2024年度大數據處理中心施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度大數據處理中心施工合同本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方名稱及定義1.2乙方名稱及定義1.3丙方名稱及定義2.工程內容與范圍2.1工程概述2.2施工范圍及內容2.3工程地點及工期3.合同價格與支付3.1合同總價3.2支付方式與時間3.3價格調整機制4.施工質量與標準4.1施工質量要求4.2質量驗收標準4.3質量保障措施5.施工安全與環(huán)保5.1施工安全要求5.2安全事故處理5.3環(huán)保要求與措施6.技術支持與服務6.1技術支持內容6.2技術服務承諾6.3技術培訓與指導7.合同的變更與解除7.1合同變更條件7.2合同解除條件7.3變更與解除的程序8.違約責任與賠償8.1違約行為及責任8.2賠償金額計算8.3違約責任免除9.爭議解決方式9.1爭議解決方式9.2仲裁地點及機構9.3訴訟地點及法院10.合同的生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同終止后的義務11.保密條款11.1保密信息范圍11.2保密信息的使用與保護11.3保密信息的泄露處理12.合同的轉讓12.1合同轉讓條件12.2轉讓程序及通知12.3轉讓后的權利與義務13.法律適用與爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決方式13.3適用法律的解釋權14.其他條款14.1合同的補充與修改14.2合同的解除與終止14.3附件及其效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及定義1.2乙方名稱及定義1.3丙方名稱及定義第二條工程內容與范圍2.1工程概述（1）大數據處理中心的基礎設施建設；（2）大數據處理中心的設備采購與安裝；（3）大數據處理中心的軟件系統(tǒng)開發(fā)與部署；（4）大數據處理中心的技術支持與培訓。2.2施工范圍及內容（1）土建工程，包括場地平整、建筑物的設計與施工等；（2）安裝工程，包括設備的安裝、調試與驗收等；（3）軟件工程，包括系統(tǒng)分析、開發(fā)、測試與部署等；（4）技術培訓，包括操作培訓、維護培訓等。2.3工程地點及工期工程地點：【工程地點】，乙方應按照甲方的要求，保證工程在【工期】內完成。第三條合同價格與支付3.1合同總價本合同總價定為【合同總價】，幣種為【幣種】。3.2支付方式與時間（1）合同簽訂后【付款時間】內支付合同總價【比例】作為預付款；（2）工程進度達到【進度比例】時支付相應比例的進度款；（3）工程驗收合格后【付款時間】內支付剩余的合同價款。3.3價格調整機制合同執(zhí)行過程中，如遇材料價格波動、政策調整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調整合同價格。第四條施工質量與標準4.1施工質量要求乙方應按照國家標準、行業(yè)標準和甲方的要求進行施工，保證工程質量達到【質量標準】。4.2質量驗收標準工程驗收應按照【驗收標準】進行，驗收不合格的工程，乙方應負責整改直至達到驗收標準。4.3質量保障措施乙方應建立健全質量管理體系，加強工程質量的過程控制，確保工程質量。第五條施工安全與環(huán)保5.1施工安全要求乙方應嚴格按照國家安全生產法律法規(guī)和甲方要求，確保工程施工安全。5.2安全事故處理工程施工過程中發(fā)生安全事故，乙方應立即報告甲方，并按照相關法律法規(guī)和甲方要求進行處理。5.3環(huán)保要求與措施乙方應遵守國家環(huán)保法律法規(guī)，采取有效措施，確保工程施工過程中的環(huán)境保護。第六條技術支持與服務6.1技術支持內容（1）工程技術咨詢與服務；（2）設備維護與升級服務；（3）軟件系統(tǒng)運行維護服務；（4）技術培訓與指導。6.2技術服務承諾乙方承諾提供的技術服務滿足甲方的要求，確保工程的順利運行。6.3技術培訓與指導乙方應對甲方操作人員進行操作培訓和技術指導，確保甲方能獨立操作和維護工程。第八條合同的變更與解除8.1合同變更條件除非合同另有規(guī)定，任何對合同內容的變更或解除均需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。8.2合同解除條件（1）對方嚴重違約，經催告后在合理期限內仍未履行合同義務；（2）因不可抗力導致合同無法履行，且雙方無法達成延期履行或部分履行的一致意見。8.3變更與解除的程序（1）提出變更或解除的一方應向對方提出書面申請；（2）雙方就變更或解除事宜進行協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議；（3）合同變更或解除協(xié)議簽訂后，雙方按照協(xié)議約定的方式執(zhí)行。第九條違約責任與賠償8.1違約行為及責任違約方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為合同總價款的【百分比】。8.2賠償金額計算賠償金額根據違約方的違約程度、損失程度和合同約定等因素確定。8.3違約責任免除（1）不可抗力導致的違約；（2）因第三方原因導致的違約；（3）合同中約定的其他免責情形。第十條爭議解決方式9.1爭議解決方式（1）仲裁；（2）訴訟。9.2仲裁地點及機構如選擇仲裁解決爭議，仲裁地點為【仲裁地點】，仲裁機構為【仲裁機構】。9.3訴訟地點及法院如選擇訴訟解決爭議，訴訟地點為【訴訟地點】，法院為【法院】。第十一條合同的生效與終止10.1合同生效條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件（1）合同約定的工程驗收合格；（2）合同約定的服務期限屆滿；（3）雙方協(xié)商一致提前終止合同。10.3合同終止后的義務合同終止后，乙方應按照甲方的要求辦理工程移交手續(xù)，并保證工程在【期限】內正常運行。第十二條保密條款11.1保密信息范圍保密信息包括合同內容、技術資料、商業(yè)秘密等雙方約定需要保密的信息。11.2保密信息的使用與保護雙方應對保密信息予以嚴格保密，未經對方同意，不得向第三方披露。11.3保密信息的泄露處理如發(fā)生保密信息泄露，泄露方應立即采取補救措施，并承擔相應的違約責任。第十三條合同的轉讓12.1合同轉讓條件未經對方同意，任何一方不得將合同轉讓給第三方。12.2轉讓程序及通知如需轉讓合同，轉讓方應向對方提出書面申請，并經對方同意后方可轉讓。12.3轉讓后的權利與義務合同轉讓后，新的合同主體繼承原合同的權利與義務。第十四條其他條款13.1合同的補充與修改合同的補充與修改應采用書面形式，經雙方簽字蓋章后生效。13.2合同的解除與終止合同的解除與終止應按照本合同第八條的規(guī)定執(zhí)行。13.3附件及其效力本合同附件為合同的有效組成部分，與合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和定義1.1第三方介入的定義在本合同中，第三方介入指的是除甲方和乙方之外，根據合同條款或雙方協(xié)商一致，參與合同執(zhí)行過程的各方。第三方可以是中介方、咨詢機構、監(jiān)理單位、供應商、分包商等。1.2第三方介入的形式（1）中介方提供的咨詢服務；（2）監(jiān)理單位對工程進度和質量的監(jiān)督；（3）供應商提供的產品或服務；（4）分包商承擔的部分工程。2.第三方介入的責任限額2.1第三方責任限額的定義第三方責任限額是指甲方和乙方根據合同約定，對第三方在合同執(zhí)行過程中的責任和義務進行限制，以保證雙方的權益。2.2第三方責任限額的確定（1）第三方的職責范圍；（2）第三方的工作標準和質量要求；（3）第三方應承擔的責任和義務；（4）第三方違約或侵權時的賠償限額。3.第三方介入的額外條款和說明3.1額外條款的制定甲方和乙方可以根據合同的實際情況，制定針對第三方的額外條款，以明確第三方的權利和義務。3.2額外條款的內容（1）第三方的選定標準和程序；（2）第三方的支付條件和方式；（3）第三方的違約責任；（4）第三方的權益保護。3.3說明的提供甲方和乙方應向第三方明確說明合同中的各項條款，確保第三方了解并遵守合同約定。4.第三方與其他各方的關系劃分4.1第三方與甲乙方的關系劃分第三方與甲方和乙方是合同關系中的平行主體，第三方應獨立承擔合同約定的責任和義務。4.2第三方與供應商、分包商的關系劃分第三方與供應商、分包商等其他合同主體之間的關系，由各方根據合同約定和法律規(guī)定進行劃分。5.第三方介入的變更和解除5.1第三方介入的變更第三方介入的變更應由甲方和乙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.2第三方介入的解除第三方介入的解除應由甲方和乙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。6.第三方介入的爭議解決6.1第三方介入的爭議解決方式第三方介入的爭議應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以選擇仲裁或訴訟解決。6.2仲裁地點及機構如選擇仲裁解決爭議，仲裁地點為【仲裁地點】，仲裁機構為【仲裁機構】。6.3訴訟地點及法院如選擇訴訟解決爭議，訴訟地點為【訴訟地點】，法院為【法院】。7.第三方介入后的合同效力7.1第三方介入對合同效力的影響第三方介入不影響合同的生效和履行，甲方和乙方應按照合同約定履行各自的義務。7.2第三方介入后的合同修改第三方介入后，如需修改合同，應采取書面形式，經雙方簽字蓋章后生效。8.附件及其效力本合同附件為合同的有效組成部分，與合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計文件附件二：設備采購清單附件三：軟件系統(tǒng)開發(fā)需求說明書附件四：技術支持與服務協(xié)議附件五：施工安全規(guī)范附件六：環(huán)保要求與措施附件七：第三方選定標準及程序附件八：支付條件與方式附件九：違約責任認定標準附件十：爭議解決方式附件一：工程設計文件本附件應包括工程的設計圖紙、技術說明書、施工圖紙等，詳細描述工程的具體要求和施工細節(jié)。附件二：設備采購清單本附件應列出所有采購設備的名稱、型號、數量、單價、總價等信息，并提供設備的規(guī)格書和技術參數。附件三：軟件系統(tǒng)開發(fā)需求說明書本附件應詳細描述軟件系統(tǒng)的功能需求、性能要求、開發(fā)標準等，以便乙方進行系統(tǒng)開發(fā)。附件四：技術支持與服務協(xié)議本附件應明確技術支持的范圍、服務期限、服務內容、響應時間等，確保乙方在合同期內得到及時的技術支持。附件五：施工安全規(guī)范本附件應包含施工安全的相關規(guī)定和要求，指導乙方在施工過程中確保安全。附件六：環(huán)保要求與措施本附件應列出施工過程中的環(huán)保要求，以及乙方應采取的環(huán)保措施，確保工程施工對環(huán)境的影響降到最低。附件七：第三方選定標準及程序本附件應明確第三方的選定標準，包括資質要求、經驗要求、信譽評價等，并提供選定程序。附件八：支付條件與方式本附件應詳細描述支付的條件和方式，包括支付的時間、金額、支付方式等。附件九：違約行為及責任認定本附件應列舉所有可能的違約行為，并明確違約的責任認定標準和違約金計算方式。附件十：爭議解決方式本附件應明確爭議解決的途徑，包括仲裁或訴訟的地點、機構等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定時間支付預付款、進度款或尾款；2.甲方未提供施工場地、施工條件或施工所需資料；3.乙方未按約定時間完成工程進度或工程質量不符合約定；4.乙方未提供約定的技術支持與服務；5