2024年度蘇州園林景觀設(shè)計施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度蘇州園林景觀設(shè)計施工合同本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1合同甲方：蘇州園林景觀設(shè)計施工合同甲方全稱1.2合同乙方：蘇州園林景觀設(shè)計施工合同乙方全稱1.3合同丙方：蘇州園林景觀設(shè)計施工合同丙方全稱（如有）2.合同項目內(nèi)容2.1項目名稱：2024年度蘇州園林景觀設(shè)計施工項目2.2項目地點：江蘇省蘇州市某具體地點2.3項目范圍：具體包含的園林景觀設(shè)計施工內(nèi)容3.合同價款及支付3.1合同總價：合同項目總金額3.2支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬、支票或其他雙方約定的支付方式3.3支付進度：按照項目完成的階段進行支付4.設(shè)計及施工要求4.1設(shè)計要求：乙方根據(jù)甲方要求進行園林景觀設(shè)計4.2施工要求：乙方按照設(shè)計方案進行施工，保證施工質(zhì)量5.工期及進度5.1合同工期：項目開始日期至項目結(jié)束日期5.2進度要求：具體每個階段的工作進度要求6.質(zhì)量保證6.1質(zhì)量標準：乙方施工的質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標準6.2保修期限：項目竣工驗收合格后一定期限內(nèi)進行質(zhì)量保修7.安全生產(chǎn)7.1安全生產(chǎn)要求：乙方應(yīng)嚴格遵守國家及地方安全生產(chǎn)規(guī)定7.2安全事故處理：發(fā)生安全事故時的處理流程及責任分配8.合同的變更與解除8.1變更條件：合同執(zhí)行過程中發(fā)生變更的條件8.2解除條件：合同執(zhí)行過程中發(fā)生解除的條件9.違約責任9.1甲方違約：甲方不履行合同義務(wù)或履行不符合約定的責任9.2乙方違約：乙方不履行合同義務(wù)或履行不符合約定的責任10.爭議解決10.1爭議解決方式：協(xié)商解決、調(diào)解、仲裁或訴訟10.2仲裁或訴訟地點：約定的仲裁委員會或人民法院11.保密條款11.1保密內(nèi)容：合同履行過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等11.2保密期限：雙方約定的保密期限12.合同的生效、變更與終止12.1生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效12.2變更條件：雙方協(xié)商一致并書面確認12.3終止條件：合同約定的終止條件13.其他條款13.1雙方約定的其他補充條款13.2法律法規(guī)規(guī)定的其他條款14.附件14.1合同附件列表：包括設(shè)計方案、施工圖紙、報價單等第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義第二條合同項目內(nèi)容2.3項目范圍：本項目包括但不限于園林景觀設(shè)計、施工、材料供應(yīng)、設(shè)備租賃等全部工作內(nèi)容。第三條合同價款及支付3.2支付方式：甲方支付乙方合同總價，具體支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬、支票或其他雙方約定的支付方式。3.3支付進度：甲方按照項目完成的階段支付合同總價，具體支付比例和時間由雙方在合同附件中約定。第四條設(shè)計及施工要求4.1設(shè)計要求：乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的需求進行園林景觀設(shè)計，設(shè)計方案應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標準。4.2施工要求：乙方應(yīng)按照設(shè)計方案進行施工，保證施工質(zhì)量，確保項目按時完成。第五條工期及進度5.2進度要求：乙方應(yīng)按照約定的工期完成本項目，具體每個階段的工作進度由雙方在合同附件中約定。第六條質(zhì)量保證6.2保修期限：項目竣工驗收合格后，乙方應(yīng)提供【】年的質(zhì)量保修服務(wù)，保修期間出現(xiàn)的質(zhì)量問題由乙方負責修復(fù)。第七條安全生產(chǎn)7.1安全生產(chǎn)要求：乙方應(yīng)嚴格遵守國家及地方安全生產(chǎn)規(guī)定，確保項目施工過程中的安全生產(chǎn)。7.2安全事故處理：發(fā)生安全事故時，乙方應(yīng)立即采取措施防止事故擴大，并及時報告甲方和相關(guān)部門，按照約定處理責任。第八條合同的變更與解除8.1變更條件：合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需要變更時，雙方可協(xié)商一致進行變更。8.2解除條件：合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行時，雙方可協(xié)商一致解除合同。第九條違約責任9.1甲方違約：甲方不履行合同義務(wù)或履行不符合約定的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為合同總價款的【】%。9.2乙方違約：乙方不履行合同義務(wù)或履行不符合約定的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的【】%。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟。10.2仲裁或訴訟地點：如選擇仲裁，仲裁地點為【】；如選擇訴訟，管轄法院為【】。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容：合同履行過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等。11.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第十二條合同的生效、變更與終止12.1生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2變更條件：合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。12.3終止條件：合同約定的終止條件達成時，本合同終止。第十三條其他條款13.1雙方約定的其他補充條款：（1）如合同履行過程中發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。（2）如甲方逾期支付價款，應(yīng)按日利率【】‰支付滯納金。（3）如乙方逾期完成工程，應(yīng)按日利率【】‰支付滯納金。13.2法律法規(guī)規(guī)定的其他條款。第十四條附件14.1合同附件列表：（1）設(shè)計方案（2）施工圖紙（3）報價單（4）其他相關(guān)文件本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義及責任1.2第三方責任：第三方應(yīng)按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)，履行其在合同中的職責，確保項目的順利進行。1.3第三方權(quán)利：第三方在履行合同職責過程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持。第二條第三方介入程序2.1第三方介入條件：當本合同履行過程中，需要第三方介入時，甲乙雙方應(yīng)立即通知第三方。2.2第三方答復(fù)：第三方在收到甲乙雙方的介入通知后，應(yīng)在【】日內(nèi)予以答復(fù)，明確是否同意介入。2.3第三方介入方式：第三方可以采取現(xiàn)場監(jiān)督、審核、驗收等方式介入項目。第三條第三方責任限額3.1第三方責任限額：第三方對甲乙雙方的責任限額，按照第三方在合同中的約定及法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。3.2第三方賠償責任：如第三方因履行合同職責造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。3.3第三方責任保險：第三方應(yīng)購買并維持相應(yīng)的責任保險，以保障甲乙雙方的合法權(quán)益。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲方：第三方在履行合同職責過程中，應(yīng)遵守甲方的管理制度和規(guī)定，尊重甲方的合法權(quán)益。4.2第三方與乙方：第三方應(yīng)按照合同約定，對乙方的工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目質(zhì)量。第五條第三方違約處理5.1第三方違約：第三方不履行合同義務(wù)或履行不符合約定的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔違約責任。5.2違約金支付：第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，支付違約金，違約金為合同總價款的【】%。5.3違約賠償：如第三方違約導(dǎo)致甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。第六條第三方解除合同6.1第三方解除條件：如第三方因不可抗力等原因無法繼續(xù)履行合同，可以解除合同。6.2解除合同通知：第三方應(yīng)立即通知甲乙雙方，說明解除合同的原因和依據(jù)。6.3解除合同后處理：第三方應(yīng)按照合同約定，辦理相關(guān)手續(xù)，確保項目順利進行。第七條爭議解決7.1爭議解決方式：如第三方介入過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方可以協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟。7.2仲裁或訴訟地點：如選擇仲裁，仲裁地點為【】；如選擇訴訟，管轄法院為【】。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容：第三方在履行合同職責過程中，涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等。8.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第九條合同的生效、變更與終止9.1生效條件：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。9.2變更條件：合同的變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。9.3終止條件：合同約定的終止條件達成時，本合同終止。第十條其他條款10.1雙方約定的其他補充條款：（1）如合同履行過程中，第三方未能按照約定履行其職責，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔相應(yīng)的責任。（2）如甲方、乙方、第三方之間因履行合同發(fā)生糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟。10.2法律法規(guī)規(guī)定的其他條款。本修正條款與原合同具有同等法律效力，一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.設(shè)計方案：包括園林景觀的整體設(shè)計理念、布局規(guī)劃、效果圖、施工圖等，詳細說明設(shè)計的各項參數(shù)、材料、工藝等。2.施工圖紙：包括施工細節(jié)、施工工藝、施工步驟等，詳細說明施工的各項要求、標準、注意事項等。3.報價單：包括工程量清單、材料費用、人工費用、機械費用等，詳細列出各項費用的明細。4.施工進度計劃：包括施工的時間節(jié)點、施工內(nèi)容、施工人員等，詳細說明施工的進度安排。5.質(zhì)量保修條款：詳細說明質(zhì)量保修的范圍、期限、保修流程等。6.安全生產(chǎn)方案：包括安全生產(chǎn)的各項規(guī)定、安全措施、應(yīng)急預(yù)案等。7.合同履行過程中的其他文件和資料：如會議紀要、通訊記錄、變更通知等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約：未按約定時間支付價款；未提供施工場地、施工條件等；干涉乙方的施工過程，影響施工質(zhì)量；未履行合同約定的其他義務(wù)。違約責任：甲方應(yīng)支付違約金，違約金為合同總價款的【】%。如甲方違約導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。2.乙方違約：未按約定時間完成施工；施工質(zhì)量不符合合同約定；使用不合格材料、工藝等；未履行合同約定的其他義務(wù)。違約責任：乙方應(yīng)支付違約金，違約金為合同總價款的【】%。如乙方違約導(dǎo)