2024年度工程承攬服務(wù)協(xié)議細(xì)則版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度工程承攬服務(wù)協(xié)議細(xì)則版B版本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程性質(zhì)2.服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍2.2服務(wù)內(nèi)容詳述2.3服務(wù)期限3.雙方責(zé)任與義務(wù)3.1承攬方的責(zé)任與義務(wù)3.2委托方的責(zé)任與義務(wù)4.工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求4.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.工程費(fèi)用與支付5.1工程總價(jià)款5.2付款方式與時(shí)間5.3費(fèi)用結(jié)算6.工期延誤6.1工期延誤的定義6.2工期延誤的處理7.違約責(zé)任7.1違約行為的界定7.2違約責(zé)任的處理8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件10.合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件10.2合同的終止條件10.3合同的失效條件11.保密條款11.1保密信息的界定11.2保密信息的保護(hù)期限12.法律適用與爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決13.其他條款13.1合同的附件13.2合同的修改與補(bǔ)充14.合同的簽署與生效14.1合同簽署的時(shí)間與地點(diǎn)14.2合同的生效時(shí)間第一部分：合同如下1.工程概況1.1工程名稱：2024年度工程項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：市區(qū)路號(hào)1.3工程規(guī)模：平方米1.4工程性質(zhì)：住宅樓工程2.服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍：為本工程提供設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等服務(wù)2.2服務(wù)內(nèi)容詳述：詳見附件一《服務(wù)內(nèi)容詳述》2.3服務(wù)期限：自合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止3.雙方責(zé)任與義務(wù)3.1承攬方的責(zé)任與義務(wù)：按約定完成工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等工作，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等滿足合同要求3.2委托方的責(zé)任與義務(wù)：提供工程所需的各項(xiàng)資料、文件，及時(shí)支付工程款項(xiàng)，協(xié)助承攬方完成工程相關(guān)工作4.工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求：符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定4.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照附件二《工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收5.工程費(fèi)用與支付5.1工程總價(jià)款：人民幣元整（大寫：元整）5.2付款方式與時(shí)間：按工程進(jìn)度分階段支付，具體支付時(shí)間及比例詳見附件三《付款計(jì)劃》5.3費(fèi)用結(jié)算：工程驗(yàn)收合格后，扣除質(zhì)量保證金，剩余款項(xiàng)一次性支付給承攬方6.工期延誤6.1工期延誤的定義：因承攬方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤6.2工期延誤的處理：按照附件四《工期延誤處理辦法》進(jìn)行處理7.違約責(zé)任7.1違約行為的界定：違反合同約定的行為7.2違約責(zé)任的處理：按照附件五《違約責(zé)任處理辦法》進(jìn)行處理8.爭議解決8.1爭議解決方式：協(xié)商解決、調(diào)解、仲裁或訴訟8.2爭議解決機(jī)構(gòu)：中華人民共和國仲裁委員會(huì)或市人民法院9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件：經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議9.2合同解除的條件：按照附件六《合同解除條件》進(jìn)行處理10.合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件：自雙方簽字蓋章之日起生效10.2合同的終止條件：工程驗(yàn)收合格，雙方辦理完畢結(jié)算手續(xù)10.3合同的失效條件：按照附件七《合同失效條件》進(jìn)行處理11.保密條款11.1保密信息的界定：合同內(nèi)容及雙方商業(yè)秘密11.2保密信息的保護(hù)期限：自合同簽訂之日起至合同終止或失效之日起五年12.法律適用與爭議解決12.1法律適用：中華人民共和國法律12.2爭議解決：按照第8條爭議解決方式進(jìn)行處理13.其他條款13.1合同的附件：本合同附件一《服務(wù)內(nèi)容詳述》、附件二《工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、附件三《付款計(jì)劃》、附件四《工期延誤處理辦法》、附件五《違約責(zé)任處理辦法》、附件六《合同解除條件》、附件七《合同失效條件》13.2合同的修改與補(bǔ)充：經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改補(bǔ)充協(xié)議14.合同的簽署與生效14.1合同簽署的時(shí)間與地點(diǎn)：年月日，市區(qū)路號(hào)14.2合同的生效時(shí)間：自雙方簽字蓋章之日起生效8.爭議解決8.1爭議解決方式：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的任何爭議和糾紛。如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)：如通過法律途徑解決爭議，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地人民法院進(jìn)行審理。9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件：合同的變更必須經(jīng)過雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行確認(rèn)。變更的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合合同的宗旨和目的，不得違背國家法律法規(guī)和雙方的利益。9.2.1雙方協(xié)商一致解除；9.2.2因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；9.2.3一方明確表示不履行主要債務(wù)；9.2.4一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；9.2.5一方遲延履行債務(wù)或有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。10.合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的終止條件：工程驗(yàn)收合格，雙方辦理完畢結(jié)算手續(xù)，合同即告終止。10.3合同的失效條件：合同失效的情形包括：10.3.1合同規(guī)定的服務(wù)期限屆滿；10.3.2雙方協(xié)商一致解除合同；10.3.3不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；10.3.4依法應(yīng)當(dāng)解除合同的其他情形。11.保密條款11.1保密信息的界定：本合同履行過程中雙方交換的商務(wù)信息、技術(shù)信息、市場信息以及其他雙方約定需要保密的信息。11.2保密信息的保護(hù)期限：雙方對保密信息的保護(hù)義務(wù)自合同簽訂之日起生效，至合同終止或失效之日起五年。12.法律適用與爭議解決12.1法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決：如發(fā)生合同爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.其他條款13.1合同的附件：本合同附件一《服務(wù)內(nèi)容詳述》、附件二《工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、附件三《付款計(jì)劃》、附件四《工期延誤處理辦法》、附件五《違約責(zé)任處理辦法》、附件六《合同解除條件》、附件七《合同失效條件》等均為本合同不可分割的部分。13.2合同的修改與補(bǔ)充：本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以以書面形式進(jìn)行修改或補(bǔ)充，修改或補(bǔ)充的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.合同的簽署與生效14.1合同簽署的時(shí)間與地點(diǎn)：本合同于年月日簽署于市區(qū)路號(hào)。14.2合同的生效時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《服務(wù)內(nèi)容詳述》詳細(xì)說明了承攬方應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容，包括設(shè)計(jì)的具體要求、施工的步驟和標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理的職責(zé)和權(quán)力等。附件二：《工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》列出了工程驗(yàn)收的具體標(biāo)準(zhǔn)和要求，包括質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的指標(biāo)。附件三：《付款計(jì)劃》詳細(xì)規(guī)定了工程總價(jià)款的支付方式、時(shí)間和比例，以及付款的流程和條件。附件四：《工期延誤處理辦法》明確了工期延誤的定義和處理流程，包括工期延誤的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任劃分和違約金的計(jì)算方法等。附件五：《違約責(zé)任處理辦法》詳細(xì)列出了各種違約行為及相應(yīng)的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，包括違約金的計(jì)算方式、賠償范圍和處理流程等。附件六：《合同解除條件》規(guī)定了合同解除的條件和程序，包括雙方協(xié)商一致解除、不可抗力導(dǎo)致合同無法履行等情況。附件七：《合同失效條件》明確了合同失效的條件和后果，包括合同終止或失效后的權(quán)利義務(wù)處理、資料歸檔等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方未按合同約定完成設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等工作。2.承攬方使用不符合合同要求的材料或工藝。3.承攬方未按約定的時(shí)間進(jìn)度完成工程。4.委托方未按約定支付工程款項(xiàng)。5.委托方提供虛假或錯(cuò)誤的工程資料。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金計(jì)算：按照附件五《違約責(zé)任處理辦法》中的規(guī)定，根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和造成的損失，計(jì)算違約金。2.賠償范圍：違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，包括工程修復(fù)費(fèi)用、延期損失等。3.處理流程：違約方應(yīng)在違約行為被發(fā)現(xiàn)后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取補(bǔ)救措施，否則將承擔(dān)更嚴(yán)重的違約責(zé)任。示例說明：如果承攬方未按約定時(shí)間完成工程，屬于工期延誤，根據(jù)附件四《工期延誤處理辦法》計(jì)算違約金，并按照附件五《違約責(zé)任處理辦法》承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.合同履行：指合同雙方按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.違約金：指違約方按照約定或法律規(guī)定支付給守約方的金錢賠償。4.工程驗(yàn)收：指對完成的工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的檢查和評定。5.工期延誤：指工程進(jìn)度未能按照合同約定的時(shí)間完成。1.不可抗