鐵路工程智能化施工合同

鐵路工程智能化施工合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于甲方為鐵路工程的建設方，乙方為鐵路工程智能化施工的承攬方，雙方為了共同完成鐵路工程的智能化施工，經協(xié)商一致，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________第二條合同范圍與內容2.1乙方承攬的工程范圍包括：__________2.2乙方應按照甲方的要求，完成智能化施工的全部工作，包括但不限于：__________第三條合同價格與支付3.1雙方確認，本合同的總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時足額支付乙方合同款項。具體的付款方式如下：（1）__________（2）__________（3）__________第四條工期4.1雙方確認，本合同的工期為__________日。4.2乙方應按照約定的工期完成智能化施工，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第五條質量標準5.1乙方應按照甲方的要求和國家相關標準，保證智能化施工的質量。5.2工程驗收不合格的，乙方應負責整改，直到驗收合格為止。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應予以嚴格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至工程驗收合格之日止。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。7.2乙方如未按照約定完成工程，甲方有權按照合同約定扣除相應的違約金。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.智能化施工方案2.工程設計圖紙3.質量標準與檢驗方法4.保密協(xié)議5.技術培訓資料6.工程進度計劃7.付款憑證8.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，視為違約。2.乙方施工質量不符合約定標準，視為違約。3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密，視為違約。4.甲方未按約定時間支付款項，視為違約。5.甲方未按照合同約定提供施工條件，導致工程延期，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.智能化施工：利用現(xiàn)代信息技術手段，提高鐵路工程施工的智能化水平，提高施工效率和質量。2.違約金：違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。3.商業(yè)秘密：不為公眾所知悉，具有商業(yè)價值并經權利人采取保密措施的信息。4.工程驗收：對完成的工程進行檢查，確認其是否符合合同約定的質量標準。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：及時溝通，調整施工計劃，增加人力物力投入。2.施工質量問題：停工整改，重新檢驗，直到達到約定標準。3.保密協(xié)議泄露：立即采取補救措施，追究泄露方責任。4.付款糾紛：查看付款憑證，核實金額及支付時間，協(xié)商解決。5.工程變更：雙方協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議。五、所有應用場景：1.鐵路工程建設方與智能化施工承攬