二零二四年度建筑施工合同范本

二零二四年度建筑施工合同范本本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址1.4術語定義第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內容2.5工程預算第三條合同價格及支付方式3.1合同總價3.2支付方式3.3進度付款3.4竣工付款3.5質量保證金第四條工程進度及工期4.1工程進度計劃4.2工期要求4.3工期延誤4.4工期提前第五條工程質量與標準5.1工程質量要求5.2質量檢驗標準5.3質量保證措施5.4質量問題處理第六條材料與設備供應6.1材料供應6.2設備供應6.3材料設備驗收6.4材料設備保管第七條施工安全與環(huán)保7.1安全生產要求7.2安全防護措施7.3環(huán)保要求7.4安全事故處理第八條變更與解除合同8.1合同變更8.2合同解除8.3變更解除后的處理第九條違約責任9.1甲方違約9.2乙方違約9.3丙方違約9.4違約責任免除第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁10.3訴訟第十一條保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3泄密責任第十二條不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力處理第十三條合同的生效、變更和終止13.1合同生效條件13.2合同變更程序13.3合同終止條件第十四條其他條款14.1信息披露14.2法律法規(guī)14.3附件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××建筑工程有限公司甲方地址：×××市×××路×××號1.2乙方名稱：×××建筑施工有限公司乙方地址：×××市×××路×××號1.3丙方名稱：×××建筑材料有限公司丙方地址：×××市×××路×××號1.4術語定義1.4.1甲方：指×××建筑工程有限公司1.4.2乙方：指×××建筑施工有限公司1.4.3丙方：指×××建筑材料有限公司1.4.4工程：指本合同約定的×××項目建筑工程1.4.5合同總價：指本合同約定的工程總價款1.4.6進度付款：指按照工程進度完成的付款1.4.7竣工付款：指工程竣工后一次性支付的款項第二條工程概況2.1工程名稱：×××項目建筑工程2.2工程地點：×××市×××路×××號2.3工程規(guī)模：按照甲方提供的工程設計圖紙和說明書執(zhí)行2.4工程內容：包括但不限于土建、安裝、裝修等全部工程內容2.5工程預算：合同總價款為人民幣×××萬元整（大寫：人民幣×××萬元整）第三條合同價格及支付方式3.1合同總價：人民幣×××萬元整（大寫：人民幣×××萬元整）3.2支付方式：銀行轉賬3.3進度付款：按照工程進度，每月25日前支付上月工程進度款的70%3.4竣工付款：工程竣工后，經甲方驗收合格，支付剩余的30%款項第四條工程進度及工期4.1工程進度計劃：按照甲方提供的工程進度計劃執(zhí)行4.2工期要求：工程自開工之日起，工期為×××個月4.3工期延誤：因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任4.4工期提前：經甲方同意，乙方提前完成工程，甲方不額外支付費用第五條工程質量與標準5.1工程質量要求：按照國家標準和行業(yè)標準執(zhí)行，確保工程質量合格5.2質量檢驗標準：按照國家標準和行業(yè)標準進行檢驗5.3質量保證措施：乙方應建立健全質量管理體系，確保工程質量5.4質量問題處理：發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方有權要求乙方及時整改，必要時有權要求乙方支付違約金第六條材料與設備供應6.1材料供應：乙方負責采購工程所需的材料，并按照甲方要求提供相關材料合格證明6.2設備供應：乙方負責采購工程所需的設備，并保證設備質量合格6.3材料設備驗收：甲方對乙方供應的材料設備進行驗收，不符合要求的，乙方應負責更換6.4材料設備保管：乙方應妥善保管工程材料和設備，造成損失的，乙方應承擔賠償責任第八條變更與解除合同8.1合同變更1)合同履行過程中，如需變更合同內容，應由甲方提出變更需求，乙方和丙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的附件；2)變更協(xié)議經甲乙丙三方簽字蓋章后生效，對三方具有法律約束力；3)變更協(xié)議未涉及的合同內容，仍按照本合同執(zhí)行。8.2合同解除1)在合同履行過程中，如甲方因故要求解除合同，應提前一個月書面通知乙方；2)合同解除后，乙方應按照甲方要求，妥善處理工程尾款和相關事宜；3)合同解除原因非乙方責任導致的，乙方不承擔違約責任。8.3變更解除后的處理1)變更解除后，甲乙丙三方應按照變更協(xié)議或解除協(xié)議約定的內容，履行相關義務；2)變更解除后，如涉及工程款支付、質量保證等問題，甲乙丙三方應協(xié)商解決；3)變更解除后，甲乙丙三方在合同履行過程中產生的糾紛，應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條違約責任9.1甲方違約1)甲方未按約定時間支付進度款或竣工款的，應支付違約金，違約金為應付款項的千分之五；2)甲方未按約定提供工程設計圖紙、施工圖紙等相關資料的，乙方有權要求延期施工，由此產生的費用由甲方承擔；3)甲方違反合同其他約定的，應承擔相應的違約責任。9.2乙方違約1)乙方未按約定時間完成工程的，應支付違約金，違約金為應付款項的千分之五；2)乙方未按約定標準保證工程質量的，甲方有權要求乙方整改，整改費用由乙方承擔；3)乙方違反合同其他約定的，應承擔相應的違約責任。9.3丙方違約1)丙方未按約定時間提供材料設備的，應支付違約金，違約金為應付款項的千分之五；2)丙方提供的材料設備不符合約定的，乙方有權要求丙方更換，更換費用由丙方承擔；3)丙方違反合同其他約定的，應承擔相應的違約責任。9.4違約責任免除1)因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，甲方、乙方、丙方不承擔違約責任；2)不可抗力事件發(fā)生后，甲乙丙三方應立即協(xié)商，采取措施減少損失，并書面通知對方；3)不可抗力事件結束后，甲乙丙三方應繼續(xù)履行合同，不可抗力事件導致合同無法繼續(xù)履行的，按照本合同第八條第2款的規(guī)定處理。第十條爭議解決10.1爭議解決方式1)甲乙丙三方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；2)如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2仲裁1)雙方同意將爭議提交×××仲裁委員會進行仲裁；2)仲裁裁決是終局的，對甲乙丙三方均具有法律約束力；3)仲裁費用按照×××仲裁委員會的規(guī)定負擔。10.3訴訟1)如甲乙丙三方未能通過協(xié)商、仲裁解決爭議，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟；2)訴訟過程中，甲乙丙三方應繼續(xù)履行合同，除非法院判決暫停履行；3)法院判決生效后，甲乙丙三方應按照判決結果履行相關義務。第十一條保密條款11.1保密內容1)甲乙丙三方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，均應予以保密；2)保密信息不包括公開信息、甲方自愿公開的信息、法律規(guī)定應予以公開的信息。11.2保密期限1)甲乙丙三方對保密信息的保密義務，自合同簽訂之日起生效，至合同解除或終止后三年內有效；2)甲乙丙三方在保密期限內不得向任何第三方披露保密信息。11.3泄密責任1)如甲乙丙一方違反保密義務，導致保密信息泄露，泄露方應承擔違約責任；2)如甲乙丙一方因故意或重大過失導致保密信息泄露，泄露方應承擔相應的民事責任。第十二條不可抗第二部分：第三方介入后的修正第三方介入是指在合同履行過程中，除甲方、乙方和丙方之外的單位或個人，根據(jù)合同約定或經甲乙丙三方同意，參與合同的履行、監(jiān)督、檢驗、結算等環(huán)節(jié)。第三方介入包括但不限于監(jiān)理機構、檢測機構、審計機構、結算機構等。當?shù)谌浇槿霑r，甲乙丙三方應簽訂書面補充協(xié)議，明確第三方的權利、義務和責任，并約定第三方的介入對合同履行產生的影響。額外條款及說明：1.第三方介入的請求：甲乙丙三方中的任何一方，如需第三方介入，應向其他雙方提出書面請求，并說明介入的理由、范圍和期限。其他雙方應在收到請求后的十個工作日內答復，不同意第三方介入的，應說明理由。2.第三方介入的確認：甲乙丙三方同意第三方介入的，應簽訂書面補充協(xié)議，明確第三方的身份、權利和義務。補充協(xié)議應經甲乙丙三方簽字蓋章后生效。3.第三方介入的范圍：第三方介入的范圍包括但不限于工程質量檢驗、工程進度監(jiān)督、材料設備驗收、工程結算等環(huán)節(jié)。第三方應按照甲乙丙三方的約定，獨立、公正地履行介入職責。4.第三方介入的費用：第三方介入的費用由提出介入請求的甲方、乙方或丙方承擔。未經甲乙丙三方同意，第三方不得收取任何費用。5.第三方介入的期限：第三方介入的期限自補充協(xié)議簽訂之日起計算，至合同約定的工程竣工驗收合格之日止。第三方應在期限內完成介入工作，并提交介入報告。6.第三方介入的報告：第三方應按照甲乙丙三方的約定，及時提交介入報告。報告應包含介入工作的內容、結論和建議。甲乙丙三方應按照報告的結論和建議，采取相應的措施。7.第三方介入的責任：第三方應獨立、公正地履行介入職責，并對介入工作的質量和結果承擔責任。第三方不得濫用職權、故意拖延或損害甲乙丙三方的合法權益。8.第三方與其他各方的關系：第三方介入不影響甲乙丙三方之間的權利義務關系。第三方僅負責介入工作的履行，不參與合同的履行和其他事宜。9.第三方責任限額：第三方介入的責任限額應根據(jù)合同約定的金額或比例確定。甲乙丙三方應在補充協(xié)議中明確第三方的責任限額。10.第三方介入的變更：合同履行過程中，如需變更第三方介入的內容、范圍或期限，甲乙丙三方應簽訂書面變更協(xié)議，并經第三方同意。變更協(xié)議應經甲乙丙三方簽字蓋章后生效。11.第三方退出：第三方因故需退出介入工作的，應提前十個工作日通知甲乙丙三方。甲方、乙方和丙方應在收到退出通知后的十個工作日內，重新確定第三方介入的范圍、期限等事項。12.第三方介入的爭議解決：甲乙丙三方與第三方在介入工作中發(fā)生爭議的，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同主體資質證明1)甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件2)甲方組織機構代碼證復印件3)甲方稅務登記證復印件4)乙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件5)乙方組織機構代碼證復印件6)乙方稅務登記證復印件7)丙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件8)丙方組織機構代碼證復印件9)丙方稅務登記證復印件附件二：工程設計圖紙1)建筑設計圖紙2)結構設計圖紙3)水電設計圖紙4)暖通設計圖紙5)景觀設計圖紙附件三：工程預算書1)工程總預算書2)單項工程預算書3)材料設備預算書附件四：進度計劃1)工程進度計劃表2)工程關鍵節(jié)點進度計劃附件五：質量標準及檢驗方法1)工程質量標準2)質量檢驗方法附件六：安全文明施工要求1)安全施工方案2)文明施工措施附件七：材料設備供應清單1)材料供應清單2)設備供應清單附件八：付款憑證1)進度付款憑證2)竣工付款憑證3)質量保證金退款憑證附件九：變更協(xié)議1)工程變更申請2)變更協(xié)議附件十：違約責任認定書1)違約行為描述2)違約責任認定標準說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定a)未按約定時間支付進度款或竣工款的，應支付違約金，違約金為應付款項的千分之五。示例：甲方未按約定時間支付進度款，乙方有權要求甲方支付違約金。b)未按約定提供工程設計圖紙、施工圖紙等相關資料的，乙方有權要求延期施工，由此產生的費用由甲方承擔。示例：甲方未提供施工圖紙，導致乙方無法按計劃施工，乙方有權要求甲方承擔延期施工費用。2.乙方違約行為及責任認定a)未按約定時間完成工程的，應支付違約金，違約金為應付款項的千分之五。示例：乙方未按約定時間完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金。