2024年度地標建筑結構加固修復合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度地標建筑結構加固修復合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人或授權代表1.3合同雙方聯(lián)系方式1.4合同雙方注冊地址2.項目概況2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目規(guī)模2.4項目結構類型2.5項目加固修復范圍3.項目實施內容3.1工程量清單3.2工程質量標準3.3工程進度要求3.4工程驗收標準4.合同價款及支付方式4.1合同總價4.2價格組成4.3支付方式4.4支付節(jié)點5.工期要求5.1總工期5.2各階段工期5.3工期延誤責任6.材料供應6.1材料品牌及規(guī)格要求6.2材料供應責任6.3材料驗收標準6.4材料存放及使用7.施工安全管理7.1施工現(xiàn)場安全管理制度7.2施工安全責任7.3安全防護設施要求7.4應急預案8.環(huán)境保護8.1環(huán)境保護措施8.2環(huán)境保護責任8.3環(huán)境監(jiān)測要求9.專利及知識產權9.1專利使用及保護9.2知識產權歸屬9.3技術秘密保護10.合同變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件10.3合同變更及解除程序11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔方式11.3違約責任賠償標準12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決程序12.3爭議解決地點13.合同生效及終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同解除后的處理14.其他約定事項14.1不可抗力條款14.2通知送達14.3合同附件14.4合同份數及保管14.5合同解釋14.6合同簽署日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：集團有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同雙方法定代表人或授權代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系人：乙方聯(lián)系人：趙六聯(lián)系電話：138xxxx56781.4合同雙方注冊地址甲方注冊地址：省市區(qū)街道號乙方注冊地址：省市區(qū)街道號2.項目概況2.1項目名稱2024年度地標建筑結構加固修復工程2.2項目地點省市區(qū)地標建筑2.3項目規(guī)模建筑面積：10000平方米2.4項目結構類型鋼筋混凝土結構2.5項目加固修復范圍包括但不限于：梁、板、柱、墻等主要承重構件的加固修復3.項目實施內容3.1工程量清單詳見附件一《工程量清單》3.2工程質量標準符合國家及行業(yè)相關質量驗收規(guī)范要求3.3工程進度要求詳見附件二《工程進度計劃》3.4工程驗收標準詳見附件三《工程驗收標準》4.合同價款及支付方式4.1合同總價人民幣壹佰萬元整（￥1000000.00）4.2價格組成詳見附件四《價格組成明細》4.3支付方式分階段支付，具體支付節(jié)點及比例詳見附件五《支付節(jié)點及比例》4.4支付節(jié)點詳見附件五《支付節(jié)點及比例》5.工期要求5.1總工期180日歷天5.2各階段工期詳見附件六《各階段工期安排》5.3工期延誤責任因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付合同總價的千分之五作為違約金6.材料供應6.1材料品牌及規(guī)格要求詳見附件七《材料品牌及規(guī)格要求》6.2材料供應責任乙方負責材料的采購、運輸、驗收及供應6.3材料驗收標準詳見附件八《材料驗收標準》6.4材料存放及使用詳見附件九《材料存放及使用規(guī)范》8.施工安全管理8.1施工現(xiàn)場安全管理制度乙方應嚴格按照國家及地方相關安全生產法規(guī)和標準，建立健全施工現(xiàn)場安全管理制度，確保施工安全。8.2施工安全責任乙方對施工現(xiàn)場的安全負總責，包括但不限于工人的安全培訓、安全防護設施的使用、施工現(xiàn)場的日常安全檢查等。8.3安全防護設施要求施工現(xiàn)場應設置必要的安全防護設施，如安全網、防護欄桿、警示標志等，并確保其完好有效。8.4應急預案乙方應制定詳細的應急預案，包括火災、地震、坍塌等突發(fā)事件的應對措施，并定期組織演練。9.環(huán)境保護9.1環(huán)境保護措施乙方在施工過程中應采取有效措施，減少對環(huán)境的影響，包括噪音、粉塵、廢水等。9.2環(huán)境保護責任乙方應對施工現(xiàn)場及周圍環(huán)境進行保護，如發(fā)生環(huán)境污染事件，乙方應立即采取措施并承擔相應責任。9.3環(huán)境監(jiān)測要求乙方應定期進行環(huán)境監(jiān)測，并將監(jiān)測結果報送甲方。10.專利及知識產權10.1專利使用及保護乙方在施工過程中使用的技術、工藝、材料等，如涉及專利，乙方應確保其合法使用，并承擔相應的保護責任。10.2知識產權歸屬合同項下產生的知識產權歸甲方所有，乙方不得擅自使用、轉讓或泄露。10.3技術秘密保護乙方在合同執(zhí)行過程中知悉的技術秘密，應予以保密，未經甲方同意，不得向任何第三方泄露。11.合同變更與解除11.1合同變更條件因不可抗力、國家政策調整、工程變更等原因，經雙方協(xié)商一致，可以變更合同內容。11.2合同解除條件發(fā)生下列情況之一，任何一方可以解除合同：（1）一方嚴重違約，經催告后仍未糾正；（2）因不可抗力導致合同無法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。11.3合同變更及解除程序合同變更或解除，雙方應書面通知對方，并按照約定的程序辦理相關手續(xù)。12.違約責任12.1違約情形（1）工期延誤；（2）工程質量不符合約定；（3）未按約定支付工程款；（4）泄露技術秘密等。12.2違約責任承擔方式違約方應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。12.3違約責任賠償標準詳見附件十《違約責任賠償標準》。13.爭議解決13.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交市仲裁委員會仲裁。13.2爭議解決程序詳見附件十一《爭議解決程序》。13.3爭議解決地點市。14.合同生效及終止14.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同終止條件合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止。14.3合同解除后的處理合同解除后，雙方應按照約定處理剩余工作及款項結算等事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，根據合同約定或經雙方同意，介入合同履行過程中的個人、企業(yè)或其他組織。15.2第三方介入類型（1）監(jiān)理方：負責監(jiān)督工程進度、質量和安全；（2）檢測機構：負責對工程材料、構件進行檢測；（3）設計單位：負責提供工程設計服務；（4）咨詢機構：提供專業(yè)咨詢意見；（5）其他經甲乙雙方同意的第三方。16.第三方介入程序16.1第三方選定第三方由甲乙雙方協(xié)商選定，并簽訂相關合作協(xié)議。16.2第三方資質要求17.第三方責任限額17.1第三方責任范圍第三方的責任范圍應明確約定，包括但不限于：（1）監(jiān)理方：對工程質量、進度、安全進行監(jiān)督；（2）檢測機構：對工程材料、構件進行檢測；（3）設計單位：提供符合規(guī)范的設計；（4）咨詢機構：提供專業(yè)咨詢意見。17.2第三方責任限額第三方的責任限額應根據其提供的服務內容、風險程度及合作協(xié)議確定，并在合作協(xié)議中明確。18.第三方與甲乙雙方的權利義務18.1第三方權利（1）按照合作協(xié)議的要求，獨立行使職責；（2）獲取甲乙雙方提供的相關資料和配合；18.2第三方義務（1）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）按照合作協(xié)議的要求，完成工作任務；（4）對因自身原因造成的損失，承擔相應的賠償責任。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方的關系，以合作協(xié)議為準，甲方應按照合作協(xié)議的要求，向第三方支付服務費用。19.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方的關系，以合作協(xié)議為準，乙方應按照合作協(xié)議的要求，向第三方支付服務費用。19.3第三方與其他第三方第三方之間的權利義務關系，以各自合作協(xié)議為準。20.第三方介入的合同變更20.1合同變更條件因第三方介入，需要對合同內容進行變更的，甲乙雙方應協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。20.2合同變更程序合同變更應按照原合同約定的程序進行，包括但不限于協(xié)商、簽訂補充協(xié)議、通知對方等。21.第三方介入的合同解除21.1合同解除條件因第三方介入，導致合同無法履行或履行不符合約定的，甲乙雙方可以解除合同。21.2合同解除程序合同解除應按照原合同約定的程序進行，包括但不限于協(xié)商、通知對方、辦理相關手續(xù)等。22.第三方介入的爭議解決22.1爭議解決方式第三方介入引發(fā)的爭議，應按照合作協(xié)議或相關法律法規(guī)的規(guī)定解決。22.2爭議解決程序爭議解決程序應與原合同的爭議解決程序一致，或由甲乙雙方另行約定。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程量清單詳細要求：列出所有工程項目的具體名稱、數量、單位、計量方式和工程量。說明：工程量清單是合同的重要組成部分，用于明確工程項目的具體內容和數量，作為工程結算的依據。2.附件二：工程進度計劃詳細要求：列出各階段工程項目的開始時間、結束時間、關鍵節(jié)點和工期要求。說明：工程進度計劃是確保工程按時完成的重要文件，有助于雙方監(jiān)控工程進度。3.附件三：工程驗收標準詳細要求：明確工程驗收的質量標準、安全標準、環(huán)保標準等。說明：工程驗收標準是確保工程質量的重要依據，有助于雙方對工程進行驗收。4.附件四：價格組成明細詳細要求：詳細列出合同總價中各項費用的具體組成，包括但不限于人工費、材料費、設備費等。說明：價格組成明細是明確合同價款構成的重要文件，有助于雙方對合同價格進行理解和確認。5.附件五：支付節(jié)點及比例詳細要求：明確各階段工程款的支付時間、金額和支付比例。說明：支付節(jié)點及比例是確保工程款按時支付的重要文件，有助于雙方維護財務權益。6.附件六：各階段工期安排詳細要求：列出各階段工程項目的具體工期和關鍵節(jié)點。說明：各階段工期安排是確保工程按時完成的重要文件，有助于雙方監(jiān)控工程進度。7.附件七：材料品牌及規(guī)格要求詳細要求：列出所需材料的具體品牌、規(guī)格、性能要求等。說明：材料品牌及規(guī)格要求是確保材料質量的重要文件，有助于雙方對材料進行選擇和驗收。8.附件八：材料驗收標準詳細要求：明確材料驗收的質量標準、檢測方法等。說明：材料驗收標準是確保材料質量的重要依據，有助于雙方對材料進行驗收。9.附件九：材料存放及使用規(guī)范詳細要求：明確材料的存放條件、使用方法、安全措施等。說明：材料存放及使用規(guī)范是確保材料安全、合理使用的重要文件，有助于雙方對材料進行管理和使用。10.附件十：違約責任賠償標準詳細要求：明確各類違約行為的賠償標準和計算方法。說明：違約責任賠償標準是明確違約責任的重要文件，有助于雙方在發(fā)生違約時進行責任認定和賠償。11.附件十一：爭議解決程序詳細要求：明確爭議解決的方式、程序和地點。說明：爭議解決程序是解決合同爭議的重要文件，有助于雙方在發(fā)生爭議時進行有效解決。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為（1）工期延誤：未按合同約定的時間完成工程；（2）工程質量不符合約定：工程不符合設計文件、技術規(guī)范和質量標準；（3）未按約定支付工程款：未在約定時間內支付工程款；（4）泄露技術秘密：未經甲方同意，泄露甲方技術秘密；（5）未按規(guī)定進行安全防護：未按規(guī)定進行安全防護，造成安全事故。2.責任認定標準（1）工期延誤：每延誤一日，違約方應向守約方支付合同總價的千分之五作為違約金；（2）工程質量不符合約定：違約方應承擔修復費用，并賠償守約方因此遭受的損失；（3）未按約定支付工程款：違約方應支付逾期付款利息，并賠償守約方因此遭受的損失；（4）泄露技術秘密：違約方應承擔保密責任，賠償守約方因此遭受的損失；（5）未按規(guī)定進行安全防護：違約方應承擔由此造成的事故責任，并賠償守約方因此遭受的損失。示例說明：若乙方未按合同約定時間完成工程，導致工期延誤5天，則乙方應向甲方支付合同總價的千分之五乘以5天，即合同總價的0.25%作為違約金。若工程質量不符合約定，乙方需對不合格部分進行修復，并賠償甲方因此遭受的損失。若甲方未按約定支付工程款，乙方有權要求甲方支付逾期付款利息，并賠償乙方因此遭受的損失。全文完。2024年度地標建筑結構加固修復合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3甲方法定代表人1.4乙方法定代表人1.5甲方聯(lián)系人1.6乙方聯(lián)系人1.7聯(lián)系電話1.8電子郵箱1.9注冊地址1.10法定代表人授權委托書1.11法定代表人身份證復印件1.12乙方資質證明文件1.13甲方相關證明文件1.14合同簽訂日期1.15合同生效日期1.16合同期限1.17合同變更1.18合同解除1.19合同終止2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程結構類型2.5工程建設單位2.6工程設計單位2.7工程施工單位2.8工程監(jiān)理單位2.9工程造價2.10工程質量要求2.11工程進度要求2.12工程驗收標準2.13工程安全要求2.14工程環(huán)境保護要求2.15工程文明施工要求2.16工程文明施工措施2.17工程文明施工責任2.18工程文明施工獎懲3.工程施工組織設計3.1施工單位3.2施工項目經理3.3施工項目副經理3.4施工項目總工程師3.5施工項目質量負責人3.6施工項目安全負責人3.7施工項目環(huán)保負責人3.8施工項目進度負責人3.9施工項目成本負責人3.10施工項目材料負責人3.11施工項目設備負責人3.12施工組織設計編制依據3.13施工組織設計編制原則3.14施工組織設計編制內容3.15施工組織設計編制要求3.16施工組織設計審批程序4.工程施工進度計劃4.1工程施工總進度計劃4.2工程施工階段進度計劃4.3工程施工月度進度計劃4.4工程施工周進度計劃4.5工程施工日進度計劃4.6工程施工進度計劃調整4.7工程施工進度計劃實施4.8工程施工進度計劃監(jiān)控4.9工程施工進度計劃考核4.10工程施工進度計劃獎懲5.工程施工質量保證體系5.1施工單位質量管理體系5.2施工項目經理質量責任5.3施工項目副經理質量責任5.4施工項目總工程師質量責任5.5施工項目質量負責人質量責任5.6施工項目安全負責人質量責任5.7施工項目環(huán)保負責人質量責任5.8施工項目進度負責人質量責任5.9施工項目成本負責人質量責任5.10施工項目材料負責人質量責任5.11施工項目設備負責人質量責任5.12施工質量保證體系運行5.13施工質量保證體系考核5.14施工質量保證體系獎懲6.工程施工安全保證體系6.1施工單位安全管理體系6.2施工項目經理安全責任6.3施工項目副經理安全責任6.4施工項目總工程師安全責任6.5施工項目質量負責人安全責任6.6施工項目安全負責人安全責任6.7施工項目環(huán)保負責人安全責任6.8施工項目進度負責人安全責任6.9施工項目成本負責人安全責任6.10施工項目材料負責人安全責任6.11施工項目設備負責人安全責任6.12施工安全保證體系運行6.13施工安全保證體系考核6.14施工安全保證體系獎懲7.工程施工環(huán)境保護體系7.1施工單位環(huán)保管理體系7.2施工項目經理環(huán)保責任7.3施工項目副經理環(huán)保責任7.4施工項目總工程師環(huán)保責任7.5施工項目質量負責人環(huán)保責任7.6施工項目安全負責人環(huán)保責任7.7施工項目環(huán)保負責人環(huán)保責任7.8施工項目進度負責人環(huán)保責任7.9施工項目成本負責人環(huán)保責任7.10施工項目材料負責人環(huán)保責任7.11施工項目設備負責人環(huán)保責任7.12施工環(huán)境保護體系運行7.13施工環(huán)境保護體系考核7.14施工環(huán)境保護體系獎懲8.工程施工文明施工體系8.1施工單位文明施工管理體系8.2施工項目經理文明施工責任8.3施工項目副經理文明施工責任8.4施工項目總工程師文明施工責任8.5施工項目質量負責人文明施工責任8.6施工項目安全負責人文明施工責任8.7施工項目環(huán)保負責人文明施工責任8.8施工項目進度負責人文明施工責任8.9施工項目成本負責人文明施工責任8.10施工項目材料負責人文明施工責任8.11施工項目設備負責人文明施工責任8.12施工文明施工體系運行8.13施工文明施工體系考核8.14施工文明施工體系獎懲9.工程施工合同價款9.1工程施工合同價款構成9.2工程施工合同價款計算方法9.3工程施工合同價款調整9.4工程施工合同價款支付方式9.5工程施工合同價款支付時間9.6工程施工合同價款支付條件9.7工程施工合同價款結算9.8工程施工合同價款爭議解決10.工程施工合同工期10.1工程施工合同工期要求10.2工程施工合同工期調整10.3工程施工合同工期延誤10.4工程施工合同工期延誤責任10.5工程施工合同工期延誤賠償10.6工程施工合同工期延誤爭議解決11.工程施工合同驗收11.1工程施工合同驗收標準11.2工程施工合同驗收程序11.3工程施工合同驗收時間11.4工程施工合同驗收條件11.5工程施工合同驗收責任11.6工程施工合同驗收爭議解決12.工程施工合同保修12.1工程施工合同保修期限12.2工程施工合同保修內容12.3工程施工合同保修責任12.4工程施工合同保修爭議解決13.工程施工合同違約責任13.1工程施工合同違約行為13.2工程施工合同違約責任承擔13.3工程施工合同違約責任賠償13.4工程施工合同違約責任爭議解決14.合同爭議解決14.1合同爭議解決方式14.2合同爭議解決機構14.3合同爭議解決程序14.4合同爭議解決費用14.5合同爭議解決生效日期14.6合同爭議解決爭議解決14.7合同爭議解決其他事項第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同甲方：房地產開發(fā)有限公司1.2合同乙方：建筑工程有限公司1.3甲方法定代表人：1.4乙方法定代表人：1.5甲方聯(lián)系人：1.6乙方聯(lián)系人：趙六1.7聯(lián)系電話：01056781.9注冊地址：北京市朝陽區(qū)路號1.10法定代表人授權委托書：見附件一1.11法定代表人身份證復印件：見附件二1.12乙方資質證明文件：見附件三1.13甲方相關證明文件：見附件四1.14合同簽訂日期：2024年1月1日1.15合同生效日期：合同簽訂之日起1.16合同期限：自2024年1月1日至2025年12月31日1.17合同變更：任何一方需對合同內容進行變更，須書面通知對方，經雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議后生效。1.18合同解除：合同在履行過程中，如因不可抗力等原因導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。1.19合同終止：合同履行完畢或雙方協(xié)商一致終止合同。2.工程概況2.1工程名稱：地標建筑結構加固修復工程2.2工程地點：北京市朝陽區(qū)路號2.3工程規(guī)模：建筑面積平方米2.4工程結構類型：框架結構2.5工程建設單位：房地產開發(fā)有限公司2.6工程設計單位：建筑設計研究院2.7工程施工單位：建筑工程有限公司2.8工程監(jiān)理單位：工程監(jiān)理公司2.9工程造價：人民幣萬元整2.10工程質量要求：符合國家標準《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》及相關規(guī)定2.11工程進度要求：按照合同約定的時間節(jié)點完成2.12工程驗收標準：按照合同約定進行驗收2.13工程安全要求：確保施工安全，遵守國家有關安全生產的法律、法規(guī)2.14工程環(huán)境保護要求：采取有效措施，減少施工對環(huán)境的影響2.15工程文明施工要求：遵守國家有關文明施工的法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場整潔有序2.16工程文明施工措施：制定文明施工方案，加強施工現(xiàn)場管理2.17工程文明施工責任：明確各方文明施工責任，加強監(jiān)督檢查3.工程施工組織設計3.1施工單位：建筑工程有限公司3.2施工項目經理：3.3施工項目副經理：3.4施工項目總工程師：3.5施工項目質量負責人：趙六3.6施工項目安全負責人：孫七3.7施工項目環(huán)保負責人：周八3.8施工項目進度負責人：吳九3.9施工項目成本負責人：鄭十3.10施工項目材料負責人：錢十一3.11施工項目設備負責人：周十二3.12施工組織設計編制依據：《建筑工程施工組織設計規(guī)范》3.13施工組織設計編制原則：科學合理、經濟適用、安全可靠3.14施工組織設計編制內容：施工方案、施工工藝、施工進度計劃、施工質量保證體系、施工安全保證體系等3.15施工組織設計編制要求：符合國家相關法律法規(guī)和規(guī)范要求3.16施工組織設計審批程序：由甲方組織相關部門對施工組織設計進行審批4.工程施工進度計劃4.1工程施工總進度計劃：見附件五4.2工程施工階段進度計劃：見附件六4.3工程施工月度進度計劃：見附件七4.4工程施工周進度計劃：見附件八4.5工程施工日進度計劃：見附件九4.6工程施工進度計劃調整：如因特殊情況需要調整進度計劃，需書面通知對方并經雙方協(xié)商一致4.7工程施工進度計劃實施：按照進度計劃組織實施4.8工程施工進度計劃監(jiān)控：對進度計劃實施情況進行監(jiān)控，確保工程按期完成4.9工程施工進度計劃考核：對進度計劃執(zhí)行情況進行考核，對未按期完成的部分進行處罰4.10工程施工進度計劃獎懲：對按期完成工程的部分給予獎勵5.工程施工質量保證體系5.1施工單位質量管理體系：見附件十5.2施工項目經理質量責任：對工程質量全面負責5.3施工項目副經理質量責任：協(xié)助項目經理管理工程質量5.4施工項目總工程師質量責任：對工程質量進行技術指導5.5施工項目質量負責人質量責任：負責工程質量監(jiān)督和檢查5.6施工項目安全負責人質量責任：確保施工安全，避免因安全問題影響工程質量5.7施工項目環(huán)保負責人質量責任：確保施工過程中不產生環(huán)境污染5.8施工項目進度負責人質量責任：確保工程質量與進度同步5.9施工項目成本負責人質量責任：在保證工程質量的前提下，控制施工成本5.10施工項目材料負責人質量責任：負責材料質量的管理和監(jiān)督5.11施工項目設備負責人質量責任：確保設備正常運行，不影響工程質量5.12施工質量保證體系運行：按照質量管理體系要求，持續(xù)改進工程質量5.13施工質量保證體系考核：對質量保證體系運行情況進行考核6.工程施工安全保證體系6.1施工單位安全管理體系：見附件十一6.2施工項目經理安全責任：對施工安全全面負責6.3施工項目副經理安全責任：協(xié)助項目經理管理施工安全6.4施工項目總工程師安全責任：對施工安全進行技術指導6.5施工項目質量負責人安全責任：確保工程質量與施工安全同步6.6施工項目安全負責人安全責任：負責施工安全監(jiān)督和檢查6.7施工項目環(huán)保負責人安全責任：確保施工過程中不產生安全事故6.8施工項目進度負責人安全責任：確保施工安全與進度同步6.9施工項目成本負責人安全責任：在保證施工安全的前提下，控制施工成本6.10施工項目材料負責人安全責任：負責材料安全的管理和監(jiān)督6.11施工項目設備負責人安全責任：確保設備正常運行，不影響施工安全6.12施工安全保證體系運行：按照安全管理體系要求，持續(xù)改進施工安全6.13施工安全保證體系考核：對安全保證體系運行情況進行考核7.工程施工環(huán)境保護體系7.1施工單位環(huán)保管理體系：見附件十二7.2施工項目經理環(huán)保責任：對施工環(huán)境保護全面負責7.3施工項目副經理環(huán)保責任：協(xié)助項目經理管理施工環(huán)境保護7.4施工項目總工程師環(huán)保責任：對施工環(huán)境保護進行技術指導7.5施工項目質量負責人環(huán)保責任：確保工程質量與施工環(huán)境保護同步7.6施工項目安全負責人環(huán)保責任：確保施工安全與施工環(huán)境保護同步7.7施工項目環(huán)保負責人環(huán)保責任：負責施工環(huán)境保護監(jiān)督和檢查7.8施工項目進度負責人環(huán)保責任：確保施工環(huán)境保護與進度同步7.9施工項目成本負責人環(huán)保責任：在保證施工環(huán)境保護的前提下，控制施工成本7.10施工項目材料負責人環(huán)保責任：負責材料環(huán)保的管理和監(jiān)督7.11施工項目設備負責人環(huán)保責任：確保設備正常運行，不影響施工環(huán)境保護7.12施工環(huán)境保護體系運行：按照環(huán)保管理體系要求，持續(xù)改進施工環(huán)境保護7.13施工環(huán)境保護體系考核：對環(huán)境保護體系運行情況進行考核8.工程施工合同價款8.1工程施工合同價款構成：包括但不限于人工費、材料費、機械費、管理費、利潤等8.2工程施工合同價款計算方法：按照工程量清單及國家相關規(guī)定計算8.3工程施工合同價款調整：因政策調整、市場價格波動等原因，經雙方協(xié)商一致后可進行價格調整8.4工程施工合同價款支付方式：分階段支付，具體支付節(jié)點及比例見附件十三8.5工程施工合同價款支付時間：按照合同約定的支付時間節(jié)點支付8.6工程施工合同價款支付條件：完成相應階段的工程量，并經甲方驗收合格8.7工程施工合同價款結算：工程竣工后，根據實際完成工程量及合同約定進行結算8.8工程施工合同價款爭議解決：如出現(xiàn)爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向人民法院提起訴訟9.工程施工合同工期9.1工程施工合同工期要求：按照合同約定的工期完成工程9.2工程施工合同工期調整：因不可抗力等原因導致工期延誤，經雙方協(xié)商一致后可進行工期調整9.3工程施工合同工期延誤：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應責任9.4工程施工合同工期延誤責任：乙方應賠償甲方因此遭受的損失9.5工程施工合同工期延誤賠償：賠償金額根據延誤工期及合同約定計算9.6工程施工合同工期延誤爭議解決：如出現(xiàn)爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向人民法院提起訴訟10.工程施工合同驗收10.1工程施工合同驗收標準：符合國家標準《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》及相關規(guī)定10.2工程施工合同驗收程序：按照合同約定進行驗收，包括初驗和竣工驗收10.3工程施工合同驗收時間：在工程完工后，按照合同約定的時間進行驗收10.4工程施工合同驗收條件：工程完工，質量合格，相關資料齊全10.5工程施工合同驗收責任：甲方負責組織驗收，乙方配合驗收10.6工程施工合同驗收爭議解決：如出現(xiàn)爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向人民法院提起訴訟11.工程施工合同保修11.1工程施工合同保修期限：自竣工驗收合格之日起，根據工程性質和使用條件確定保修期限11.2工程施工合同保修內容：包括但不限于地基基礎工程、主體結構工程、防水工程等11.3工程施工合同保修責任：在保修期內，因乙方施工原因造成的質量問題，乙方應負責維修或賠償11.4工程施工合同保修爭議解決：如出現(xiàn)爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向人民法院提起訴訟12.工程施工合同違約責任12.1工程施工合同違約行為：包括但不限于工期延誤、質量不合格、未按約定支付價款等12.2工程施工合同違約責任承擔：違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等12.3工程施工合同違約責任賠償：賠償金額根據違約行為及合同約定計算12.4工程施工合同違約責任爭議解決：如出現(xiàn)爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向人民法院提起訴訟13.合同爭議解決13.1合同爭議解決方式：包括但不限于協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等13.2合同爭議解決機構：協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟13.3合同爭議解決程序：按照法定程序進行13.4合同爭議解決費用：由責任方承擔，或根據雙方協(xié)商結果承擔13.5合同爭議解決生效日期：自爭議解決生效之日起13.6合同爭議解決爭議解決：雙方應積極協(xié)商解決爭議，維護合同雙方的合法權益14.合同其他事項14.1合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力，包括但不限于工程量清單、進度計劃、質量保證體系、安全保證體系等14.2合同未盡事宜：由雙方另行協(xié)商解決14.3合同生效：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效14.4合同解除：本合同經雙方協(xié)商一致解除，或因不可抗力等原因導致合同無法履行而解除14.5合同終止：本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致終止14.6合同解除或終止后的處理：解除或終止合同時，雙方應妥善處理合同解除或終止后的善后事宜第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義：本合同中“第三方”是指除甲、乙雙方以外的，根據本合同約定或雙方協(xié)商一致，介入本合同履行過程中的中介方、監(jiān)理方、檢測方、評估方等。15.2第三方介入目的：為保障本合同的順利履行，提高工程質量，確保工程安全，優(yōu)化施工管理。15.3.1中介方：協(xié)助甲、乙雙方進行合同談判、簽訂、履行等；15.3.2監(jiān)理方：對工程施工過程進行監(jiān)督、檢查，確保工程質量、安全；15.3.3檢測方：對工程材料、設備、施工過程進行檢測，確保符合相關標準；15.3.4評估方：對工程進度、質量、成本等進行評估，提出改進建議。16.第三方責任限額16.1第三方責任限額：第三方在本合同中的責任，應以其提供的專業(yè)服務為限，不承擔甲、乙雙方因自身原因產生的損失。16.2第三方責任認定：第三方責任應由甲、乙雙方根據實際情況共同認定，并書面通知第三方。16.3第三方責任賠償：第三方因自身原因造成甲、乙雙方損失的，應按照本合同約定或法律規(guī)定承擔賠償責任。17.第三方介入條款17.1.1雙方協(xié)商一致；17.1.2符合法律法規(guī)和本合同約定；17.1.3乙方具備相應資質和條件。18.第三方權利義務18.1第三方權利：18.1.1獲取甲、乙雙方提供的與本合同相關的信息；18.1.2對工程施工過程進行監(jiān)督、檢查；18.1.3對工程材料、設備、施工過程進行檢測；18.1.4對工程進度、質量、成本等進行評估。18.2第三方義務：18.2.1按照法律法規(guī)和本合同約定，履行專業(yè)服務義務；18.2.2保守甲、乙雙方商業(yè)秘密；18.2.3對工程施工過程、材料、設備、施工質量等提供真實、準確的報告；18.2.4對甲、乙雙方提出的合理要求予以配合。19.第三方與其他各方的關系19.1第三方與甲方的關系：19.1.1第三方應服從甲方的管理，配合甲方對工程施工過程進行監(jiān)督；19.1.2第三方應向甲方提供真實、準確的報告，不得隱瞞、歪曲事實。19.2第三方與乙方的關系：19.2.1第三方應服從乙方的管理，配合乙方進行工程施工；19.2.2第三方應向乙方提供真實、準確的報告，不得隱瞞、歪曲事實。19.3第三方與其他各方的關系：19.3.1第三方與其他各方之間的關系，應遵循公平、公正、誠信的原則；19.3.2第三方在履行本合同過程中，不得損害甲、乙雙方的合法權益。20.第三方介入的終止20.1.1本合同終止；20.1.2雙方協(xié)商一致解除第三方介入；20.1.3第三方無法繼續(xù)履行專業(yè)服務義務。20.2第三方介入終止后的處理：20.2.1第三方應按照本合同約定，妥善處理合同終止后的善后事宜；20.2.2第三方應將相關資料、報告等移交給甲、乙雙方；20.2.3第三方應向甲、乙雙方支付合同終止前的相關費用。21.第三方介入爭議解決21.1第三方介入爭議解決方式：第三方介入爭議，應由甲、乙雙方協(xié)商解決；21.2第三方介入爭議解決機構：協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：法定代表人授權委托書要求：授權委托書須加蓋單位公章，并由法定代表人簽字或蓋章。說明：用于證明被授權人有權代表單位簽訂、履行本合同。2.附件二：法定代表人身份證復印件要求：身份證復印件須加蓋單位公章，并由法定代表人簽字或蓋章。說明：用于證明法定代表人身份。3.附件三：乙方資質證明文件要求：資質證明文件須加蓋單位公章，并由法定代表人簽字或蓋章。說明：用于證明乙方具備相應的資質條件。4.附件四：甲方相關證明文件要求：相關證明文件須加蓋單位公章，并由法定代表人簽字或蓋章。說明：用于證明甲方具備相應的資質條件或承擔相應責任。5.附件五：工程施工總進度計劃要求：進度計劃須明確各個階段的時間節(jié)點和工程量。說明：用于指導工程施工進度。6.附件六：工程施工階段進度計劃要求：階段進度計劃須明確各個階段的時間節(jié)點和工程量。說明：用于指導工程施工進度。7.附件七：工程施工月度進度計劃要求：月度進度計劃須明確每月的時間節(jié)點和工程量。說明：用于指導工程施工進度。8.附件八：工程施工周進度計劃要求：周進度計劃須明確每周的時間節(jié)點和工程量。說明：用于指導工程施工進度。9.附件九：工程施工日進度計劃要求：日進度計劃須明確每日的時間節(jié)點和工程量。說明：用于指導工程施工進度。10.附件十：施工單位質量管理體系要求：質量管理體系須明確質量目標、責任、程序、措施等。說明：用于確保工程質量。11.附件十一：施工單位安全管理體系要求：安全管理體系須明確安全目標、責任、程序、措施等。說明：用于確保施工安全。12.附件十二：施工單位環(huán)保管理體系要求：環(huán)保管理體系須明確環(huán)保目標、責任、程序、措施等。說明：用于確保施工環(huán)保。13.附件十三：工程施工合同價款支付方式要求：支付方式須明確支付節(jié)點、比例、時間等。說明：用于規(guī)范合同價款的支付。14.附件十四：合同爭議解決相關文件要求：相關文件須明確爭議解決方式、機構、程序等。說明：用于解決合同爭議。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未按合同約定的時間節(jié)點完成工程。責任認定標準：乙方應承擔工期延誤責任，賠償甲方因此遭受的損失。示例：若乙方未按合同約定的時間節(jié)點完成工程，導致工期延誤5天，則乙方應賠償甲方因此遭受的損失，如延誤賠償金為每日10000元，則乙方應賠償50000元。2.違約行為：乙方提供的材料、設備不符合合同約定或國家標準。責任認定標準：乙方應承擔質量問題責任，更換不合格材料、設備，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：若乙方提供的鋼筋不符合合同約定或國家標準，甲方有權要求乙方更換，并賠償因此造成的損失。3.違約行為：乙方未按合同約定進行文明施工，造成環(huán)境污染。責任認定標準：乙方應承擔環(huán)境污染責任，采取有效措施治理環(huán)境污染，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：若乙方在施工過程中未采取有效措施防止揚塵污染，甲方有權要求乙方進行整改，并賠償因此造成的損失。4.違約行為：甲方未按合同約定支付價款。責任認定標準：甲方應承擔違約責任，支付違約金。示例：若甲方未按合同約定的時間節(jié)點支付價款，則甲方應支付違約金，如違約金為應付款項的1%。5.違約行為：第三方未按合同約定履行專業(yè)服務義務。責任認定標準：第三方應承擔違約責任，賠償甲、乙雙方因此遭受的損失。示例：若第三方在檢測過程中未提供真實、準確的報告，導致甲、乙雙方遭受損失，則第三方應承擔賠償責任。全文完。2024年度地標建筑結構加固修復合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式1.4合同雙方注冊地址2.項目概況2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目結構類型2.4項目加固修復范圍2.5項目加固修復目標3.項目工期3.1項目開工日期3.2項目完工日期3.3工期延誤責任4.工程質量4.1質量標準4.2質量檢測4.3質量保證5.工程費用5.1工程總費用5.2工程費用支付方式5.3工程費用調整5.4付款節(jié)點及進度6.施工安全6.1安全生產責任6.2安全生產措施6.3事故處理7.環(huán)境保護7.1環(huán)保責任7.2環(huán)保措施7.3環(huán)保驗收8.專利權、專有技術8.1專利權歸屬8.2專有技術保密8.3侵權責任9.合同變更9.1變更程序9.2變更內容9.3變更效力10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任承擔10.3違約金計算11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效、終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同終止程序14.其他約定事項14.1合同附件14.2通知與送達14.3合同解釋14.4合同份數14.5合同簽署第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：建筑工程有限公司乙方：結構加固技術有限公司1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方聯(lián)系方式1.4合同雙方注冊地址甲方注冊地址：省市區(qū)路號乙方注冊地址：省市區(qū)路號2.項目概況2.1項目名稱2024年度地標建筑結構加固修復項目2.2項目地點省市區(qū)路號2.3項目結構類型框架結構2.4項目加固修復范圍包括但不限于：承重梁、柱、墻、樓板等結構構件的加固修復2.5項目加固修復目標確保結構安全，提高建筑抗震性能，恢復建筑原有功能3.項目工期3.1項目開工日期2024年4月1日3.2項目完工日期2024年12月31日3.3工期延誤責任若因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，應向甲方支付相當于合同總金額的0.5%的違約金。4.工程質量4.1質量標準按照《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》及相關規(guī)范執(zhí)行4.2質量檢測項目施工過程中，乙方應定期進行自檢，并邀請甲方進行驗收4.3質量保證乙方對加固修復工程承擔五年保修責任5.工程費用5.1工程總費用人民幣伍佰萬元整（￥500,000.00）5.2工程費用支付方式（1）合同簽訂后，甲方支付合同總金額的30%作為預付款；（2）工程完工驗收合格后，甲方支付合同總金額的60%；（3）質保期滿后，甲方支付合同總金額的10%作為質保金。5.3工程費用調整因設計變更、材料價格波動等非乙方原因導致工程費用增加時，按實際發(fā)生費用調整。5.4付款節(jié)點及進度（1）預付款支付節(jié)點：合同簽訂后10個工作日內；（2）驗收合格付款節(jié)點：工程完工驗收合格后30個工作日內；（3）質保金支付節(jié)點：質保期滿后30個工作日內。6.施工安全6.1安全生產責任乙方負責項目施工過程中的安全生產，確保施工人員安全6.2安全生產措施（1）建立健全安全生產責任制；（2）嚴格執(zhí)行安全生產規(guī)章制度；（3）定期進行安全生產教育培訓；（4）配備必要的安全防護設施和用品。6.3事故處理（1）發(fā)生安全事故時，乙方應立即采取措施，防止事故擴大；（2）及時報告甲方及相關部門；（3）積極配合事故調查，承擔相應責任。8.專利權、專有技術8.1專利權歸屬本合同項下，乙方擁有的用于項目施工的專利權、專有技術等知識產權歸乙方所有。8.2專有技術保密乙方對項目施工中使用的專有技術負有保密義務，未經甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。8.3侵權責任若因乙方泄露專有技術導致甲方遭受損失，乙方應承擔相應的法律責任。9.合同變更9.1變更程序任何一方要求變更合同內容，應書面通知對方，經雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。9.2變更內容變更內容應明確，包括但不限于工期、工程范圍、工程費用等。9.3變更效力經雙方簽署的變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.違約責任10.1違約情形（1）乙方未按合同約定完成工程；（2）乙方施工質量不符合合同約定；（3）乙方未按合同約定支付工程款；（4）乙方違反合同保密條款。10.2違約責任承擔（1）乙方未按合同約定完成工程，每延誤一天，應向甲方支付相當于合同總金額的0.5%的違約金；（2）乙方施工質量不符合合同約定，甲方有權要求乙方返工或賠償損失；（3）乙方未按合同約定支付工程款，每逾期一天，應向甲方支付相當于逾期款項的千分之五的違約金；（4）乙方違反合同保密條款，應承擔相應的法律責任。11.爭議解決11.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同約定的仲裁機構仲裁。11.2爭議解決機構合同爭議提交省市仲裁委員會仲裁。11.3爭議解決程序仲裁程序按照《中華人民共和國仲裁法》及相關規(guī)定執(zhí)行。12.合同解除12.1解除條件（1）一方違約，另一方給予書面通知后，違約方在合理期限內仍未履行或未采取補救措施；（2）發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行；（3）合同約定的其他解除條件。12.2解除程序合同解除應書面通知對方，并簽訂書面解除協(xié)議。12.3解除后果13.合同生效、終止13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同終止條件（1）合同約定的工程完工；（2）合同約定的質保期滿；（3）合同解除；（4）合同約定的其他終止條件。13.3合同終止程序合同終止后，雙方應按照協(xié)議約定處理剩余事宜。14.其他約定事項14.1合同附件本合同附件包括但不限于：施工圖紙、工程量清單、合同變更協(xié)議等。14.2通知與送達本合同通知及送達均以書面形式進行，自送達之日起生效。14.3合同解釋本合同解釋權歸甲方所有。14.4合同份數本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。14.5合同簽署甲方代表：___________乙方代表：___________簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同所稱第三方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測機構、設計單位、咨詢顧問等，為合同履行過程中提供專業(yè)服務或參與項目管理的獨立第三方。15.2第三方介入目的第三方介入旨在確保合同履行的高效性、合規(guī)性和專業(yè)性，提高工程質量，保障各方權益。16.第三方介入程序16.1第三方選定（1）甲方有權根據項目需求選定第三方；（2）乙方有權根據項目需求選定第三方；（3）第三方選定后，雙方應書面通知對方。16.2第三方參與第三方參與項目前，應與甲方、乙方簽訂書面合作協(xié)議，明確各方的權利、義務和責任。17.第三方責任17.1第三方責任范圍第三方應按照合作協(xié)議和本合同約定，承擔相應的責任，包括但不限于：（1）提供專業(yè)服務；（2）對項目進行監(jiān)督管理；（3）協(xié)助解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。17.2第三方責任限額（1）第三方在履行本合同過程中