地鐵站照明電照施工合同

地鐵站照明電照施工合同合同編號：__________鑒于甲方為改善地鐵站照明設(shè)施，提高照明效果，決定對地鐵站照明電路進行施工改造；鑒于乙方具備相關(guān)資質(zhì)和能力，自愿承攬該施工改造項目；雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：地鐵站照明電路施工改造項目1.2工程地點：__________地鐵站1.3工程內(nèi)容：對地鐵站照明電路進行施工改造，包括照明設(shè)備安裝、電路鋪設(shè)、控制系統(tǒng)調(diào)試等。具體內(nèi)容詳見附件一。1.4工程工期：自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止，預(yù)計工期為____個月。第二條雙方權(quán)利和義務(wù)2.1甲方權(quán)利和義務(wù)（1）負(fù)責(zé)提供工程設(shè)計文件、施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料，并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)辦理工程所需的相關(guān)審批手續(xù)；（3）按照合同約定支付工程款項；（4）提供施工場地，確保乙方施工順利進行；（5）協(xié)助乙方進行工程驗收。2.2乙方權(quán)利和義務(wù)（1）按照工程設(shè)計文件、施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料施工；（2）確保工程質(zhì)量，滿足甲方要求；（3）按照合同約定進度完成工程；（4）協(xié)助甲方辦理工程驗收；（5）對施工過程中產(chǎn)生的廢棄物進行妥善處理。第三條工程價款及支付方式3.1工程總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____。3.2甲方支付工程款項的方式如下：（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，支付工程總價的30%；（2）工程進度達(dá)到50%時，支付工程總價的30%；（3）工程驗收合格后，支付工程總價的40%。3.3乙方開具符合國家法律法規(guī)規(guī)定的發(fā)票。第四條工程質(zhì)量及保修4.1乙方應(yīng)當(dāng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗收合格后，乙方對工程實行____年的質(zhì)保期。質(zhì)保期內(nèi)，因乙方施工原因?qū)е鹿こ坛霈F(xiàn)問題，乙方負(fù)責(zé)及時修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)費用。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照合同約定的工期完成工程的，應(yīng)當(dāng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價×逾期天數(shù)×1%。5.2甲方未按照合同約定支付工程款項的，應(yīng)當(dāng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應(yīng)支付工程款項×逾期天數(shù)×1%。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且雙方履行完畢合同約定的義務(wù)之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件一：地鐵站照明電路施工改造項目設(shè)計文件、施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料附件二：工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及要求一、附件列表：1.地鐵站照明電路施工改造項目設(shè)計文件2.地鐵站照明電路施工改造項目施工圖紙3.地鐵站照明電路施工改造項目相關(guān)技術(shù)資料4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及要求二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照合同約定的工期完成工程：逾期天數(shù)超過約定期限。2.甲方未按照合同約定支付工程款項：逾期天數(shù)超過約定期限。3.工程質(zhì)量問題：工程驗收不合格，不符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或甲方要求。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中承擔(dān)委托施工改造的一方。2.乙方：指合同中承擔(dān)施工改造的一方。3.工程驗收：指工程完成后，甲方對工程質(zhì)量、進度等方面的檢查、評估。4.質(zhì)保期：指工程驗收合格后，乙方對工程提供的保修期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：協(xié)商調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方應(yīng)及時修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費用。3.工程款項支付延誤：解決辦法：協(xié)商調(diào)整付款計劃，確保甲方按時支付。4.爭議解決：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.地