例由雙方協(xié)商確定，但不應(yīng)低于____%。2.2乙方應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)，證明停工導(dǎo)致的損失金額，包括但不限于合同、發(fā)票、付款憑證等；2.3甲方應(yīng)在核實乙方損失后____個工作日內(nèi)，向乙方支付賠償金額。第三條合同的解除和終止3.1在停工原因消除后，乙方應(yīng)立即恢復(fù)項目的建設(shè)；3.2如果乙方在停工原因消除后____個月內(nèi)仍未能恢復(fù)項目建設(shè)，甲方有權(quán)解除原合同，并按照原合同約定的違約責(zé)任向乙方追償；3.3如果甲方因故解除原合同，應(yīng)按照原合同約定的違約責(zé)任向乙方支付賠償金。第四條保密條款4.1雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露；4.2本保密條款自本合同簽訂之日起生效，至本合同解除、終止之日起____年內(nèi)有效。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；5.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第六條其他條款6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至原合同約定的工程完畢之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.原建設(shè)項目合同2.賠償計算依據(jù)的相關(guān)合同、發(fā)票、付款憑證等3.損失賠償報告4.甲方支付賠償金額的銀行轉(zhuǎn)賬憑證5.保密協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按原合同約定提供建設(shè)項目的施工場地、原材料、設(shè)備等，導(dǎo)致乙方無法正常施工。2.乙方未按原合同約定的工程進度完成建設(shè)任務(wù)，造成工程延誤。3.甲方未按原合同約定支付工程款，導(dǎo)致乙方施工資金短缺。4.乙方未按原合同約定采取措施減少停工損失。三、法律名詞及解釋：1.甲方：項目業(yè)主，承擔(dān)項目建設(shè)的主體責(zé)任。2.乙方：承包商，承擔(dān)項目建設(shè)的實施責(zé)任。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。4.停工損失：因停工導(dǎo)致的工程進度延誤所產(chǎn)生的損失，包括人工費、材料費、設(shè)備租賃費等。5.賠償比例：雙方協(xié)商確定的賠償金額與停工損失的比率。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方恢復(fù)項目建設(shè)后，工程進度延誤導(dǎo)致無法按原合同約定完成。解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工程進度計劃，并根據(jù)實際情況簽訂補充協(xié)議。2.問題：甲方支付賠償金額后，乙方未立即恢復(fù)項目建設(shè)。解決辦法：甲方有權(quán)解除原合同，并按照原合同約定的違約責(zé)任向乙方追償。3.問題：乙方在停工期間未能采取有效措施減少損失。解決辦法：甲方有權(quán)按照原合同約定的比例扣除乙方的賠償金額。4.問題：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議。解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.建設(shè)項目因不可抗力因