礦井采光井施工合同

礦井采光井施工合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為礦井項目的業(yè)主，需進(jìn)行礦井采光井的施工，乙方具有礦井采光井施工的資質(zhì)和經(jīng)驗，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就礦井采光井施工事項達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程名稱：礦井采光井施工工程1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方提供的礦井設(shè)計方案，乙方負(fù)責(zé)礦井采光井的施工，包括井筒挖掘、支護(hù)、井口設(shè)施安裝等。二、工程進(jìn)度及工期2.1工程計劃開工日期：__________2.2工程計劃竣工日期：__________2.3乙方應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的施工進(jìn)度計劃進(jìn)行施工，確保工程按時完成。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照我國相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。3.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________3.3乙方應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量問題的修復(fù)和返工費用。四、工程造價及支付4.1工程總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元4.2甲方支付方式：__________4.3付款條件：__________4.4乙方應(yīng)提供合法的稅務(wù)發(fā)票。五、違約責(zé)任5.1乙方如未按約定時間完成工程，應(yīng)支付甲方違約金，違約金計算方式為：__________5.2甲方如未按約定時間支付工程款，應(yīng)支付乙方滯納金，滯納金計算方式為：__________5.3雙方因不可抗力導(dǎo)致不能履行合同的，根據(jù)實際情況協(xié)商解決。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，共同維護(hù)合同的履行。7.2雙方可簽訂補充協(xié)議，對合同內(nèi)容進(jìn)行修改和補充。7.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.礦井采光井施工設(shè)計方案2.施工進(jìn)度計劃3.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范4.稅務(wù)發(fā)票及相關(guān)財務(wù)資料5.不可抗力事件證明文件6.法院判決書或調(diào)解書二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。3.雙方未履行合同導(dǎo)致的爭議，經(jīng)協(xié)商不成，可向法院起訴。三、法律名詞及解釋：1.礦井采光井：指為礦井內(nèi)部提供自然光照明的豎井。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。3.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)支付給對方一定數(shù)額的金錢。4.滯納金：指逾期支付款項應(yīng)支付給對方一定數(shù)額的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：協(xié)商調(diào)整施工計劃，必要時乙方支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和返工，承擔(dān)相應(yīng)費用。3.甲方付款延遲：乙方可向法院提起訴訟，要求支付滯納金。4.不可抗力事件：雙方協(xié)商暫?；蚪K止合同，根據(jù)實際情況處理。五、所有應(yīng)用場景：1.礦井項目施工方與具備礦井采光井施工資質(zhì)的乙方簽訂合同。2.雙方在合同中約定