建筑公司地坪漆施工合同范本

建筑公司地坪漆施工合同范本合同編號(hào)：__________第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于地坪漆施工、施工期間的安全防護(hù)、施工后的清潔等工作。第二條施工期限本合同約定的施工期限為自雙方簽訂之日起至工程驗(yàn)收合格之日止。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。3.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB503002013）執(zhí)行。3.3乙方應(yīng)對(duì)施工過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)整改，確保工程質(zhì)量。第四條合同價(jià)格4.1雙方經(jīng)協(xié)商一致，確認(rèn)本合同約定的工程價(jià)為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。4.2乙方在合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交施工預(yù)算，經(jīng)甲方確認(rèn)后按預(yù)算進(jìn)行施工。第五條支付方式5.1本合同約定的工程款支付方式為分階段支付。具體支付比例和時(shí)間如下：（1）工程進(jìn)度達(dá)到30%時(shí)，支付合同價(jià)的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到60%時(shí)，支付合同價(jià)的60%；（3）工程進(jìn)度達(dá)到90%時(shí)，支付合同價(jià)的90%；（4）工程驗(yàn)收合格后，支付剩余的10%。5.2乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付相應(yīng)款項(xiàng)。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程，甲方有權(quán)按逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=合同價(jià)×0.5%×逾期天數(shù)。6.2甲方未按約定時(shí)間支付工程款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計(jì)算方式同上。6.3由于甲方原因?qū)е鹿こ掏９?、緩工的，乙方有?quán)要求甲方支付停工、緩工期間的窩工費(fèi)，窩工費(fèi)計(jì)算方式為：窩工費(fèi)=合同價(jià)×0.5%×停工、緩工天數(shù)。第七條爭(zhēng)議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.建筑公司地坪漆施工合同范本2.工程量清單3.施工圖紙4.材料合格證5.施工方案6.安全防護(hù)措施7.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)8.建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB503002013）二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間完成工程，視為違約。2.甲方未按約定時(shí)間支付工程款，視為違約。3.甲方未按約定提供施工條件，導(dǎo)致乙方無法正常施工，視為違約。4.乙方施工質(zhì)量不符合合同約定及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。5.由于甲方原因?qū)е鹿こ掏９ぁ⒕徆?，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的委托方，負(fù)責(zé)提供施工條件、支付工程款等。2.乙方：指合同中約定的受托方，負(fù)責(zé)進(jìn)行地坪漆施工、保證工程質(zhì)量等。3.工程驗(yàn)收：指工程完成后，按照約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的質(zhì)量檢查。4.違約金：指一方未履行合同約定，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.窩工費(fèi)：指由于停工、緩工導(dǎo)致乙方無法正常施工，按照約定向乙方支付的費(fèi)用。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，制定合理的施工計(jì)劃，確保工程按時(shí)完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行施工，甲方有權(quán)要求乙方整改。3.工程款支付問題：甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付工程款，如發(fā)生逾期，應(yīng)支付違約金。4.施工條件不足：甲方應(yīng)按照合同約定提供施工條件，如無法滿足，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.工程停工、緩工：雙方應(yīng)友好協(xié)商，根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.建筑公司進(jìn)行地坪漆施工項(xiàng)目時(shí)，與施工方簽訂的合同。2.房地產(chǎn)開發(fā)商在建設(shè)項(xiàng)目中，與施工方簽訂的地坪漆施工合同