2025廣告布安裝工程承攬合同模板

?合同編號(hào)：鑒于委托方委托承攬方進(jìn)行廣告布的安裝工程，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容（此處詳細(xì)描述工程內(nèi)容，如廣告布的尺寸、安裝地點(diǎn)、安裝時(shí)間等）1.2承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成上述工程的安裝工作。第二條工程質(zhì)量2.1承攬方應(yīng)保證工程的安裝質(zhì)量，確保廣告布安裝牢固、安全，并達(dá)到委托方的要求。2.2承攬方應(yīng)在工程完成后，向委托方提供工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，委托方應(yīng)在驗(yàn)收合格后支付工程款項(xiàng)。第三條工程期限3.1承攬方應(yīng)在本合同簽訂后個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)始施工，并在合同約定的工程期限內(nèi)完成工程的安裝工作。3.2工程期限的具體規(guī)定如下：（此處詳細(xì)描述工程期限，如工程開(kāi)始日期、結(jié)束日期等）第四條工程款項(xiàng)4.1委托方應(yīng)按照本合同約定的付款方式，向承攬方支付工程款項(xiàng)。4.2工程款項(xiàng)的支付分為次，具體支付時(shí)間和金額如下：（此處詳細(xì)描述付款方式和時(shí)間）第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的具體金額由雙方另行約定。5.2承攬方如未按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。第六條爭(zhēng)議解決6.1對(duì)于因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程完成之日止。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽訂日期：注意事項(xiàng)：1.確保合同雙方信息填寫(xiě)準(zhǔn)確無(wú)誤，包括但不限于公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。2.工程內(nèi)容和工程期限的具體條款需詳細(xì)描述，以避免后期因理解不一致而產(chǎn)生的糾紛。3.工程款項(xiàng)的支付方式和時(shí)間應(yīng)明確約定，以免出現(xiàn)付款糾紛。4.違約責(zé)任的具體條款應(yīng)詳細(xì)描述，包括違約金的計(jì)算方式等。5.爭(zhēng)議解決方式應(yīng)明確，選擇友好協(xié)商還是訴訟解決，以及訴訟地點(diǎn)等。解決辦法：1.雙方可以共同核對(duì)合同信息的準(zhǔn)確性，確保無(wú)誤。2.對(duì)于工程內(nèi)容和工程期限的具體條款，可以詳細(xì)描述，并明確雙方的理解和認(rèn)可。3.對(duì)于工程款項(xiàng)的支付方式和時(shí)間，可以明確約定，并設(shè)立付款確認(rèn)機(jī)制。4.對(duì)于違約責(zé)任的具體條款，可以詳細(xì)描述，并商定違約金的計(jì)算方式。5.對(duì)于爭(zhēng)議解決方式，可以選擇友好協(xié)商或訴訟解決，并明確訴訟地點(diǎn)。法律名詞及名詞解釋：1.合同：雙方或多方之間，為達(dá)成一定目的，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.委托方：指委托他人為自己辦理事務(wù)的一方。3.承攬方：指接受他人委托，承擔(dān)辦理事務(wù)的一方。4.工程：指根據(jù)合同約定，由承攬方完成的特定工作。5.工程質(zhì)量：指工程完成后的質(zhì)量狀況，包括牢固度、安全性等。6.工程期限：指完成工程的時(shí)間限制。7.工程款項(xiàng)：指委托方根據(jù)工程完成情況，支付給承攬方的費(fèi)用。8.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。9.友好協(xié)商：指雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過(guò)相互溝通、協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)的方式。10.訴訟：指雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過(guò)法院進(jìn)行司法解決的方式。應(yīng)用場(chǎng)合：1.廣告公司委托安裝公司進(jìn)行戶外廣告布的安裝。2.建筑公司委托裝修公司進(jìn)行建筑內(nèi)部廣告布的安裝。3.商場(chǎng)、超市等商業(yè)場(chǎng)所委托專業(yè)公司進(jìn)行廣告布的安裝。4.任何需要進(jìn)行廣告布安裝的委托方和承攬方之間的合作。補(bǔ)充條款：1.安裝地點(diǎn)的具體位置和環(huán)境描述。2.安裝過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施。3.安裝后的維護(hù)和保養(yǎng)責(zé)任分配。4.安裝工程的保險(xiǎn)事宜，包括承攬方的責(zé)任保險(xiǎn)。5.安裝工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。6.因不可抗力導(dǎo)致工程延誤的應(yīng)對(duì)措施。7.雙方對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)聲明。附件列表：1.廣告布的樣品或圖片。2.安裝地點(diǎn)