家居翻新工程施工質量保證書（2024年版）

家居翻新工程施工質量保證書（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：________

乙方（以下簡稱“乙方”）：________

鑒于甲方需要進行家居翻新工程施工，乙方具備相關資質及能力，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就家居翻新工程施工質量保證事宜，特訂立本保證書。

合同目的：為明確家居翻新工程施工質量標準，確保施工質量，保障甲方合法權益，特訂立本保證書。

簽訂背景：甲方因房屋裝修需求，委托乙方進行家居翻新工程施工，為確保施工質量，雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本保證書。

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.乙方負責甲方家居翻新工程施工，包括但不限于墻面、地面、頂面、門窗、水電、家具等裝修項目。

2.乙方按照甲方提供的裝修設計圖紙及要求，進行施工，確保施工質量符合國家標準及行業(yè)標準。

二、質量標準

1.乙方應按照國家及行業(yè)相關質量標準進行施工，確保工程達到甲方要求的質量標準。

2.工程材料應選用優(yōu)質、環(huán)保、安全的產(chǎn)品，確保材料質量符合甲方要求。

3.乙方應對施工過程中的質量問題進行及時整改，直至達到甲方滿意為止。

三、價格支付

1.乙方按照雙方協(xié)商的價格進行報價，甲方應在合同簽訂后按照約定支付工程款。

2.工程款支付方式：分階段支付，具體支付比例及時間由雙方協(xié)商確定。

3.甲方在工程驗收合格后，支付剩余工程款。

四、工期安排

1.乙方應在合同約定的工期內(nèi)完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付合同總價款的千分之五作為違約金。

2.甲方有權要求乙方在合理期限內(nèi)完成施工，如乙方無法在合理期限內(nèi)完成，甲方有權解除合同，乙方應退還已收工程款。

五、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容及工程信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密條款自合同簽訂之日起生效，至合同履行完畢后三年止。

六、違約責任

1.乙方如違反合同約定，導致工程質量不合格，應承擔返工、修復等責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

2.乙方如未按約定時間完成工程，應向甲方支付違約金；如甲方要求解除合同，乙方應退還已收工程款。

3.甲方如未按約定支付工程款，應向乙方支付違約金；如乙方要求解除合同，甲方應承擔違約責任。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2.在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同義務。

八、其他

1.本保證書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本保證書未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.權利：

a.甲方有權要求乙方按照合同約定提供家居翻新工程施工服務；

b.甲方有權要求乙方按照約定的時間、質量、標準完成工程；

c.甲方有權監(jiān)督乙方的施工過程，對施工質量進行驗收；

d.甲方有權在乙方違約時，要求乙方承擔違約責任；

e.甲方有權在爭議解決過程中，維護自己的合法權益。

2.義務：

a.甲方應按照合同約定提供相關資料、圖紙及施工場地；

b.甲方應按照合同約定的時間支付工程款；

c.甲方應配合乙方進行施工，包括提供必要的協(xié)助；

d.甲方應對施工過程中的安全問題負責，確保施工環(huán)境安全；

e.甲方應對乙方在施工過程中提供的材料、設備等財產(chǎn)負責。

二、乙方權利與義務

1.權利：

a.乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款；

b.乙方有權要求甲方提供必要的施工場地及施工條件；

c.乙方有權在甲方違約時，要求甲方承擔違約責任；

d.乙方有權在爭議解決過程中，維護自己的合法權益。

2.義務：

a.乙方應按照合同約定的時間、質量、標準完成工程；

b.乙方應確保施工過程中的安全，對因施工造成的安全事故負責；

c.乙方應按照甲方要求，選用優(yōu)質、環(huán)保、安全的材料；

d.乙方應定期向甲方匯報施工進度，并及時解決施工中出現(xiàn)的問題；

e.乙方應遵守國家法律法規(guī)，嚴格按照合同約定進行施工。

三、合作方式

1.雙方應建立良好的溝通機制，定期召開會議，討論施工過程中的問題及解決方案；

2.乙方應設立專門的施工團隊，負責工程的施工及管理；

3.甲方應指定專人負責與乙方的溝通協(xié)調，確保施工進度及質量的順利進行；

4.雙方應共同制定施工進度計劃，并嚴格按照計劃執(zhí)行；

5.乙方在施工過程中遇到技術難題，應及時向甲方匯報，雙方共同協(xié)商解決；

6.雙方應建立工程驗收制度，確保工程達到合同約定的質量標準；

7.雙方應共同遵守合同約定，履行各自的權利與義務。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程驗收合格并結清所有款項后終止。

2.合同有效期限為自合同生效之日起至工程竣工驗收合格之日止。

二、合同的變更

1.本合同在有效期內(nèi)，如因不可抗力或其他合理原因導致合同內(nèi)容需要變更，雙方應友好協(xié)商，達成一致意見后，以書面形式簽訂補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。

2.任何變更均應以書面形式進行，口頭協(xié)議或單方通知均不構成合同的變更。

三、合同的解除

1.在合同有效期內(nèi)，如一方違反合同約定，另一方有權解除合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。

2.以下情形之一的，甲方有權解除合同：

a.乙方未按約定時間、質量、標準完成工程；

b.乙方在施工過程中存在重大安全隱患，經(jīng)甲方通知仍不采取有效措施；

c.乙方違反保密條款，泄露甲方商業(yè)秘密。

3.以下情形之一的，乙方有權解除合同：

a.甲方未按約定支付工程款；

b.甲方提供的施工場地、資料等不符合約定，影響施工進度；

c.甲方違反保密條款，泄露乙方商業(yè)秘密。

四、爭議解決機制

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.爭議解決過程中，雙方應繼續(xù)履行合同義務。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.任何因本合同引起的或與本合同有關的爭議，應提交合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.如本合同任何部分無效，不影響其他部分的有效性，無效部分由雙方協(xié)商解決或由人民法院判決。

雙方需要準備的附件：

1.甲方提供的附件：

a.裝修設計圖紙及說明書；

b.房屋結構、設施現(xiàn)狀的詳細資料；

c.甲方提供的工程款支付計劃；

d.甲方指定的施工場地使用許可文件；

e.甲方指定的聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

2.乙方提供的附件：

a.乙方營業(yè)執(zhí)照及資質證書復印件；

b.乙方施工團隊及技術人員名單及資格證書；

c.乙方提供的工程報價單及施工方案；

d.乙方提供的材料供應商名錄及產(chǎn)品合格證明；

e.乙方指定的項目負責人及聯(lián)系方式。

3.雙方共同準備的附件：

a.工程施工合同及補充協(xié)議；

b.工程施工圖紙及技術規(guī)范；

c.工程進度計劃及驗收報告；

d.工程款支付憑證；

e.雙方協(xié)商達成的其他書面文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

a.甲方法定代表或授權代表應在合同上簽署姓名，并在簽名下方加蓋甲方公章。

b.簽字日期：甲方應在合同指定位置填寫簽字日期，確保日期填寫清晰。

2.乙方簽字、蓋章位置：

a.乙方法定代表或授權代表應在合同上簽署姓名，并在簽名下方加蓋乙方公章。

b.簽字日期：乙方應在合同指定位置填寫簽字日期，確保日期填寫清晰。

合同文本首頁：

-甲方代表簽字處：[甲方代表簽名][甲方公章]

-乙方代表簽字處：[乙方代表簽名][乙方公章]

合同尾部：

-甲方代表簽字日期：____年____月____日

-乙方代