生態(tài)園改造水電安裝施工合同

生態(tài)園改造水電安裝施工合同合同編號：__________生態(tài)園改造水電安裝施工合同一、工程內容1.1乙方負責甲方生態(tài)園的水電安裝施工，包括（但不限于）電線電纜敷設、開關插座安裝、給排水管道鋪設、消防設施安裝等工程。1.2乙方應按照甲方的要求和技術標準進行施工，確保工程質量符合相關法律法規(guī)及國家標準。1.3乙方應按照合同約定的工期完成施工，不得延誤。二、工程價款2.1本合同的項目總價款為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。2.2乙方在合同簽訂后____個工作日內向甲方提交工程預算，甲方在收到預算后____個工作日內進行審核確認。2.3工程進度款支付：甲方按照乙方的工程進度，分階段支付工程進度款，具體支付比例和時間雙方另行約定。2.4工程驗收合格后，甲方應在驗收報告出具后____個工作日內支付剩余工程款。三、工期3.1乙方的施工期限為____個月，自合同簽訂之日起計算。3.2乙方應按照甲方要求的工期完成施工，如因乙方原因導致工程延誤，乙方應承擔相應的違約責任。四、質量保證4.1乙方應保證其所施工的工程質量符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.2工程驗收合格后，乙方應承擔____個月的質保期，質保期內如有質量問題，乙方應在接到甲方通知后____個工作日內予以解決。五、安全生產(chǎn)5.1乙方應嚴格按照國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方的安全生產(chǎn)要求進行施工。5.2乙方應加強施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。六、違約責任6.1乙方如未按照合同約定的工期完成施工，應按照逾期工程款總額的____%向甲方支付違約金。6.2乙方如未按照合同約定的質量標準完成施工，甲方有權要求乙方重新施工，乙方應承擔重新施工的費用。6.3如乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，造成甲方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。8.2雙方應保守合同和工程有關的商業(yè)秘密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程預算明細表2.施工進度計劃表3.工程驗收報告4.安全生產(chǎn)管理協(xié)議5.乙方施工人員名單及資質證明6.工程設計圖紙及技術規(guī)范7.雙方簽訂的保密協(xié)議8.安全事故應急預案二、違約行為及認定：1.工期延誤：乙方未按照合同約定的工期完成施工。2.工程質量不符合標準：乙方施工的工程質量不符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。3.安全生產(chǎn)管理不善：乙方未嚴格按照國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方的安全生產(chǎn)要求進行施工。4.泄露商業(yè)秘密：乙方未經(jīng)甲方同意，向第三方披露合同和工程有關的商業(yè)秘密。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指生態(tài)園改造水電安裝施工合同的一方，通常為項目業(yè)主或委托人。2.乙方：指生態(tài)園改造水電安裝施工合同的另一方，通常為施工方或承包商。3.工程預算：指乙方根據(jù)施工圖紙和工程量清單，預估的完成工程所需的總費用。4.工期：指乙方完成施工的時間段，自合同簽訂之日起計算。5.質保期：指工程驗收合格后，乙方對工程質量承擔保證責任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度款支付問題：如乙方未按照工程進度提交進度報告，甲方可以暫緩支付進度款，待乙方提交進度報告后進行審核支付。2.工程質量問題：如發(fā)現(xiàn)工程質量問題，甲方應及時通知乙方，要求乙方在規(guī)定時間內進行整改。3.安全事故處理：如發(fā)生安全事故，乙方應立即啟動應急預案，妥善處理事故，并及時報告甲方。4.合同變更：如合同執(zhí)行過程中，甲方提出變更要求，雙方應協(xié)商確定變更內容、工期和費用等。五、所有應用場景：1.適用于生態(tài)園、公園、景區(qū)等場所的水電安裝施工項目。2.適用于各類建筑物的水電安裝改