消防管道工程施工合同協(xié)議

合同編號：__________消防管道工程施工合同協(xié)議合同各方：鑒于甲方需要進行消防管道工程的施工，并且乙方具備相應的施工能力和經驗，雙方本著平等、自愿、公正的原則，就甲方委托乙方進行消防管道工程施工的事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內容：根據(jù)消防管道工程施工圖紙和施工規(guī)范，完成消防管道工程的施工，包括但不限于管道鋪設、連接、檢查、試驗和調試等。1.4工程工期：根據(jù)甲乙雙方的協(xié)商，本工程預計于_______年_______月_______日開工，預計于_______年_______月_______日竣工。二、工程費用2.1工程總價：根據(jù)工程內容和雙方協(xié)商，本工程的總價為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2付款方式：（1）本合同簽訂后，甲方應支付乙方工程總價的一定比例作為預付款，具體比例為：_______%。（2）工程進度達到約定的比例時，乙方應向甲方提供相應的進度付款申請，甲方應在收到申請后_______日內支付乙方應付款項。（3）工程竣工并經驗收合格后，甲方應支付乙方剩余的工程款項。2.3價格調整：（1）由于工程變更、增加或減少工程量等原因導致工程總價發(fā)生變化時，甲乙雙方應按照實際情況進行價格調整。（2）由于政策、市場等不可抗力因素導致工程總價發(fā)生變化時，甲乙雙方應友好協(xié)商進行價格調整。三、施工要求3.1乙方應按照消防管道工程施工圖紙和施工規(guī)范進行施工，保證工程質量符合相關標準和規(guī)定。3.2乙方應按照約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.3乙方應嚴格按照安全生產的要求進行施工，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。3.4乙方應保證施工過程中所需的材料、設備等符合國家相關標準和規(guī)定。四、驗收和保修4.1工程竣工后，甲方應組織驗收，乙方應按照約定時間提供驗收所需的相關資料和人員配合。4.2驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，并重新申請驗收。4.3工程驗收合格后，乙方應按照約定提供保修服務，保修期自驗收合格之日起計算，保修期為_______年。五、違約責任5.1乙方未按照約定工期完成工程的，應按照違約金的形式向甲方支付違約賠償，違約金為工程總價的_______%。5.2乙方施工質量不符合相關標準和規(guī)定的，乙方應承擔返工、維修等費用，并承擔相應的法律責任。5.3由于甲方原因導致工程無法正常進行或工期延誤的，甲方應承擔相應的違約責任。六、爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工并驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）甲乙雙方在簽訂合同時，應確保雙方身份真實、有效，具備簽訂合同的資格。（2）合同中涉及的工程內容、工程工期、工程總價等關鍵條款應詳細明確，避免產生歧義。（3）甲乙雙方在合同履行過程中，應嚴格遵守國家相關法律法規(guī)，確保工程質量、安全。（4）合同中約定的付款方式、價格調整、違約責任等條款應明確具體，確保雙方權益。（5）工程驗收合格后，乙方應按照約定提供保修服務，確保工程在使用過程中的安全可靠。2.解決辦法：（1）合同履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決，爭取達成一致意見。（2）如協(xié)商不成，甲乙雙方可向有管轄權的人民法院起訴，通過法律途徑解決爭議。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同履行：指合同雙方按照合同約定，完成各自的權利和義務的過程。2.工程質量：指工程符合國家相關標準和規(guī)定的要求，包括安全性、可靠性、使用功能等。3.工期延誤：指合同約定的工程竣工時間未能按時完成，導致工程進度延遲。4.違約責任：指合同一方未履行合同約定的義務，應承擔的法律責任。5.保修服務：指乙方在工程驗收合格后，按照約定對工程提供的維修、保養(yǎng)等服務。6.爭議解決：指合同雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，通過協(xié)商、訴訟等途徑解決的過程。特殊應用場合及補充條款：1.場合：工程變更導致工程總價變化補充條款：如遇工程變更、增加或減少工程量等原因導致工程總價發(fā)生變化時，甲乙雙方應按照實際情況進行價格調整。雙方應在變更發(fā)生后_______天內，協(xié)商確定新的工程總價及付款計劃。2.場合：不可抗力因素導致工程總價變化補充條款：由于政策、市場等不可抗力因素導致工程總價發(fā)生變化時，甲乙雙方應友好協(xié)商進行價格調整。雙方應在不可抗力事件發(fā)生后_______天內，協(xié)商確定新的工程總價及付款計劃。3.場合：乙方未按照約定工期完成工程補充條款：如乙方未按照約定工期完成工程，應按照違約金的形式向甲方支付違約賠償，違約金為工程總價的_______%。每延期一天，乙方應支付甲方違約金人民幣_______元。4.場合：乙方施工質量不符合相關標準補充條款：如乙方施工質量不符合相關標準和規(guī)定，乙方應承擔返工、維修等費用，并承擔相應的法律責任。如因此導致工程延期，乙方應支付甲方相應的違約金。5.場合：甲方原因導致工程無法正常進行或工期延誤補充條款：如因甲方原因導致工程無法正常進行或工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。甲方應承擔因工期延誤導致