海洋館班組施工合同

海洋館班組施工合同合同編號：__________鑒于甲方為海洋館班組施工項目的發(fā)包方，乙方為海洋館班組施工項目的承包方，雙方為明確雙方的權利義務，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行海洋館班組施工項目的事宜，達成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1乙方應按甲方的要求，完成海洋館班組施工項目的施工任務，包括但不限于土建、裝飾、安裝、調(diào)試等工作。1.2乙方應保證施工質量符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。1.3乙方應按照約定的工期完成施工，不得延誤。二、工程價格2.1乙方向甲方提供的施工服務價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2價格包括但不限于施工材料、人工、設備、交通、住宿等費用。2.3乙方應向甲方提供正式的稅務發(fā)票。三、工期3.1乙方應按照甲方提供的施工進度計劃，確保按期完成施工。3.2乙方應提前通知甲方因不可抗力等因素可能導致工期延誤的情況，并提供相關證明材料。3.3甲方應協(xié)助乙方解決施工中出現(xiàn)的問題，確保工期順利進行。四、質量保證4.1乙方應對施工質量負責，保證工程質量符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。4.2工程驗收合格后，乙方應按約定提供質保服務，質保期自驗收合格之日起計算。4.3質保期內(nèi)，乙方應對因施工原因導致的質量問題負責維修、更換，并承擔相應費用。五、付款方式5.1甲方應按照雙方約定的付款進度，向乙方支付工程款。5.2乙方應提供等值的稅務發(fā)票，以便甲方辦理付款手續(xù)。5.3付款方式為：__________。六、違約責任6.1乙方未按照約定工期完成施工的，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。6.2甲方未按照約定進度支付工程款的，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。6.3因乙方原因導致工程質量不符合約定的，乙方應承擔維修、更換等費用，并支付甲方因此造成的損失。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。8.2雙方應保守合同的秘密，不得泄露對方的商業(yè)秘密。8.3合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件3.合同雙方授權代表身份證復印件4.施工圖紙及設計方案5.施工進度計劃6.質量標準及驗收規(guī)范7.付款憑證及進度計劃8.違約金計算公式說明9.不可抗力證明文件10.法律法規(guī)、行業(yè)標準等相關資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成施工，視為違約。2.甲方未按照約定進度支付工程款，視為違約。3.工程質量不符合約定，乙方需承擔維修、更換等費用，并支付甲方因此造成的損失。4.雙方泄露對方商業(yè)秘密，視為違約。5.乙方違法經(jīng)營，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指海洋館班組施工項目的發(fā)包方。2.乙方：指海洋館班組施工項目的承包方。3.工期：指乙方完成施工任務的約定時間。4.質量保證：指乙方對施工質量負責，保證工程質量符合約定標準。5.違約金：指一方未履行合同約定，需向對方支付的賠償金。6.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方提前通知甲方因不可抗力等因素可能導致工期延誤，并提供相關證明材料。甲方協(xié)助乙方解決施工中出現(xiàn)的問題，確保工期順利進行。2.工程質量問題：乙方對施工質量進行自檢，甲方按約定進行驗收。如驗收不合格，乙方負責維修、更換，并支付甲方因此造成的損失。3.付款問題：甲方按照約定進度向乙方支付工程款，提供等值的稅務發(fā)票。如甲方逾期支付，按約定向乙方支付違約金。4.保密問題：雙方保守合同秘密，不得泄露對方的商業(yè)秘密。如發(fā)生泄露，違約方需承擔相應責任