農(nóng)事承攬協(xié)議書3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME農(nóng)事承攬協(xié)議書本合同目錄一覽1.1合同雙方基本信息1.2承攬事項(xiàng)概述1.3承攬事項(xiàng)的具體內(nèi)容1.4承攬事項(xiàng)的質(zhì)量要求1.5承攬事項(xiàng)的期限1.6承攬事項(xiàng)的地點(diǎn)1.7承攬事項(xiàng)的付款方式1.8承攬事項(xiàng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.9違約責(zé)任1.10爭議解決方式1.11合同生效條件1.12合同解除條件1.13合同變更1.14合同的終止和解除1.15合同的附件第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1.1承攬方名稱：________1.1.2承攬方地址：________1.1.3承攬方法定代表人：________1.1.4承攬方聯(lián)系電話：________1.1.5承攬方開戶銀行及賬號：________1.2.1承攬方名稱：________1.2.2承攬方地址：________1.2.3承攬方法定代表人：________1.2.4承攬方聯(lián)系電話：________1.2.5承攬方開戶銀行及賬號：________第二條承攬事項(xiàng)概述2.1承攬事項(xiàng)名稱：________2.2承攬事項(xiàng)內(nèi)容：________2.3承攬事項(xiàng)范圍：________2.4承攬事項(xiàng)地點(diǎn)：________第三條承攬事項(xiàng)的具體內(nèi)容3.1承攬事項(xiàng)的具體工作內(nèi)容：________3.2承攬事項(xiàng)所需材料：________3.3承攬事項(xiàng)所需設(shè)備：________3.4承攬事項(xiàng)所需人員：________第四條承攬事項(xiàng)的質(zhì)量要求4.1承攬事項(xiàng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________4.2承攬事項(xiàng)的質(zhì)量檢測方法：________4.3質(zhì)量保證期：________4.4質(zhì)量責(zé)任：________第五條承攬事項(xiàng)的期限5.1承攬事項(xiàng)的起止日期：________5.2承攬事項(xiàng)的工期：________5.3工期延誤責(zé)任：________第六條承攬事項(xiàng)的地點(diǎn)6.1承攬事項(xiàng)的具體地點(diǎn)：________6.2承攬事項(xiàng)現(xiàn)場條件：________6.3承攬事項(xiàng)現(xiàn)場管理：________第七條承攬事項(xiàng)的付款方式7.1付款方式：________7.2付款比例：________7.3付款時(shí)間：________7.4付款憑證：________7.5付款違約責(zé)任：________第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約責(zé)任8.1.1如承攬方未按時(shí)完成承攬事項(xiàng)，每延誤一日，應(yīng)向委托方支付合同總金額的0.5%作為違約金。8.1.2如承攬事項(xiàng)的質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，承攬方應(yīng)無償進(jìn)行返工或修復(fù)，直至符合質(zhì)量要求。8.1.3如承攬方違反合同約定，造成委托方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2委托方違約責(zé)任8.2.1如委托方未按時(shí)支付款項(xiàng)，每延誤一日，應(yīng)向承攬方支付合同總金額的0.5%作為違約金。8.2.2如委托方未按時(shí)提供承攬事項(xiàng)所需的材料、設(shè)備或信息，導(dǎo)致承攬方工期延誤，委托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.2.3如委托方違反合同約定，造成承攬方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭議解決方式9.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。第十條合同生效條件10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十一條合同解除條件11.1雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。11.2如一方違約，另一方有權(quán)解除本合同。11.3如發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行，雙方均有權(quán)解除本合同。第十二條合同變更12.1合同的任何變更，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽訂書面變更協(xié)議。12.2變更后的合同條款，與本合同具有同等法律效力。第十三條合同的終止和解除13.1合同終止是指合同約定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系消滅。13.2合同解除是指合同尚未履行或尚未全部履行時(shí)，因一方或雙方的意思表示而使合同關(guān)系終止。第十四條合同的附件14.1.1承攬事項(xiàng)的具體工作內(nèi)容清單14.1.2承攬事項(xiàng)所需材料清單14.1.3承攬事項(xiàng)所需設(shè)備清單14.1.4承攬事項(xiàng)的質(zhì)量檢測報(bào)告14.1.5雙方簽字（或蓋章）的合同變更協(xié)議（如有）第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定義15.1.1本合同中所稱的第三方，是指除甲乙雙方以外的，在合同執(zhí)行過程中，因提供中介服務(wù)、技術(shù)支持、資金注入、監(jiān)督管理等目的而參與合同履行的獨(dú)立法人或其他組織。a)中介方：提供信息交流、撮合交易等服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。b)技術(shù)支持方：提供技術(shù)咨詢服務(wù)、設(shè)備維護(hù)等服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。c)資金注入方：提供資金支持或貸款的金融機(jī)構(gòu)或其他組織。d)監(jiān)督管理方：對合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督管理的政府機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同，需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂書面協(xié)議。a)第三方的權(quán)利和義務(wù)；b)第三方介入的具體事項(xiàng)和范圍；c)第三方介入的費(fèi)用和支付方式；d)第三方介入的期限和終止條件。15.3第三方的責(zé)任限額15.3.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其介入合同的具體事項(xiàng)和范圍確定。a)第三方因提供錯(cuò)誤信息或服務(wù)導(dǎo)致的損失；b)第三方因違反合同約定導(dǎo)致的損失；c)第三方因自身過錯(cuò)導(dǎo)致的損失。15.3.3第三方的責(zé)任限額應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。15.4第三方的責(zé)權(quán)利劃分15.4.1第三方的權(quán)利：a)根據(jù)合同約定，享受相應(yīng)的權(quán)利和收益；b)在合同履行過程中，對甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督；c)享有合同約定的其他權(quán)利。15.4.2第三方的義務(wù)：a)按照合同約定，履行相應(yīng)的義務(wù)；b)對甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保合同履行；c)對自身提供的信息和服務(wù)負(fù)責(zé)；d)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。15.4.3第三方與其他各方的劃分說明：a)第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)；b)第三方在合同履行過程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方；c)第三方對甲乙雙方的行為負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，但不對甲乙雙方之間的爭議進(jìn)行裁決；d)第三方在介入合同過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)進(jìn)行處理。15.5第三方介入后的合同變更15.5.1第三方介入后，如需對合同進(jìn)行變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方書面同意，并簽訂書面變更協(xié)議。15.5.2變更后的合同條款，與本合同具有同等法律效力。15.6第三方介入后的合同解除15.6.1第三方介入后，如合同解除，應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)進(jìn)行處理。15.6.2第三方介入合同解除后，甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，第三方根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。15.7第三方介入后的爭議解決15.7.1第三方介入后，如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。15.7.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。15.8第三方介入后的合同終止15.8.1第三方介入合同終止后，甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，第三方根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。15.8.2第三方介入合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，辦理合同終止手續(xù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.承攬事項(xiàng)具體工作內(nèi)容清單詳細(xì)說明承攬事項(xiàng)的具體工作內(nèi)容，包括每個(gè)子任務(wù)的描述、預(yù)期成果等。2.承攬事項(xiàng)所需材料清單列出所有需要使用的材料，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.承攬事項(xiàng)所需設(shè)備清單列出所有需要使用的設(shè)備，包括設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。4.承攬事項(xiàng)所需人員清單列出所有參與承攬事項(xiàng)的人員，包括人員姓名、職責(zé)、技能要求等信息。5.承攬事項(xiàng)的質(zhì)量檢測報(bào)告提供承攬事項(xiàng)完成后，由第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的質(zhì)量檢測報(bào)告。6.雙方簽字（或蓋章）的合同變更協(xié)議在合同變更時(shí)，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，詳細(xì)說明變更內(nèi)容。7.第三方介入?yún)f(xié)議在第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。8.付款憑證提供每次付款的憑證，包括銀行匯款單、支票、收據(jù)等。9.工期延誤證明如發(fā)生工期延誤，承攬方應(yīng)提供書面證明，說明延誤的原因和預(yù)計(jì)恢復(fù)時(shí)間。10.違約責(zé)任證明如發(fā)生違約行為，雙方應(yīng)提供書面證明，說明違約的具體情況和責(zé)任認(rèn)定。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.工期延誤違約行為：承攬方未按時(shí)完成承攬事項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定：承攬方應(yīng)支付合同總金額的0.5%作為違約金，每延誤一日。2.質(zhì)量不符合要求違約行為：承攬事項(xiàng)的質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任認(rèn)定：承攬方應(yīng)無償進(jìn)行返工或修復(fù)，直至符合質(zhì)量要求。3.未按時(shí)付款違約行為：委托方未按時(shí)支付款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定：委托方應(yīng)支付合同總金額的0.5%作為違約金，每延誤一日。4.未按時(shí)提供材料、設(shè)備或信息違約行為：委托方未按時(shí)提供承攬事項(xiàng)所需的材料、設(shè)備或信息。責(zé)任認(rèn)定：委托方應(yīng)承擔(dān)由此造成的工期延誤和損失。5.違反合同約定違約行為：任何一方違反合同約定的行為。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：若承攬方在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未能完成承攬事項(xiàng)，則構(gòu)成工期延誤違約行為，需支付違約金。若承攬事項(xiàng)的質(zhì)量檢測報(bào)告顯示不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，承攬方需進(jìn)行返工或修復(fù)，直至合格。農(nóng)事承攬協(xié)議書1本合同目錄一覽1.甲方基本信息1.1甲方名稱1.2甲方地址1.3甲方聯(lián)系方式2.乙方基本信息2.1乙方名稱2.2乙方地址2.3乙方聯(lián)系方式3.承攬項(xiàng)目概述3.1項(xiàng)目名稱3.2項(xiàng)目地點(diǎn)3.3項(xiàng)目規(guī)模3.4項(xiàng)目內(nèi)容4.承攬范圍及要求4.1承攬范圍4.2承攬要求4.3承攬標(biāo)準(zhǔn)5.承攬期限5.1承攬開始時(shí)間5.2承攬結(jié)束時(shí)間6.付款方式及期限6.1付款方式6.2付款期限6.3付款金額7.技術(shù)支持及培訓(xùn)7.1技術(shù)支持7.2培訓(xùn)內(nèi)容7.3培訓(xùn)時(shí)間8.質(zhì)量保證及驗(yàn)收8.1質(zhì)量保證8.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)8.3驗(yàn)收時(shí)間9.違約責(zé)任9.1甲方違約責(zé)任9.2乙方違約責(zé)任10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責(zé)任11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決費(fèi)用12.合同解除12.1合同解除條件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效及終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同終止程序14.其他約定14.1其他約定事項(xiàng)14.2其他約定條款第一部分：合同如下：1.甲方基本信息1.1甲方名稱：農(nóng)業(yè)科技有限公司1.2甲方地址：省市區(qū)街道號2.乙方基本信息2.1乙方名稱：農(nóng)作物種植合作社2.2乙方地址：省市區(qū)街道號3.承攬項(xiàng)目概述3.1項(xiàng)目名稱：地區(qū)農(nóng)作物種植項(xiàng)目3.2項(xiàng)目地點(diǎn)：省市區(qū)鎮(zhèn)3.3項(xiàng)目規(guī)模：共計(jì)1000畝3.4項(xiàng)目內(nèi)容：主要包括小麥、玉米等作物的種植、管理、收割等環(huán)節(jié)4.承攬范圍及要求4.1承攬范圍：乙方負(fù)責(zé)項(xiàng)目范圍內(nèi)所有農(nóng)作物的種植、管理、收割等環(huán)節(jié)4.2承攬要求：確保農(nóng)作物產(chǎn)量達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，保證農(nóng)作物品質(zhì)4.3承攬標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行5.承攬期限5.1承攬開始時(shí)間：2023年3月1日5.2承攬結(jié)束時(shí)間：2023年11月30日6.付款方式及期限6.1付款方式：分階段支付，具體如下：6.1.1項(xiàng)目啟動(dòng)前，甲方支付乙方項(xiàng)目啟動(dòng)費(fèi)用萬元；6.1.2項(xiàng)目實(shí)施過程中，甲方每月支付乙方項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用萬元；6.1.3項(xiàng)目結(jié)束后，甲方支付乙方項(xiàng)目尾款萬元。6.2付款期限：按上述付款方式，乙方應(yīng)在每個(gè)付款節(jié)點(diǎn)前提供相應(yīng)的發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)。6.3付款金額：項(xiàng)目總金額為萬元。7.技術(shù)支持及培訓(xùn)7.1技術(shù)支持：甲方提供項(xiàng)目所需的技術(shù)支持，包括但不限于種植技術(shù)、病蟲害防治技術(shù)等。7.2培訓(xùn)內(nèi)容：甲方組織乙方進(jìn)行種植技術(shù)、病蟲害防治技術(shù)等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間為2023年2月15日至2月20日。7.3培訓(xùn)時(shí)間：2023年2月15日至2月20日，共計(jì)5天。8.質(zhì)量保證及驗(yàn)收8.1質(zhì)量保證：乙方應(yīng)保證所種植的農(nóng)作物符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對因乙方原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題承擔(dān)全部責(zé)任。8.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：農(nóng)作物產(chǎn)量、品質(zhì)均需達(dá)到國家二級標(biāo)準(zhǔn)，具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下：8.2.1小麥產(chǎn)量不低于600公斤/畝；8.2.2玉米產(chǎn)量不低于700公斤/畝；8.2.3作物品質(zhì)符合國家二級標(biāo)準(zhǔn)。8.3驗(yàn)收時(shí)間：項(xiàng)目結(jié)束后30日內(nèi)，由甲方組織相關(guān)專家進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。9.違約責(zé)任9.1甲方違約責(zé)任：9.1.1未按時(shí)支付款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于逾期款項(xiàng)千分之二的違約金；9.1.2因甲方原因?qū)е马?xiàng)目無法按期完成，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。9.2乙方違約責(zé)任：9.2.1未按約定完成種植任務(wù)，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于項(xiàng)目合同金額千分之二的違約金；9.2.2因乙方原因?qū)е罗r(nóng)作物質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。10.保密條款10.1保密內(nèi)容：雙方在履行合同過程中所知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。10.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止后兩年。10.3違約責(zé)任：任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。11.爭議解決11.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)：無11.3爭議解決費(fèi)用：爭議解決過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)。12.合同解除12.1.1合同一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未改正；12.1.2發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；12.1.3雙方協(xié)商一致解除合同。12.2解除程序：解除合同應(yīng)當(dāng)書面通知對方，并自通知到達(dá)對方時(shí)生效。12.3解除后果：合同解除后，雙方應(yīng)按照約定辦理合同終止手續(xù)，并結(jié)算相關(guān)款項(xiàng)。13.合同生效及終止13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同終止條件：合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同。13.3合同終止程序：合同終止后，雙方應(yīng)相互通知，并辦理相關(guān)手續(xù)。14.其他約定14.1其他約定事項(xiàng)：雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益。14.2其他約定條款：本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義：本合同所稱第三方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、咨詢方、評估方等，其在合同中扮演的角色和承擔(dān)的責(zé)任將根據(jù)具體情況而定。15.2.1甲乙雙方協(xié)商一致，認(rèn)為需要第三方提供專業(yè)服務(wù)；15.2.2合同履行過程中出現(xiàn)爭議，需要第三方進(jìn)行調(diào)解或仲裁；15.2.3項(xiàng)目實(shí)施過程中，需要第三方進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督或技術(shù)評估。15.3第三方選擇與授權(quán)：15.3.1第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定，或由合同約定；15.3.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)書面授權(quán)第三方按照合同約定履行職責(zé)。16.第三方責(zé)任16.1第三方責(zé)任限額：第三方在履行合同過程中因自身原因造成損失的，其責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，但不得超過合同總金額的10%。16.2第三方責(zé)任承擔(dān)：16.2.1第三方在履行合同過程中造成損失的，由第三方自行承擔(dān)；16.2.2若因第三方原因?qū)е录滓译p方損失的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.第三方權(quán)利17.1第三方權(quán)利：17.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；17.1.2第三方有權(quán)對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出改進(jìn)建議；17.1.3第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用。18.第三方與其他各方的劃分說明：18.1第三方與甲方的關(guān)系：第三方作為甲方聘請的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)服從甲方的管理，并接受甲方的監(jiān)督。18.2第三方與乙方的關(guān)系：第三方作為乙方的合作伙伴，應(yīng)協(xié)助乙方完成項(xiàng)目任務(wù)，并確保項(xiàng)目質(zhì)量。18.3第三方與合同其他方的責(zé)任劃分：第三方在合同履行過程中，對甲乙雙方均承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但責(zé)任范圍和限額按照合同約定執(zhí)行。19.第三方介入后的合同修改：19.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對合同相關(guān)條款進(jìn)行修改，確保合同內(nèi)容的完整性和可操作性。19.2合同修改需經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。20.第三方介入后的爭議解決：20.1第三方介入后，若發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；20.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。21.第三方介入后的合同終止：21.1第三方介入后，若合同因任何原因終止，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定辦理合同終止手續(xù)。21.2第三方介入合同終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定結(jié)算相關(guān)款項(xiàng)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.第三方資質(zhì)證明文件4.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5.項(xiàng)目實(shí)施方案6.農(nóng)作物種植技術(shù)規(guī)范7.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告8.付款憑證9.爭議解決相關(guān)文件10.合同終止證明文件11.其他與合同履行相關(guān)的文件附件詳細(xì)要求和說明：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件：需加蓋甲方公章，證明甲方具有合法的經(jīng)營資格。2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件：需加蓋乙方公章，證明乙方具有合法的經(jīng)營資格。3.第三方資質(zhì)證明文件：需提供第三方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明，證明第三方具備履行合同的能力。4.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告：需詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、市場分析、投資估算、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。5.項(xiàng)目實(shí)施方案：需詳細(xì)說明項(xiàng)目實(shí)施的具體步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。6.農(nóng)作物種植技術(shù)規(guī)范：需提供農(nóng)作物種植的相關(guān)技術(shù)規(guī)范，確保農(nóng)作物種植符合國家標(biāo)準(zhǔn)。7.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告：需由第三方檢測機(jī)構(gòu)出具，證明農(nóng)作物質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。8.付款憑證：需提供銀行匯款憑證或轉(zhuǎn)賬憑證，證明款項(xiàng)已支付。9.爭議解決相關(guān)文件：包括協(xié)商記錄、調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決等。10.合同終止證明文件：需提供合同終止證明文件，證明合同已終止。11.其他與合同履行相關(guān)的文件：包括但不限于項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告、技術(shù)支持文件、培訓(xùn)記錄等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲方違約行為：1.1.1未按時(shí)支付款項(xiàng)；1.1.2未按約定完成項(xiàng)目；1.1.3未提供必要的支持或配合。1.2乙方違約行為：1.2.1未按時(shí)完成種植任務(wù)；1.2.2農(nóng)作物質(zhì)量不達(dá)標(biāo)；1.2.3未按約定提供技術(shù)支持或培訓(xùn)。1.3第三方違約行為：1.3.1未按約定履行職責(zé)；1.3.2因自身原因造成損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1甲方違約責(zé)任：2.1.1按逾期付款金額支付違約金；2.1.2按項(xiàng)目損失賠償乙方；2.1.3承擔(dān)因違約行為導(dǎo)致的全部責(zé)任。2.2乙方違約責(zé)任：2.2.1按逾期完成任務(wù)支付違約金；2.2.2按農(nóng)作物損失賠償甲方；2.2.3承擔(dān)因違約行為導(dǎo)致的全部責(zé)任。2.3第三方違約責(zé)任：2.3.1按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任；2.3.2按損失賠償甲乙雙方；2.3.3承擔(dān)因違約行為導(dǎo)致的全部責(zé)任。示例說明：1.甲方未按時(shí)支付乙方款項(xiàng)，逾期5天，甲方應(yīng)支付乙方違約金元。2.乙方未按時(shí)完成種植任務(wù)，逾期3天，乙方應(yīng)支付甲方違約金元。3.第三方在履行合同過程中因自身原因造成損失，需賠償甲乙雙方共計(jì)元。農(nóng)事承攬協(xié)議書2本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.2承攬方法定代表人或授權(quán)代表信息1.3承攬方聯(lián)系方式1.4承攬方營業(yè)執(zhí)照信息1.5承攬方開戶銀行及賬號信息2.承攬事項(xiàng)概述2.1承攬項(xiàng)目名稱2.2承攬項(xiàng)目地點(diǎn)2.3承攬項(xiàng)目面積2.4承攬項(xiàng)目內(nèi)容2.5承攬項(xiàng)目期限3.承攬方責(zé)任和義務(wù)3.1承攬方在項(xiàng)目實(shí)施過程中的責(zé)任3.2承攬方對項(xiàng)目質(zhì)量的要求3.3承攬方對項(xiàng)目進(jìn)度的要求3.4承攬方對項(xiàng)目安全的要求3.5承攬方對環(huán)境保護(hù)的要求4.承攬方權(quán)利4.1承攬方在項(xiàng)目實(shí)施過程中的權(quán)利4.2承攬方對項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整的權(quán)利4.3承攬方對項(xiàng)目內(nèi)容變更的權(quán)利4.4承攬方對項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督的權(quán)利4.5承攬方對項(xiàng)目安全監(jiān)督的權(quán)利5.甲方責(zé)任和義務(wù)5.1甲方在項(xiàng)目實(shí)施過程中的責(zé)任5.2甲方對項(xiàng)目質(zhì)量的要求5.3甲方對項(xiàng)目進(jìn)度的要求5.4甲方對項(xiàng)目安全的要求5.5甲方對環(huán)境保護(hù)的要求6.甲方權(quán)利6.1甲方在項(xiàng)目實(shí)施過程中的權(quán)利6.2甲方對項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整的權(quán)利6.3甲方對項(xiàng)目內(nèi)容變更的權(quán)利6.4甲方對項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督的權(quán)利6.5甲方對項(xiàng)目安全監(jiān)督的權(quán)利7.項(xiàng)目費(fèi)用及支付方式7.1項(xiàng)目總費(fèi)用7.2項(xiàng)目分階段費(fèi)用7.3項(xiàng)目費(fèi)用支付方式7.4項(xiàng)目費(fèi)用支付時(shí)間7.5項(xiàng)目費(fèi)用支付憑證8.項(xiàng)目驗(yàn)收8.1項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)8.2項(xiàng)目驗(yàn)收流程8.3項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間8.4項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果9.違約責(zé)任9.1承攬方違約責(zé)任9.2甲方違約責(zé)任9.3違約責(zé)任承擔(dān)方式9.4違約責(zé)任賠償標(biāo)準(zhǔn)10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決費(fèi)用10.4爭議解決期限11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同生效時(shí)間11.3合同終止條件11.4合同終止時(shí)間12.其他約定事項(xiàng)12.1合同附件12.2合同未盡事宜12.3合同解釋12.4合同簽署日期13.合同份數(shù)13.1合同正本份數(shù)13.2合同副本份數(shù)13.3合同副本效力14.合同簽署14.1合同簽署地點(diǎn)14.2合同簽署時(shí)間14.3合同簽署人員14.4合同簽署印章第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.1.1承攬方名稱：X農(nóng)業(yè)科技有限公司1.1.2承攬方法定代表人：1.1.3承攬方住所地：省市區(qū)路號1.1.4承攬方聯(lián)系電話：1381.1.6承攬方營業(yè)執(zhí)照注冊號：051.1.7承攬方開戶銀行：銀行分行1.1.8承攬方銀行賬號：001.2承攬方法定代表人或授權(quán)代表信息1.2.1姓名：1.2.2身份證號碼：510101199003071.2.3聯(lián)系電話：13956781.2.4授權(quán)委托書編號：2023ZS0011.3承攬方聯(lián)系方式1.3.1聯(lián)系電話：1381.3.3通訊地址：省市區(qū)路號1.4承攬方營業(yè)執(zhí)照信息1.4.1營業(yè)執(zhí)照注冊號：051.4.2營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期：2022年1月1日1.4.3營業(yè)執(zhí)照有效期至：2027年12月31日1.5承攬方開戶銀行及賬號信息1.5.1開戶銀行：銀行分行1.5.2銀行賬號：001.5.3銀行聯(lián)系方式：02856782.承攬事項(xiàng)概述2.1承攬項(xiàng)目名稱：村農(nóng)事承攬項(xiàng)目2.2承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：省市縣村2.3承攬項(xiàng)目面積：1000畝2.4承攬項(xiàng)目內(nèi)容：包括農(nóng)田耕作、播種、施肥、灌溉、病蟲害防治、收割等全程農(nóng)事服務(wù)2.5承攬項(xiàng)目期限：自2023年4月1日至2024年10月31日3.承攬方責(zé)任和義務(wù)3.1承攬方在項(xiàng)目實(shí)施過程中的責(zé)任：3.1.1按照甲方要求，確保項(xiàng)目按期完成3.1.2確保項(xiàng)目質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定3.1.3確保項(xiàng)目安全，防止發(fā)生安全事故3.1.4對項(xiàng)目實(shí)施過程中的環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé)3.2承攬方對項(xiàng)目質(zhì)量的要求：3.2.1農(nóng)作物產(chǎn)量達(dá)到甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)3.2.2農(nóng)作物品質(zhì)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3.2.3項(xiàng)目實(shí)施過程中不得使用違禁農(nóng)藥和化肥3.3承攬方對項(xiàng)目進(jìn)度的要求：3.3.1按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)農(nóng)事服務(wù)3.3.2在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到不可抗力因素，應(yīng)及時(shí)通知甲方并采取措施，確保項(xiàng)目進(jìn)度不受影響3.4承攬方對項(xiàng)目安全的要求：3.4.1在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)3.4.2定期對項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域進(jìn)行安全檢查，確保安全生產(chǎn)3.4.3對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的安全事故，及時(shí)采取措施，減少損失3.5承攬方對環(huán)境保護(hù)的要求：3.5.1嚴(yán)格按照國家環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，使用環(huán)保型農(nóng)藥和化肥3.5.2加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的廢水、廢氣、固體廢棄物處理，防止環(huán)境污染4.承攬方權(quán)利4.1承攬方在項(xiàng)目實(shí)施過程中的權(quán)利：4.1.1依法使用甲方提供的土地、水利、農(nóng)機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施4.1.2在項(xiàng)目實(shí)施過程中，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整作業(yè)方案4.1.3依法向甲方收取項(xiàng)目費(fèi)用4.2承攬方對項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整的權(quán)利：4.2.1在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如遇不可抗力因素，有權(quán)要求調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度4.2.2調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度需提前向甲方報(bào)告，并經(jīng)甲方同意4.3承攬方對項(xiàng)目內(nèi)容變更的權(quán)利：4.3.1在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如遇特殊情況，有權(quán)要求變更項(xiàng)目內(nèi)容4.3.2變更項(xiàng)目內(nèi)容需提前向甲方報(bào)告，并經(jīng)甲方同意4.4承攬方對項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督的權(quán)利：4.4.1對項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求4.4.2發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量問題，有權(quán)要求甲方采取措施進(jìn)行整改4.5承攬方對項(xiàng)目安全監(jiān)督的權(quán)利：4.4.1對項(xiàng)目實(shí)施過程中的安全進(jìn)行監(jiān)督，確保安全生產(chǎn)4.4.2發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目安全隱患，有權(quán)要求甲方采取措施進(jìn)行整改5.甲方責(zé)任和義務(wù)5.1甲方在項(xiàng)目實(shí)施過程中的責(zé)任：5.1.1按照合同約定，為承攬方提供必要的土地、水利、農(nóng)機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施5.1.2對項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行監(jiān)督5.1.3對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的安全事故，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任5.2甲方對項(xiàng)目質(zhì)量的要求：5.2.1項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定5.2.2甲方對項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)，對承攬方提出的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改5.3甲方對項(xiàng)目進(jìn)度的要求：5.3.1按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完成項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容5.3.2在項(xiàng)目實(shí)施過程中，配合承攬方的工作，確保項(xiàng)目進(jìn)度不受影響5.4甲方對項(xiàng)目安全的要求：5.4.1對項(xiàng)目實(shí)施過程中的安全負(fù)責(zé)，確保安全生產(chǎn)5.4.2對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的安全事故，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任5.5甲方對環(huán)境保護(hù)的要求：5.5.1嚴(yán)格按照國家環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營5.5.2加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的廢水、廢氣、固體廢棄物處理，防止環(huán)境污染8.項(xiàng)目費(fèi)用及支付方式8.1項(xiàng)目總費(fèi)用：人民幣壹佰萬元整（￥1000000.00）8.2項(xiàng)目分階段費(fèi)用：8.2.1耕作及播種階段費(fèi)用：人民幣叁拾萬元整（￥300000.00）8.2.2施肥及灌溉階段費(fèi)用：人民幣肆拾萬元整（￥400000.00）8.2.3病蟲害防治階段費(fèi)用：人民幣貳拾萬元整（￥200000.00）8.2.4收割階段費(fèi)用：人民幣壹拾萬元整（￥100000.00）8.3項(xiàng)目費(fèi)用支付方式：8.3.1甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和金額支付費(fèi)用8.3.2甲方應(yīng)在每個(gè)階段工作完成后10個(gè)工作日內(nèi)支付相應(yīng)階段的費(fèi)用8.3.3甲方支付費(fèi)用時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證8.4項(xiàng)目費(fèi)用支付時(shí)間：8.4.1耕作及播種階段費(fèi)用支付時(shí)間：2023年4月10日8.4.2施肥及灌溉階段費(fèi)用支付時(shí)間：2023年7月10日8.4.3病蟲害防治階段費(fèi)用支付時(shí)間：2023年9月10日8.4.4收割階段費(fèi)用支付時(shí)間：2023年11月10日8.5項(xiàng)目費(fèi)用支付憑證：8.5.1甲方支付費(fèi)用時(shí)，應(yīng)提供銀行轉(zhuǎn)賬記錄或支票等有效支付憑證8.5.2甲方應(yīng)在支付憑證上注明支付的具體費(fèi)用階段9.項(xiàng)目驗(yàn)收9.1項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：9.1.1農(nóng)作物產(chǎn)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)9.1.2農(nóng)作物品質(zhì)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)9.1.3項(xiàng)目實(shí)施過程中的各項(xiàng)記錄完整、準(zhǔn)確9.1.4項(xiàng)目實(shí)施過程中的安全生產(chǎn)記錄完整、準(zhǔn)確9.2項(xiàng)目驗(yàn)收流程：9.2.1甲方組織驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收工作9.2.2驗(yàn)收小組對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢查，核實(shí)項(xiàng)目完成情況9.2.3驗(yàn)收小組對項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行綜合評價(jià)9.2.4驗(yàn)收小組提出驗(yàn)收意見，形成驗(yàn)收報(bào)告9.3項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間：9.3.1項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間定于2024年10月31日后10個(gè)工作日內(nèi)9.4項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果：9.4.1項(xiàng)目驗(yàn)收合格，甲方支付剩余費(fèi)用9.4.2項(xiàng)目驗(yàn)收不合格，承攬方需在驗(yàn)收報(bào)告中提出整改措施，并按照要求進(jìn)行整改10.違約責(zé)任10.1承攬方違約責(zé)任：10.1.1承攬方未按合同約定完成項(xiàng)目，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為項(xiàng)目總費(fèi)用的10%10.1.2承攬方未按合同約定保證項(xiàng)目質(zhì)量，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任10.2甲方違約責(zé)任：10.2.1甲方未按合同約定支付費(fèi)用，應(yīng)向承攬方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的1%10.2.2甲方未按合同約定提供基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任10.3違約責(zé)任承擔(dān)方式：10.3.1違約責(zé)任以支付違約金為主10.3.2如違約行為造成實(shí)際損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任10.4違約責(zé)任賠償標(biāo)準(zhǔn)：10.4.1違約金計(jì)算方法：違約金額×違約金比例10.4.2賠償金額計(jì)算方法：實(shí)際損失金額×賠償比例11.爭議解決11.1爭議解決方式：11.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議11.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟11.2爭議解決機(jī)構(gòu)：11.2.1省市縣人民法院11.3爭議解決費(fèi)用：11.3.1爭議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)11.3.2如雙方協(xié)商解決，爭議解決費(fèi)用由雙方協(xié)商分擔(dān)11.4爭議解決期限：11.4.1爭議解決期限為自爭議發(fā)生之日起60日內(nèi)12.其他約定事項(xiàng)12.1合同附件：12.1.1項(xiàng)目實(shí)施方案12.1.2項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃12.1.3項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)12.1.4項(xiàng)目安全管理制度12.2合同未盡事宜：12.2.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決12.2.2任何一方不得以合同未盡事宜為由拒絕履行合同義務(wù)12.3合同解釋：12.3.1本合同條款如存在歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)12.3.2本合同解釋權(quán)歸甲方所有12.4合同簽署日期：12.4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效13.合同份數(shù)13.1合同正本份數(shù)：叁份13.1.1甲方執(zhí)壹份13.1.2承攬方執(zhí)壹份13.1.3縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案壹份13.2合同副本份數(shù)：貳份13.2.1甲方執(zhí)壹份13.2.2承攬方執(zhí)壹份13.3合同副本效力：13.3.1合同副本與正本具有同等法律效力14.合同簽署14.1合同簽署地點(diǎn)：省市縣14.2合同簽署時(shí)間：2023年3月10日14.3合同簽署人員：14.3.1甲方代表：14.3.2承攬方代表：14.3.3簽署印章：14.3.3.1甲方印章：農(nóng)業(yè)科技有限公司14.3.3.2承攬方印章：X農(nóng)業(yè)科技有限公司第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1第三方是指在農(nóng)事承攬協(xié)議書中，除甲方和承攬方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織。15.1.2第三方可能包括但不限于中介方、監(jiān)理方、評估方、保險(xiǎn)方等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是為了提高項(xiàng)目效率、保證項(xiàng)目質(zhì)量、降低風(fēng)險(xiǎn)、提供專業(yè)服務(wù)或解決爭議。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入可以通過簽訂補(bǔ)充協(xié)議、委托書或其他法律文件實(shí)現(xiàn)。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任限額定義16.1.1第三方責(zé)任限額是指第三方在履行職責(zé)過程中，對甲方或承攬方造成的損失承擔(dān)的最高賠償金額。16.2第三方責(zé)任限額的確定16.2.1第三方責(zé)任限額應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。16.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整16.3.1第三方責(zé)任限額在合同有效期內(nèi)不得隨意調(diào)整。16.3.2如需調(diào)整，應(yīng)經(jīng)甲方和承攬方協(xié)商一致，并書面通知第三方。17.第三方責(zé)任與權(quán)利17.1第三方責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照合同約定或相關(guān)法律法規(guī)履行其職責(zé)。17.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因造成甲方或承攬方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2第三方權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)要求甲方和承攬方提供必要的信息和協(xié)助。17.2.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定或法律法規(guī)，對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評估。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1甲方與第三方18.1.1甲方與第三方之間的關(guān)系由雙方簽訂的第三方介入?yún)f(xié)議約定。18.1.2甲方應(yīng)按照合同約定支付第三方服務(wù)費(fèi)用。18.1.3第三方在履行職責(zé)過程中，如需與甲方溝通，應(yīng)通過承攬方進(jìn)行。18.2承攬方與第三方18.2.1承攬方與第三方之間的關(guān)系由雙方簽訂的第三方介入?yún)f(xié)議約定。18.2.2承攬方應(yīng)按照合同約定配合第三方的工作。18.2.3第三方在履行職責(zé)過程中，如需與承攬方溝通，可直接進(jìn)行。19.第三方介入?yún)f(xié)議的簽訂19.1第三方介入?yún)f(xié)議的簽訂19.1.1