酒店綠化工程合同范本

酒店綠化工程合同范本合同編號：__________合同各方當事人：甲方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為提高酒店環(huán)境質(zhì)量，提升酒店服務水平，擬對酒店進行綠化工程；乙方具備綠化工程的設計、施工能力，愿意承攬該工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：酒店綠化工程1.2工程地點：甲方酒店現(xiàn)場1.3工程規(guī)模：根據(jù)甲方提供的圖紙及工程量清單確定1.4工程質(zhì)量標準：符合國家及行業(yè)相關規(guī)范和標準第二條工程期限2.1工期自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。2.2乙方應按約定的工期進度完成工程，如有延遲，應承擔相應的違約責任。第三條工程價款3.1本工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2乙方完成工程后，甲方應按約定的付款進度支付工程價款。3.3工程價款支付方式：（1）進度款：按照工程進度，甲方支付已完成工程價款的70%；（2）驗收合格款：工程驗收合格后，甲方支付剩余的30%工程價款。第四條工程質(zhì)量保證4.1乙方應保證工程質(zhì)量，確保工程驗收合格。4.2工程驗收不合格的，乙方應負責返工、整改，并承擔相應費用。4.3工程質(zhì)量保修期限自工程驗收合格之日起算，保修期限為____年。第五條違約責任5.1乙方未按約定工期完成工程的，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價款×0.1%×逾期天數(shù)。5.2甲方未按約定支付工程價款的，應向乙方支付滯納金，滯納金計算方式為：滯納金=應付款項×0.1%×逾期天數(shù)。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權代表）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程圖紙2.工程量清單3.乙方資質(zhì)證明文件4.工程驗收標準及方法5.綠化植物品種及規(guī)格說明6.施工方案及進度計劃7.工程質(zhì)量保修書8.付款憑證及進度報告二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成工程，視為違約。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定標準，視為違約。3.甲方未按約定支付工程價款，視為違約。4.甲方未按約定提供施工條件，視為違約。5.雙方未按約定履行合同義務，導致工程進度延誤或質(zhì)量問題，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.綠化工程：指在酒店現(xiàn)場進行的植被種植、景觀布置等美化環(huán)境的活動。2.工程驗收：指甲方對乙方完成的綠化工程進行質(zhì)量、進度、安全等方面的檢查，以確認工程是否符合合同約定標準的過程。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.滯納金：指逾期支付款項方按照合同約定向收款方支付的違約金。5.保修期：指乙方對綠化工程提供的質(zhì)量保證期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應加大施工力度，合理調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應立即整改，直至符合合同約定標準。3.付款延誤：甲方應按時支付工程價款，如有延誤，應支付滯納金。4.施工條件不足：甲方應積極配合乙方提供施工所需條件，確保工程順利進行。5.合同糾紛：雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類酒店、度假村、會所等場所的綠化工程。2.適用于室外景觀工程、庭院綠化、屋頂花園等工程項目。3