購物廣場地暖工程承包合同

購物廣場地暖工程承包合同合同編號：__________地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方為購物廣場的所有權(quán)人，需要對購物廣場進(jìn)行地暖工程的建設(shè)，乙方具備地暖工程施工資質(zhì)和經(jīng)驗，自愿承攬該工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商，就地暖工程承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程名稱：購物廣場地暖工程1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于地暖管道的鋪設(shè)、設(shè)備安裝、調(diào)試及驗收等。二、工程承包范圍及要求2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和施工方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。2.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.3乙方應(yīng)承擔(dān)工程期間的一切安全責(zé)任，確保工程施工過程中不發(fā)生安全事故。2.4乙方應(yīng)按照約定的價格完成工程，除非甲方提出合理的修改要求導(dǎo)致費用增加。三、工程價格及支付方式3.1工程總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方分期支付工程款，具體支付方式如下：（1）工程開工前，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程款的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。四、工期4.1雙方同意工程開工日期為__________，竣工日期為__________。4.2乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、質(zhì)量保證5.1乙方應(yīng)對所施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保工程驗收合格。5.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至驗收合格。5.3質(zhì)保期為工程竣工驗收合格之日起__________年。六、違約責(zé)任6.1乙方如未按照約定工期完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的1%。6.2乙方如未按照約定質(zhì)量完成工程，應(yīng)承擔(dān)整改費用及因此給甲方造成的損失。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1除非雙方另有約定，本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.工程預(yù)算表4.工程進(jìn)度計劃5.質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)6.安全防護(hù)措施7.乙方資質(zhì)證明文件8.合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定工期完成工程，視為違約。2.乙方未按照約定質(zhì)量完成工程，視為違約。3.乙方未按照約定支付工程款，視為違約。4.甲方未按照約定支付工程款，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工圖紙和施工方案，視為違約。6.雙方未按照約定履行合同義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指購物廣場的所有權(quán)人。2.乙方：指具備地暖工程施工資質(zhì)和經(jīng)驗的企業(yè)或個人。3.工程總價：指雙方約定的工程完成所需的總費用。4.違約金：指一方違約時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.質(zhì)保金：指作為工程質(zhì)量保證的押金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題，一次性支付給乙方。6.質(zhì)保期：指工程竣工驗收合格之日起，乙方對工程質(zhì)量承擔(dān)保證責(zé)任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，如乙方原因?qū)е卵诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方負(fù)責(zé)整改，直至驗收合格。如乙方不配合，甲方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.工程款支付糾紛：解決辦法：按照合同約定的支付方式進(jìn)行支付，如有爭議，雙方可協(xié)商解決或向法院提起訴訟。4.施工安全問題：解決辦法：乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全防護(hù)措施，確保工程施工過程中的安全。如發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為購物廣場的所有權(quán)人，需要對購物廣場進(jìn)行地暖工程的建設(shè)。2.乙方具備地暖工程施工資質(zhì)和經(jīng)驗，愿意承攬該工程。3.雙方就地暖工程承包事宜進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本合同