2024年房屋修建施工隊(duì)合作合同樣本一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年房屋修建施工隊(duì)合作合同樣本一本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程預(yù)算第三條施工內(nèi)容與要求3.1施工內(nèi)容3.2施工標(biāo)準(zhǔn)3.3施工期限3.4施工質(zhì)量保證第四條材料供應(yīng)4.1材料種類4.2材料質(zhì)量4.3材料供應(yīng)時間4.4材料供應(yīng)價格第五條工程款項(xiàng)5.1付款方式5.2付款進(jìn)度5.3工程尾款支付條件5.4違約金計算方式第六條工期延誤6.1工期延誤的原因6.2工期延誤的處理6.3工期延誤的責(zé)任分配第七條合同的變更與解除7.1合同變更的條件7.2合同解除的條件7.3合同變更與解除的法律后果第八條違約責(zé)任8.1甲方違約責(zé)任8.2乙方違約責(zé)任8.3違約金的計算方式第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點(diǎn)9.3適用法律第十條保密條款10.1保密信息范圍10.2保密期限10.3違反保密條款的后果第十一條不可抗力11.1不可抗力的定義11.2不可抗力事件的處理11.3不可抗力事件的后果第十二條合同的生效、變更和解除12.1合同生效條件12.2合同變更條件12.3合同解除條件第十三條其他條款13.1甲方義務(wù)13.2乙方義務(wù)13.3雙方的權(quán)利和義務(wù)第十四條簽署14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點(diǎn)14.3雙方簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××房屋修建公司甲方地址：×××城市×××街道×××號1.2乙方名稱：×××施工隊(duì)乙方地址：×××城市×××街道×××號第二條工程概況2.1工程名稱：×××房屋修建工程2.2工程地點(diǎn)：×××城市×××街道×××號2.3工程規(guī)模：根據(jù)附件一《工程設(shè)計方案》所載明的內(nèi)容為準(zhǔn)2.4工程預(yù)算：根據(jù)附件二《工程預(yù)算書》所載明的內(nèi)容為準(zhǔn)第三條施工內(nèi)容與要求3.1施工內(nèi)容：包括但不限于土建、水電安裝、裝修等工程項(xiàng)目，具體施工內(nèi)容以雙方確認(rèn)的施工圖紙和工程量清單為準(zhǔn)3.2施工標(biāo)準(zhǔn)：按照國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)3.3施工期限：工程預(yù)計開工日期為××××年××月××日，預(yù)計竣工日期為××××年××月××日，實(shí)際施工期限以雙方確認(rèn)的施工進(jìn)度計劃為準(zhǔn)3.4施工質(zhì)量保證：乙方承諾在施工過程中嚴(yán)格把控質(zhì)量，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任第四條材料供應(yīng)4.1材料種類：包括但不限于建筑材料、裝飾材料、五金配件等，具體材料清單詳見附件三《材料清單》4.2材料質(zhì)量：乙方應(yīng)保證供應(yīng)的材料符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并提供相關(guān)質(zhì)量證明文件4.3材料供應(yīng)時間：根據(jù)施工進(jìn)度計劃和乙方生產(chǎn)能力，確保材料按時供應(yīng)到施工現(xiàn)場4.4材料供應(yīng)價格：材料價格按照雙方確認(rèn)的《材料供應(yīng)合同》執(zhí)行，價格如有變動，雙方協(xié)商確定第五條工程款項(xiàng)5.1付款方式：按照工程進(jìn)度和完成情況，甲方分期支付乙方工程款項(xiàng)5.2付款進(jìn)度：詳見附件四《付款進(jìn)度計劃》5.3工程尾款支付條件：工程驗(yàn)收合格且乙方完成所有施工義務(wù)后，甲方支付剩余尾款5.4違約金計算方式：如乙方未按約定時間完成工程，按照合同總金額的千分之五計算違約金，并支付給甲方第六條工期延誤6.1工期延誤的原因：如遇不可抗力因素或乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤6.2工期延誤的處理：雙方協(xié)商確定工期延誤的合理期間，并相應(yīng)調(diào)整工程進(jìn)度計劃6.3工期延誤的責(zé)任分配：因不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤，乙方不承擔(dān)責(zé)任；因乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任第八條違約責(zé)任8.1甲方違約責(zé)任：如甲方未按約定時間支付工程款項(xiàng)，應(yīng)支付違約金，違約金計算方式為合同總金額的千分之五8.2乙方違約責(zé)任：如乙方未按約定時間完成工程，應(yīng)支付違約金，違約金計算方式為合同總金額的千分之五8.3違約金的支付：違約金應(yīng)在違約行為發(fā)生之日起五個工作日內(nèi)支付給對方第九條爭議解決9.1爭議解決方式：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭議，協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟9.2爭議解決地點(diǎn)：×××城市×××人民法院9.3適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律第十條保密條款10.1保密信息范圍：雙方在合同履行過程中獲知的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等10.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止10.3違反保密條款的后果：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失第十一條不可抗力11.1不可抗力事件的定義：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等11.2不可抗力事件的處理：雙方應(yīng)立即協(xié)商確定不可抗力事件對工程的影響和處理方案11.3不可抗力事件的后果：因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用增加和工期延誤，雙方協(xié)商解決第十二條合同的生效、變更和解除12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效12.2合同變更條件：合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)12.3合同解除條件：合同履行過程中，如發(fā)生合同約定的解除條件，雙方協(xié)商解除合同，并按照本合同約定處理后續(xù)事宜第十三條其他條款13.1甲方義務(wù)：按照合同約定提供施工場地、材料供應(yīng)等服務(wù)，并及時支付工程款項(xiàng)13.2乙方義務(wù)：按照合同約定進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量，按時完成工程13.3雙方的權(quán)利和義務(wù)：雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的權(quán)利和義務(wù)，不得擅自變更或解除合同第十四條簽署14.1合同簽署日期：××××年××月××日14.2合同簽署地點(diǎn)：×××城市×××街道×××號14.3雙方簽字蓋章：甲方代表（簽字）：________乙方代表（簽字）：________第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程設(shè)計方案》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包含工程的平面布局、立面設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、水電布線等詳細(xì)設(shè)計內(nèi)容，以及設(shè)計說明和相關(guān)圖紙。乙方應(yīng)根據(jù)附件一的設(shè)計方案進(jìn)行施工。附件二：《工程預(yù)算書》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出工程的所有費(fèi)用構(gòu)成，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等，并附有詳細(xì)的計算明細(xì)。甲方應(yīng)根據(jù)附件二的預(yù)算書進(jìn)行付款。附件三：《材料清單》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出工程所需的所有材料名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并附有材料供應(yīng)商的信息。乙方應(yīng)根據(jù)附件三的材料清單進(jìn)行材料采購。附件四：《付款進(jìn)度計劃》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出甲方應(yīng)支付給乙方的款項(xiàng)進(jìn)度和時間節(jié)點(diǎn)，以及付款的條件和方式。甲方應(yīng)按照附件四的計劃進(jìn)行付款。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為：未按約定時間支付工程款項(xiàng)；提供施工場地不滿足施工要求；未及時提供施工所需材料或材料不符合約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。違約責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)按照合同總金額的千分之五支付違約金，并承擔(dān)因此造成乙方損失的責(zé)任。示例說明：若甲方未能按約定時間支付工程款項(xiàng)，甲方應(yīng)支付違約金并承擔(dān)乙方因停工導(dǎo)致的額外費(fèi)用。2.乙方違約行為：未按約定時間完成工程；使用不符合約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料；未按照設(shè)計方案和施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。違約責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)按照合同總金額的千分之五支付違約金，并承擔(dān)因此造成甲方損失的責(zé)任。示例說明：若乙方未能按約定時間完成工程，乙方應(yīng)支付違約金并承擔(dān)甲方因工程延期導(dǎo)致的額外費(fèi)用。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。在本合同中的應(yīng)用：如遇到不可抗力事件導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，雙方應(yīng)協(xié)商確定工期延誤的合理期間，并相應(yīng)調(diào)整工程進(jìn)度計劃。2.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)支付給對方的賠償金。在本合同中的應(yīng)用：如甲方未按約定時間支付工程款項(xiàng)或乙方未按約定時間完成工程，違約方應(yīng)