2024年外墻保溫與防水一體化施工合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外墻保溫與防水一體化施工合同版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同術語定義第二條工程概況2.1工程地點2.2工程規(guī)模2.3工程內(nèi)容第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整條件3.3支付方式第四條施工期限4.1施工開始日期4.2施工結束日期4.3延期違約責任第五條工程質(zhì)量標準5.1保溫性能要求5.2防水性能要求5.3施工質(zhì)量驗收第六條材料供應6.1材料品牌及規(guī)格6.2材料供應時間6.3材料質(zhì)量責任第七條施工工藝及要求7.1施工工藝流程7.2施工操作要求7.3施工安全措施第八條乙方義務8.1施工資質(zhì)與人員8.2工程進度報告8.3工程資料移交第九條甲方義務9.1提供施工場地9.2協(xié)助乙方施工9.3工程變更處理第十條違約責任10.1甲方違約責任10.2乙方違約責任10.3違約賠償金額第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3訴訟管轄法院第十二條合同的生效、變更與解除12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同解除條件第十三條其他約定13.1知識產(chǎn)權保護13.2保密條款13.3不可抗力第十四條合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××公司，地址：×××市×××路×××號。1.2乙方名稱：×××建筑有限公司，地址：×××市×××路×××號。1.3合同術語定義：（1）甲方：指合同中承擔發(fā)包人義務的×××公司。（2）乙方：指合同中承擔承包人義務的×××建筑有限公司。（3）工程：指甲方委托乙方施工的位于×××市×××路×××號的建筑外墻保溫與防水一體化工程。（4）合同：指本合同雙方簽訂的關于×××公司委托×××建筑有限公司施工的×××工程外墻保溫與防水一體化施工合同。第二條工程概況2.1工程地點：×××市×××路×××號。2.2工程規(guī)模：建筑外墻保溫與防水一體化，具體面積、施工范圍等詳見附件一。2.3工程內(nèi)容：包括但不限于外墻保溫層施工、防水層施工、相關輔助工程等。第三條合同價格3.1合同總價：人民幣×××萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整），具體金額詳見附件二。3.2價格調(diào)整條件：如遇材料價格波動、政策調(diào)整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。3.3支付方式：甲方按乙方施工進度，分階段支付合同價款。具體支付方式詳見附件三。第四條施工期限4.1施工開始日期：自乙方進場之日起計算，具體日期詳見附件四。4.2施工結束日期：自施工開始日期起算，預計施工期限為×個月，具體日期詳見附件四。4.3延期違約責任：如乙方原因?qū)е率┕ぱ悠?，乙方應按逾期天?shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式詳見附件五。第五條工程質(zhì)量標準5.1保溫性能要求：保溫層施工后，保溫效果應達到國家標準GB/T102942008《建筑外墻保溫系統(tǒng)熱工性能試驗方法》的要求。5.2防水性能要求：防水層施工后，工程應無滲漏、無明顯水漬現(xiàn)象，達到國家標準GB501082008《建筑防水工程技術規(guī)范》的要求。5.3施工質(zhì)量驗收：雙方應共同參與工程質(zhì)量驗收，驗收不合格的工程，乙方應負責整改至合格。第六條材料供應6.1材料品牌及規(guī)格：詳見附件六。6.2材料供應時間：根據(jù)施工進度計劃，提前×天通知甲方，確保材料供應的及時性。6.3材料質(zhì)量責任：乙方對供應的材料質(zhì)量負責，如因材料質(zhì)量問題導致工程質(zhì)量問題，乙方應承擔相應責任。第八條乙方義務8.1施工資質(zhì)與人員（1）乙方應具備合法的施工資質(zhì)，并在有效期內(nèi)。（2）乙方施工人員應具備相應的職業(yè)技能證書，且無犯罪記錄。8.2工程進度報告（1）乙方應按月向甲方報告工程進度，包括但不限于已完成工程量、工程質(zhì)量情況、下一步工作計劃等。（2）乙方應在工程進度出現(xiàn)重大問題時，立即通知甲方。8.3工程資料移交（1）乙方應在工程結束后，向甲方移交完整的工程資料，包括但不限于施工圖紙、施工記錄、驗收報告等。第九條甲方義務9.1提供施工場地（1）甲方應提供符合合同約定的施工場地，包括但不限于施工入口、施工用電、施工用水等。（2）甲方應保證施工場地的安全性，確保乙方施工人員的人身安全。9.2協(xié)助乙方施工（1）甲方應協(xié)助乙方辦理施工所需的相關手續(xù)，包括但不限于施工許可、安全檢查等。（2）甲方應對乙方施工過程中的問題提供必要的協(xié)助和指導。9.3工程變更處理（1）如甲方提出工程變更，甲方應提前×天通知乙方，并書面確認變更內(nèi)容。（2）乙方應根據(jù)甲方書面確認的變更內(nèi)容，及時調(diào)整施工計劃，并通知甲方。第十條違約責任10.1甲方違約責任（1）甲方未按約定時間支付合同價款，應向乙方支付違約金，違約金計算方式詳見附件五。（2）甲方未提供施工場地或協(xié)助乙方施工，導致乙方無法正常施工，甲方應承擔相應的違約責任。10.2乙方違約責任（1）乙方未按約定時間完成工程，應向甲方支付違約金，違約金計算方式詳見附件五。（2）乙方施工質(zhì)量不符合約定，乙方應承擔整改費用，并支付違約金。10.3違約賠償金額（1）違約金計算方式：違約金=合同總價×違約天數(shù)×違約利率。（2）違約利率：×%。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：雙方應通過友好協(xié)商解決合同爭議。11.2爭議解決機構：如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3訴訟管轄法院：合同簽訂地人民法院。第十二條合同的生效、變更與解除12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更程序：合同變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。12.3合同解除條件：任何一方未履行合同義務，另一方均有權解除合同。第十三條其他約定13.1知識產(chǎn)權保護：雙方應對合同過程中涉及的知識產(chǎn)權予以保護，未經(jīng)對方同意，不得使用對方的商標、專利等技術信息。13.2保密條款：雙方應對合同內(nèi)容和簽訂過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。13.3不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關證明文件。第十四條合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)：×份。14.2合同副本份數(shù)：×份。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程地點及施工范圍詳細說明詳細描述工程地點的具體位置、施工范圍、施工要求等。附件二：合同總價明細表明細表中應包括工程各項費用的詳細計算和價格，以及材料品牌、規(guī)格和價格等信息。附件三：支付方式及進度計劃詳細說明甲方應如何按乙方施工進度支付合同價款，包括支付時間、支付金額等信息。附件四：施工開始日期及結束日期確認書確認書應詳細記錄雙方約定的施工開始日期及結束日期。附件五：違約金計算方式及違約責任確認書確認書應詳細說明違約金的計算方式，以及違約行為的責任認定標準。附件六：材料供應品牌及規(guī)格明細表明細表中應包括材料供應的品牌、規(guī)格、供應時間等信息。附件七：施工工藝流程及操作要求詳細描述施工工藝流程和操作要求，以及施工安全措施等。附件八：乙方人員資質(zhì)及證書清單清單應包括乙方施工人員的姓名、職務、資質(zhì)證書等信息。附件九：工程質(zhì)量驗收標準及方法詳細說明工程質(zhì)量驗收的標準和方法，以及驗收不合格的處理方式。附件十：合同變更及解除條件確認書確認書應詳細說明合同變更及解除的條件和程序。附件十一：知識產(chǎn)權保護及保密協(xié)議協(xié)議應詳細描述雙方在合同過程中涉及的知識產(chǎn)權保護及保密義務。附件十二：不可抗力證明文件文件應詳細說明不可抗力事件的類型、影響范圍、處理方式等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：（1）甲方未按約定時間支付合同價款，甲方應向乙方支付違約金。例如，若甲方延遲支付合同價款超過×個月，甲方應支付合同總價×%的違約金。（2）甲方未提供施工場地或協(xié)助乙方施工，導致乙方無法正常施工，甲方應承擔相應的違約責任。例如，若甲方未能按時提供施工場地，導致乙方延遲施工超過×個月，甲方應承擔乙方因延遲施工而產(chǎn)生的額外費用。2.乙方違約行為及責任認定：（1）乙方未按約定時間完成工程，乙方應向甲方支付違約金。例如，若乙方延遲完成工程超過×個月，乙方應支付合同總價×%的違約金。（2）乙方施工質(zhì)量不符合約定，乙方應承擔整改費用，并支付違約金。例如，若乙方施工的質(zhì)量不符合國家標準，乙方應承擔整改費用，并支付合同總價×%的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：指本合同雙方簽訂的關于×××公司委托×××建筑有限公司施工的×××工程外墻保溫與防水一體化施工合同。2.甲方：指合同中承擔發(fā)包人義務的×××公司。3.乙方：指合同中承擔承包人義務的×××建筑有限公司。4.工程：指甲方委托乙方施工的位于×××市×××路×××號的建筑外墻保溫與防水一體化工程。5.合同總價：指雙方約定的完成工程所需支付的總金額，