科技園區(qū)GRG施工合同

科技園區(qū)GRG施工合同合同編號：__________科技園區(qū)GRG施工合同鑒于甲方為科技園區(qū)的開發(fā)者及運營者，擬對園區(qū)進行內(nèi)部裝修，其中包括GRG吊頂工程；鑒于乙方為具備相應資質(zhì)和能力的GRG吊頂工程施工方；第一條工程概況1.1工程名稱：科技園區(qū)GRG吊頂工程1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于GRG吊頂?shù)陌惭b、調(diào)試、驗收等。具體內(nèi)容詳見附件一。1.4工程工期：自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。具體工期安排詳見附件二。第二條工程質(zhì)量2.1乙方應按照國家標準、行業(yè)標準和甲方提供的技術(shù)要求進行施工。2.2乙方應保證工程質(zhì)量，確保工程驗收合格。2.3工程驗收標準：按照附件三《工程驗收標準》執(zhí)行。第三條工程價款3.1本工程合同總價為人民幣____元（大寫：____________________元整），詳見附件四《工程價款明細表》。3.2乙方完成工程后，甲方應按照附件四《工程價款明細表》的約定向乙方支付工程價款。3.3支付方式：（1）甲方支付50%的預付款，乙方收到預付款后開始施工。（2）工程驗收合格后，甲方支付剩余50%的工程款。第四條工程進度4.1乙方應按照附件二《工程工期安排》的約定完成工程施工。4.2乙方如因自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，應承擔相應的違約責任。4.3甲方應按照約定的工期安排提供施工條件，如因甲方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，甲方應承擔相應的違約責任。第五條技術(shù)支持和售后服務(wù)5.1乙方應提供技術(shù)支持，確保工程順利進行。5.2工程驗收合格后，乙方應提供一年的售后服務(wù)，如在售后服務(wù)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應及時予以修復。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應予以嚴格保密。6.2保密期限：自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。第七條違約責任7.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任。7.2違約金的計算：違約方應支付守約方違約金，違約金計算方式為合同總價款的____%。7.3違約方支付違約金后，還應承擔因違約所產(chǎn)生的其他損失賠償責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2訴訟費用由敗訴方承擔。第九條其他條款9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同附件是本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.附件一：工程概況2.附件二：工程工期安排3.附件三：工程驗收標準4.附件四：工程價款明細表二、違約行為及認定：1.乙方未按照國家標準、行業(yè)標準和甲方提供的技術(shù)要求進行施工，導致工程質(zhì)量不符合約定的，視為違約。2.乙方未按照約定的工期完成工程施工，視為違約。3.甲方未按照約定的工期安排提供施工條件，視為違約。4.雙方未履行保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密和機密信息的，視為違約。5.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：科技園區(qū)的開發(fā)者及運營者。2.乙方：具備相應資質(zhì)和能力的GRG吊頂工程施工方。3.工程驗收：對完成的工程進行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查，確認是否符合合同約定。4.違約金：違約方支付給守約方的賠償金，計算方式為合同總價款的百分比。5.售后服務(wù)：工程驗收合格后，乙方提供的一年內(nèi)免費維修和保養(yǎng)服務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：按照附件二《工程工期安排》的約定，協(xié)商調(diào)整工期。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方負責修復，如無法修復，按合同約定支付違約金。3.保密信息泄露：解決辦法：違約方承擔違約責任，支付守約方相應的賠償金。4.合同爭議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成則向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所