建筑鋁材承攬施工合同范本

建筑鋁材承攬施工合同范本合同編號：__________建筑鋁材承攬施工合同地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于委托方委托承攬方進行建筑鋁材的承攬施工，雙方為明確雙方的權(quán)利義務，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________第二條合同范圍與內(nèi)容2.1承攬方應按照委托方的要求，完成建筑鋁材的加工、供應、安裝、調(diào)試及驗收等全部工作。2.2承攬方應保證所提供的建筑鋁材質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)定，并承擔相應的質(zhì)量責任。2.3承攬方應按照約定的工期完成工程，如有延誤，應承擔相應的違約責任。第三條合同價格與支付3.1本合同的價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2委托方應按照本合同約定的付款節(jié)點及時足額支付合同款項。3.3承攬方完成工程后，應向委托方提供完整的工程資料，包括驗收報告、質(zhì)保書等。第四條工期4.1本工程的工期為__________日。4.2承攬方如因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`，應承擔相應的違約責任。第五條質(zhì)量與驗收5.1承攬方應保證所提供的建筑鋁材質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)定。5.2工程完成后，委托方應組織驗收，承攬方應按照驗收要求提供相關(guān)資料，并協(xié)助委托方完成驗收。5.3驗收合格的工程，委托方應支付合同約定的尾款。第六條保密6.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。7.2承攬方如未能按照約定工期完成工程，應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同金額×逾期天數(shù)×0.1%。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.建筑鋁材加工供應安裝調(diào)試工程詳細方案2.建筑鋁材質(zhì)量檢測報告3.工程驗收報告4.建筑鋁材供應安裝調(diào)試工程進度計劃5.建筑鋁材供應安裝調(diào)試工程預算明細6.建筑鋁材供應安裝調(diào)試工程設計圖紙7.建筑鋁材供應安裝調(diào)試工程合同補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.承攬方未能按照約定工期完成工程，視為違約。2.承攬方提供的建筑鋁材質(zhì)量不符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)定，視為違約。3.委托方未能按照約定付款節(jié)點及時足額支付合同款項，視為違約。4.任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑鋁材：指用于建筑裝飾、幕墻、門窗等領(lǐng)域的鋁制材料。2.承攬施工：指承攬方按照委托方的要求，完成建筑鋁材的加工、供應、安裝、調(diào)試及驗收等工作。3.工期：指合同約定的工程完成時間。4.違約金：指一方違反合同約定，應向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.質(zhì)保書：指產(chǎn)品質(zhì)量保證書，承諾產(chǎn)品在一定期限內(nèi)符合約定的質(zhì)量要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，承攬方采取措施加快工程進度。2.建筑鋁材質(zhì)量問題：解決辦法：委托方及時向承攬方提出質(zhì)量問題，承攬方負責更換或修復不合格產(chǎn)品。3.付款問題：解決辦法：雙方按照合同約定的付款節(jié)點及時足額支付合同款項。4.驗收不合格：解決辦法：承攬方按照委托方要求整改，重新驗收，直至達到驗收標準