2024年消防系統(tǒng)工程承攬具體合同模板一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年消防系統(tǒng)工程承攬具體合同模板一本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程性質(zhì)2.合同雙方2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程內(nèi)容3.1工程范圍3.2工程量清單3.3工程質(zhì)量標準4.合同價格4.1合同總價4.2價格調(diào)整條款4.3支付方式4.4進度付款5.工期要求5.1開工日期5.2竣工日期5.3工期延誤6.材料與設備6.1材料供應6.2設備供應6.3質(zhì)量保證7.施工標準與規(guī)范7.1施工標準7.2施工規(guī)范8.質(zhì)量保修8.1保修范圍8.2保修期限8.3保修責任9.安全生產(chǎn)9.1安全生產(chǎn)責任9.2安全生產(chǎn)措施9.3安全事故處理10.合同變更與解除10.1合同變更10.2合同解除11.違約責任11.1承攬方違約11.2委托方違約12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決地點12.3適用法律13.其他條款13.1合同的簽訂與生效13.2合同的修改與補充13.3保密條款13.4法律效力14.附件14.1工程圖紙14.2技術(shù)說明書14.3材料供應清單14.4設備供應清單14.5其他相關文件第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：根據(jù)雙方協(xié)商確定的消防系統(tǒng)工程名稱。1.2工程地點：工程的具體施工地點，詳細地址應明確標注。1.3工程規(guī)模：根據(jù)實際需求確定的消防系統(tǒng)工程的規(guī)模，包括系統(tǒng)類型、覆蓋范圍等。1.4工程性質(zhì)：本工程為消防系統(tǒng)工程，包括但不限于消防設備安裝、消防管道鋪設、消防控制系統(tǒng)調(diào)試等。第二條合同雙方2.1承攬方信息承攬方全稱：（承攬方的全稱應明確填寫）注冊地址：（承攬方的注冊地址應明確填寫）法人代表：（承攬方的法人代表姓名應明確填寫）聯(lián)系電話：（承攬方的聯(lián)系電話應明確填寫）電子郵箱：（承攬方的電子郵箱應明確填寫）2.2委托方信息委托方全稱：（委托方的全稱應明確填寫）注冊地址：（委托方的注冊地址應明確填寫）法人代表：（委托方的法人代表姓名應明確填寫）聯(lián)系電話：（委托方的聯(lián)系電話應明確填寫）電子郵箱：（委托方的電子郵箱應明確填寫）第三條工程內(nèi)容3.1工程范圍本工程包括但不限于消防設備的采購、安裝、調(diào)試、驗收、培訓及售后服務等。3.2工程量清單詳見附件一：工程量清單，該清單詳細列出了本工程所需完成的各項工作內(nèi)容和數(shù)量。3.3工程質(zhì)量標準本工程的質(zhì)量標準應符合國家及行業(yè)相關消防系統(tǒng)工程的質(zhì)量標準和要求，具體質(zhì)量標準詳見附件二：工程質(zhì)量標準。第四條合同價格4.1合同總價本工程合同總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。4.2價格調(diào)整條款雙方同意，在合同執(zhí)行過程中，如遇市場價格變動、政策調(diào)整等不可抗力因素，可按雙方協(xié)商一致的方式對合同價格進行調(diào)整。4.3支付方式本合同支付方式分為三次付款，具體付款比例和時間詳見附件三：支付方式。4.4進度付款承攬方完成合同約定的工程進度后，委托方按照約定的付款比例進行進度付款。具體付款比例和時間詳見附件三：支付方式。第五條工期要求5.1開工日期本工程開工日期為____年____月____日。5.2竣工日期本工程竣工日期為____年____月____日。5.3工期延誤如承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，應按照合同約定的違約責任承擔相應的違約責任。如非承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，雙方應協(xié)商解決。第六條材料與設備6.1材料供應本工程所需材料由承攬方負責供應，材料質(zhì)量應符合國家及行業(yè)相關標準。6.2設備供應本工程所需設備由承攬方負責供應，設備質(zhì)量應符合國家及行業(yè)相關標準。6.3質(zhì)量保證承攬方應對供應的材料和設備質(zhì)量負責，確保工程順利進行。如因材料和設備質(zhì)量問題導致工程損失，承攬方應承擔相應的賠償責任。第八條質(zhì)量保修8.1保修范圍本工程的保修范圍包括但不限于消防設備的安裝、調(diào)試、運行和維護等。8.2保修期限本工程的保修期限為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。8.3保修責任在保修期限內(nèi)，如本工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬方應負責及時修復或更換有問題的設備及部件。第九條安全生產(chǎn)9.1安全生產(chǎn)責任承攬方應對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負全責，確保施工現(xiàn)場的安全管理、安全教育和安全培訓等工作的開展。9.2安全生產(chǎn)措施承攬方應按照國家和行業(yè)相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，制定并落實本工程的安全生產(chǎn)措施。9.3安全事故處理如施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故，承攬方應立即啟動應急預案，并按照相關法律法規(guī)的規(guī)定及時報告委托方和有關部門。第十條合同變更與解除10.1合同變更合同執(zhí)行過程中，如雙方同意對合同內(nèi)容進行變更，應以書面形式簽訂變更協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章確認后生效。10.2合同解除在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生不可抗力等法律規(guī)定的情形導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。合同解除后，雙方應按照約定處理合同解除后的相關事項。第十一條違約責任11.1承攬方違約如承攬方未按合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任。11.2委托方違約如委托方未按合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭議解決地點本合同爭議解決的地點為合同簽訂地。12.3適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十三條其他條款13.1合同的簽訂與生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同的修改與補充本合同的修改和補充應以書面形式進行，經(jīng)雙方蓋章確認后與本合同具有同等法律效力。13.3保密條款雙方應對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。13.4法律效力本合同未盡事宜，按國家法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本合同一經(jīng)簽訂，即對雙方具有法律約束力。第十四條附件14.1工程圖紙詳見附件四：工程圖紙，該圖紙詳細展示了本工程的設計方案和施工細節(jié)。14.2技術(shù)說明書詳見附件五：技術(shù)說明書，該說明書詳細介紹了本工程所采用的技術(shù)標準和要求。14.3材料供應清單詳見附件六：材料供應清單，該清單詳細列出了本工程所需的各種材料及其規(guī)格、數(shù)量等。14.4設備供應清單詳見附件七：設備供應清單，該清單詳細列出了本工程所需的各種設備及其規(guī)格、數(shù)量等。14.5其他相關文件詳見附件八：其他相關文件，該文件包含了與本工程相關的其他重要文件和資料。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細列出了本工程所需完成的各項工作內(nèi)容和數(shù)量，包括消防設備的安裝、調(diào)試、驗收、培訓及售后服務等。附件二：工程質(zhì)量標準詳細列出了本工程的質(zhì)量標準，包括消防設備安裝、消防管道鋪設、消防控制系統(tǒng)調(diào)試等，應符合國家及行業(yè)相關消防系統(tǒng)工程的質(zhì)量標準和要求。附件三：支付方式詳細列出了合同支付方式分為三次付款的比例和時間，以及進度付款的相關規(guī)定。附件四：工程圖紙詳細展示了本工程的設計方案和施工細節(jié)，包括消防設備的布局、管道的走向、控制系統(tǒng)的配置等。附件五：技術(shù)說明書詳細介紹了本工程所采用的技術(shù)標準和要求，包括消防設備的性能參數(shù)、安裝要求、調(diào)試流程等。附件六：材料供應清單詳細列出了本工程所需的各種材料及其規(guī)格、數(shù)量等，包括消防管道、閥門、消防泵等。附件七：設備供應清單詳細列出了本工程所需的各種設備及其規(guī)格、數(shù)量等，包括消防報警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)、控制柜等。附件八：其他相關文件包含了與本工程相關的其他重要文件和資料，如安全許可證、施工許可證、驗收報告等。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約未按合同約定時間完成工程：承攬方應承擔延期違約責任，按照合同約定的違約責任承擔相應的違約金。工程質(zhì)量不符合約定：承攬方應負責修復或更換有問題的設備及部件，并承擔由此產(chǎn)生的費用。未按約定供應材料或設備：承攬方應承擔材料或設備供應不足的責任，并支付相應的違約金。2.委托方違約未按約定支付合同款項：委托方應承擔逾期付款的責任，按照合同約定的違約責任承擔相應的違約金。未按約定提供施工場地：委托方應承擔因場地不足導致的工程延期或停工的責任。違反合同約定的其他義務：委托方應承擔相應的違約責任。示例說明：如承攬方未能在合同約定的時間內(nèi)完成工程，導致工程延期，根據(jù)附件三的支付方式，委托方有權(quán)按照約定扣除相應的違約金。如承攬方提供的材料質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標準，委托方有權(quán)要求承攬方修復或更換有問題的設備及部件，并承擔由此產(chǎn)生的費用。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。本合同中，不可抗力事件導致合同無法履行或履行困難，雙方可協(xié)商解除或變更合同。2.合同簽訂地：指本合同簽訂的地點，用于確定合同爭議解決的地點。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。4.