2025版鋼結(jié)構(gòu)大棚工程承攬合同范例2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版鋼結(jié)構(gòu)大棚工程承攬合同范例本合同目錄一覽第一部分：合同如下：第一條：合同雙方的基本信息1.1承攬方名稱：1.2承攬方地址：1.3承攬方聯(lián)系人：1.4承攬方聯(lián)系電話：1.5承攬方營業(yè)執(zhí)照號：1.6承攬方開戶行：1.7承攬方賬號：2.1承攬方名稱：2.2承攬方地址：2.3承攬方聯(lián)系人：2.4承攬方聯(lián)系電話：2.5承攬方營業(yè)執(zhí)照號：2.6承攬方開戶行：2.7承攬方賬號：第二條：工程概況2.1工程名稱：2.2工程地點：2.3工程類型：2.4工程規(guī)模：2.5工程期限：2.6工程質(zhì)量要求：第三條：工程款項及支付方式3.1合同總價：3.2預(yù)付款比例及支付時間：3.3進(jìn)度款支付比例及支付時間：3.4結(jié)算款支付比例及支付時間：3.5逾期付款違約金：第四條：工程進(jìn)度及驗收4.1工程進(jìn)度安排：4.2驗收標(biāo)準(zhǔn)：4.3驗收程序：4.4驗收時間：第五條：合同變更及終止5.1合同變更：5.2合同終止：5.3合同解除：第六條：違約責(zé)任6.1承攬方違約責(zé)任：6.2甲方違約責(zé)任：6.3違約金計算方式：第七條：爭議解決7.1爭議解決方式：7.2爭議解決機(jī)構(gòu)：7.3爭議解決費用：7.4爭議解決期限：第八條：保密條款8.1雙方對本合同內(nèi)容以及項目信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。8.2保密期限自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日起三年。8.3如因法律規(guī)定或法院判決等原因，需披露保密信息，應(yīng)事先通知對方，并采取一切合理措施以保護(hù)對方的商業(yè)利益。第九條：知識產(chǎn)權(quán)9.1承攬方在執(zhí)行本合同時所形成的知識產(chǎn)權(quán)歸承攬方所有。9.2甲方在使用承攬方知識產(chǎn)權(quán)時，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，并尊重承攬方的知識產(chǎn)權(quán)。9.3雙方對本合同涉及的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方同意，不得擅自轉(zhuǎn)讓、許可或以其他方式處置。第十條：合同解除10.1如一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，另一方有權(quán)解除合同。10.2因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)解除合同。第十一條：爭議解決11.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3爭議解決過程中，雙方應(yīng)保持合作態(tài)度，避免爭議擴(kuò)大。第十二條：通知與送達(dá)12.1雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，通過信函、電報、傳真、電子郵件等方式發(fā)送。12.2通知自發(fā)送之日起視為送達(dá)，但以對方簽收或收到通知之日為準(zhǔn)。12.3如一方變更地址、聯(lián)系人或聯(lián)系方式，應(yīng)及時通知對方。第十三條：合同生效與終止13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。13.3合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理合同終止手續(xù)。第十四條：其他14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至合同終止之日止。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義1.1本合同所稱的“第三方”是指除合同雙方（甲方和承攬方）以外的，在合同履行過程中提供咨詢、中介、監(jiān)理、檢測、設(shè)計、施工、材料供應(yīng)等服務(wù)的獨立法人、自然人或其他組織。1.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)、能力和信譽(yù)，并符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。第二條：第三方介入的條件與程序2.1第三方介入需經(jīng)合同雙方同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。2.2第三方介入前，應(yīng)向合同雙方提交相關(guān)資質(zhì)證明、服務(wù)內(nèi)容、費用預(yù)算等材料。2.3合同雙方應(yīng)在收到第三方材料后五個工作日內(nèi)決定是否同意第三方介入。2.4第三方介入后，應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同約定履行職責(zé)。第三條：第三方責(zé)任限額3.1第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成的損失，由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.2第三方責(zé)任限額為本合同總價的一定比例，具體比例由合同雙方在合作協(xié)議中約定。3.3如第三方責(zé)任超過責(zé)任限額，超出部分由合同雙方按約定的比例分擔(dān)。第四條：第三方權(quán)利和義務(wù)4.1第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議和本合同約定，獨立履行職責(zé)，并享有相應(yīng)的服務(wù)費用。4.2第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，尊重合同雙方的合法權(quán)益。4.3第三方應(yīng)按照合同約定，及時、準(zhǔn)確地向合同雙方提供相關(guān)信息和服務(wù)。第五條：第三方與其他各方的劃分5.1第三方與合同雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由合作協(xié)議約定。5.2第三方與承攬方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由承攬方與第三方簽訂的承攬合同約定。5.3第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由甲方與第三方簽訂的相關(guān)協(xié)議約定。5.4第三方與其他第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由各自簽訂的協(xié)議約定。第六條：第三方變更與退出6.1第三方如需變更或退出，應(yīng)提前通知合同雙方，并取得合同雙方的同意。6.2第三方變更或退出后，應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。6.3第三方變更或退出，不影響本合同的繼續(xù)履行。第七條：爭議解決7.1第三方與合同雙方在履行合作協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條：其他8.1本合同附件中包含第三方合作協(xié)議的，第三方合作協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.2本合同未盡事宜，由合同雙方另行協(xié)商解決。8.3本合同附件作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。8.4本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至合同終止之日止。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.第三方合作協(xié)議：要求：詳細(xì)列明第三方介入的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、費用、責(zé)任限額等內(nèi)容。說明：本協(xié)議為第三方介入合同的補(bǔ)充，需雙方及第三方簽字蓋章。2.工程圖紙及設(shè)計文件：要求：提供完整的鋼結(jié)構(gòu)大棚工程圖紙、設(shè)計文件及相關(guān)技術(shù)資料。說明：工程圖紙需符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保工程質(zhì)量和安全。3.工程量清單及預(yù)算：要求：詳細(xì)列出工程量清單、材料清單、人工費、機(jī)械費、其他費用等預(yù)算。說明：預(yù)算需詳細(xì)、準(zhǔn)確，作為工程款項支付的依據(jù)。4.施工組織設(shè)計：要求：包括施工方案、進(jìn)度計劃、安全措施、質(zhì)量控制措施等。說明：施工組織設(shè)計需確保工程順利進(jìn)行，符合安全、環(huán)保要求。5.工程驗收報告：要求：詳細(xì)記錄工程驗收過程、結(jié)果、存在的問題及整改措施。說明：驗收報告為工程完成的重要文件，需雙方簽字確認(rèn)。6.工程變更記錄：要求：記錄工程實施過程中發(fā)生的變更事項、原因、影響及處理結(jié)果。說明：變更記錄需及時更新，確保工程變更的透明和可追溯。7.工程結(jié)算書：要求：詳細(xì)列明工程結(jié)算依據(jù)、結(jié)算金額、付款方式等。說明：結(jié)算書為工程款項支付的最終依據(jù)，需雙方簽字確認(rèn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時支付工程款項。責(zé)任認(rèn)定：按合同約定支付違約金，并承擔(dān)承攬方因此造成的損失。示例：若甲方未按時支付進(jìn)度款，應(yīng)向承攬方支付每日萬分之五的違約金。2.承攬方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：工程進(jìn)度延誤。責(zé)任認(rèn)定：按合同約定支付違約金，并承擔(dān)甲方因此造成的損失。示例：若承攬方未按合同約定完成工程，應(yīng)向甲方支付每日萬分之五的違約金。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：服務(wù)質(zhì)量不符合約定。責(zé)任認(rèn)定：按合作協(xié)議約定支付違約金，并承擔(dān)合同雙方因此造成的損失。示例：若第三方提供的服務(wù)質(zhì)量不符合要求，應(yīng)向合同雙方支付每日萬分之五的違約金。4.其他違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：泄露合同內(nèi)容或項目信息。責(zé)任認(rèn)定：按法律法規(guī)和合同約定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。示例：若任何一方泄露合同內(nèi)容或項目信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024版鋼結(jié)構(gòu)大棚工程承攬合同范例1合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同編號3.合同簽訂日期4.合同簽訂地點5.合同雙方基本信息二、工程概況1.工程名稱2.工程地點3.工程規(guī)模4.工程類別5.工程結(jié)構(gòu)形式6.工程施工期限7.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)三、合同雙方的權(quán)利與義務(wù)1.承攬方的權(quán)利與義務(wù)2.發(fā)包方的權(quán)利與義務(wù)四、工程款的支付與結(jié)算1.工程款的支付方式2.工程款的支付時間3.工程款的結(jié)算方法4.工程款的支付條件五、工程進(jìn)度與工期1.工程進(jìn)度計劃2.工期延誤責(zé)任3.工期調(diào)整六、材料供應(yīng)與管理1.材料供應(yīng)方式2.材料質(zhì)量要求3.材料管理責(zé)任4.材料損耗與賠償七、技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)1.設(shè)計規(guī)范2.施工規(guī)范3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.安全標(biāo)準(zhǔn)八、安全與環(huán)境保護(hù)1.安全生產(chǎn)責(zé)任2.安全防護(hù)措施3.環(huán)境保護(hù)措施4.應(yīng)急預(yù)案九、合同變更與解除1.合同變更條件2.合同解除條件3.變更與解除程序4.變更與解除后果十、違約責(zé)任1.違約行為界定2.違約責(zé)任承擔(dān)3.違約賠償標(biāo)準(zhǔn)4.違約爭議解決十一、爭議解決方式1.爭議解決途徑2.爭議解決機(jī)構(gòu)3.爭議解決程序4.爭議解決期限十二、合同生效與終止1.合同生效條件2.合同終止條件3.合同終止程序4.合同終止后果十三、合同附件1.設(shè)計圖紙2.施工方案3.技術(shù)參數(shù)4.材料清單十四、其他約定事項1.合同保密2.信息交流3.不可抗力4.合同解除后的善后處理合同編號_________一、合同概述1.合同名稱：2024版鋼結(jié)構(gòu)大棚工程承攬合同2.合同編號：_______3.合同簽訂日期：____年____月____日4.合同簽訂地點：____市____區(qū)____路____號5.合同雙方基本信息：發(fā)包方名稱：_______發(fā)包方地址：_______發(fā)包方聯(lián)系人：_______發(fā)包方聯(lián)系電話：_______承攬方名稱：_______承攬方地址：_______承攬方聯(lián)系人：_______承攬方聯(lián)系電話：_______二、工程概況1.工程名稱：_______鋼結(jié)構(gòu)大棚工程2.工程地點：_______3.工程規(guī)模：_______平方米4.工程類別：鋼結(jié)構(gòu)大棚5.工程結(jié)構(gòu)形式：單層、雙坡面、鋼架結(jié)構(gòu)6.工程施工期限：_______起至_______止7.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范三、合同雙方的權(quán)利與義務(wù)1.承攬方的權(quán)利與義務(wù)：按照合同約定進(jìn)行工程設(shè)計、施工和竣工。保證工程質(zhì)量，按期完成工程。按照發(fā)包方要求提供相關(guān)技術(shù)資料。遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.發(fā)包方的權(quán)利與義務(wù)：按時支付工程款。提供施工場地和必要的施工條件。監(jiān)督工程質(zhì)量，對施工過程中出現(xiàn)的問題提出意見。遵守合同約定，按時驗收工程。四、工程款的支付與結(jié)算1.工程款的支付方式：分階段支付2.工程款的支付時間：按工程進(jìn)度分期支付3.工程款的結(jié)算方法：按實際完成工程量結(jié)算4.工程款的支付條件：工程量經(jīng)雙方確認(rèn)，質(zhì)量符合要求五、工程進(jìn)度與工期1.工程進(jìn)度計劃：詳見附件一2.工期延誤責(zé)任：因承攬方原因造成的工期延誤，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.工期調(diào)整：因不可抗力或其他原因?qū)е鹿て谘诱`，雙方協(xié)商調(diào)整工期。六、材料供應(yīng)與管理1.材料供應(yīng)方式：由承攬方負(fù)責(zé)材料采購和供應(yīng)2.材料質(zhì)量要求：符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.材料管理責(zé)任：承攬方負(fù)責(zé)材料的管理和使用4.材料損耗與賠償：因承攬方原因造成材料損耗，承攬方負(fù)責(zé)賠償七、技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)1.設(shè)計規(guī)范：參照《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB5001720172.施工規(guī)范：參照《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB5020520203.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：參照《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB5020520204.安全標(biāo)準(zhǔn)：參照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ592011八、安全與環(huán)境保護(hù)1.安全生產(chǎn)責(zé)任：承攬方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)，確保施工人員的人身安全。2.安全防護(hù)措施：承攬方應(yīng)制定并實施安全生產(chǎn)措施，包括但不限于安全警示標(biāo)志、防護(hù)設(shè)施、個人防護(hù)用品等。3.環(huán)境保護(hù)措施：承攬方應(yīng)采取有效措施減少施工對環(huán)境的影響，包括噪音控制、廢水處理、廢棄物管理等。4.應(yīng)急預(yù)案：承攬方應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，包括火災(zāi)、中毒、坍塌等突發(fā)事件的應(yīng)對措施。九、合同變更與解除1.合同變更條件：因國家政策、不可抗力等因素導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致。2.合同解除條件：因一方違約或不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時，雙方可協(xié)商解除合同。3.變更與解除程序：變更或解除合同應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。4.變更與解除后果：合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照約定處理善后事宜。十、違約責(zé)任1.違約行為界定：包括未按時完成工程、工程質(zhì)量不合格、違反安全生產(chǎn)規(guī)定等。2.違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括賠償損失、支付違約金等。3.違約賠償標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違約行為的具體情況，雙方協(xié)商確定賠償標(biāo)準(zhǔn)。4.違約爭議解決：違約爭議可通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。十一、爭議解決方式1.爭議解決途徑：爭議雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.爭議解決機(jī)構(gòu)：如協(xié)商不成，雙方可選擇仲裁或訴訟方式解決。3.爭議解決程序：按照所選爭議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行。4.爭議解決期限：自爭議發(fā)生之日起____個工作日內(nèi)解決。十二、合同生效與終止1.合同生效條件：雙方簽字蓋章后，合同生效。2.合同終止條件：合同約定的工程完成且驗收合格，或因雙方協(xié)商一致解除合同。3.合同終止程序：合同終止后，雙方應(yīng)進(jìn)行工程結(jié)算和資產(chǎn)清算。4.合同終止后果：合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理善后事宜。十三、合同附件1.設(shè)計圖紙2.施工方案3.技術(shù)參數(shù)4.材料清單十四、其他約定事項1.合同保密：雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。2.信息交流：雙方應(yīng)保持有效溝通，及時交換相關(guān)信息。3.不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。4.合同解除后的善后處理：合同解除后，雙方應(yīng)盡快完成工程結(jié)算和資產(chǎn)清算。承攬方（簽字）：________________日期：________________發(fā)包方（簽字）：________________日期：________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.甲方主導(dǎo)設(shè)計：說明：甲方有權(quán)指定設(shè)計單位，并負(fù)責(zé)設(shè)計費用的支付。條款：本合同中，甲方有權(quán)決定工程設(shè)計方案，并委托_______設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計。設(shè)計費用由甲方承擔(dān)。2.甲方指定材料供應(yīng)商：說明：甲方有權(quán)指定材料供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)材料采購和供應(yīng)。條款：本合同中，甲方有權(quán)指定材料供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)材料的采購和供應(yīng)。供應(yīng)商需滿足國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)：說明：甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的各項工作，確保施工順利進(jìn)行。條款：本合同中，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的各項工作，包括施工人員、設(shè)備、材料等資源的調(diào)配。4.甲方監(jiān)督施工進(jìn)度：說明：甲方有權(quán)監(jiān)督施工進(jìn)度，確保工程按期完成。條款：本合同中，甲方有權(quán)監(jiān)督施工進(jìn)度，如因施工進(jìn)度延誤，甲方有權(quán)要求承攬方采取措施加快施工進(jìn)度。5.甲方負(fù)責(zé)工程驗收：說明：甲方負(fù)責(zé)組織工程驗收，確保工程質(zhì)量符合要求。條款：本合同中，甲方負(fù)責(zé)組織工程驗收，驗收合格后方可交付使用。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.乙方主導(dǎo)設(shè)計：說明：乙方有權(quán)自行設(shè)計或委托設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計。條款：本合同中，乙方有權(quán)自行設(shè)計或委托_______設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計。設(shè)計費用由乙方承擔(dān)。2.乙方負(fù)責(zé)材料采購：說明：乙方負(fù)責(zé)材料采購，確保材料質(zhì)量符合要求。條款：本合同中，乙方負(fù)責(zé)材料采購，并確保材料質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理：說明：乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理，包括施工人員、設(shè)備、材料等資源的調(diào)配。條款：本合同中，乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理，確保施工現(xiàn)場安全、有序。4.乙方負(fù)責(zé)施工進(jìn)度：說明：乙方負(fù)責(zé)施工進(jìn)度，確保工程按期完成。條款：本合同中，乙方負(fù)責(zé)施工進(jìn)度，如因施工進(jìn)度延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.乙方負(fù)責(zé)工程驗收：說明：乙方負(fù)責(zé)組織工程驗收，確保工程質(zhì)量符合要求。條款：本合同中，乙方負(fù)責(zé)組織工程驗收，驗收合格后方可交付使用。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明：1.第三方中介機(jī)構(gòu)：說明：本合同中引入第三方中介機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)合同履行過程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。條款：本合同中引入_______中介機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)合同履行過程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。2.第三方中介職責(zé)：說明：第三方中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督合同履行，協(xié)調(diào)雙方關(guān)系，解決爭議。條款：第三方中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)包括但不限于：監(jiān)督施工進(jìn)度、質(zhì)量，協(xié)調(diào)雙方關(guān)系，解決爭議等。3.第三方中介費用：說明：第三方中介費用由雙方共同承擔(dān)。條款：第三方中介費用由甲乙雙方按比例分擔(dān)，具體比例由雙方協(xié)商確定。4.第三方中介報告：說明：第三方中介機(jī)構(gòu)有權(quán)向雙方提供定期報告，報告內(nèi)容包括但不限于施工進(jìn)度、質(zhì)量、費用等。條款：第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向甲乙雙方提供報告，報告內(nèi)容包括但不限于施工進(jìn)度、質(zhì)量、費用等。5.第三方中介解除合同：說明：如第三方中介機(jī)構(gòu)無法履行職責(zé)或違反合同約定，雙方有權(quán)解除其中介服務(wù)。條款：如第三方中介機(jī)構(gòu)無法履行職責(zé)或違反合同約定，甲乙雙方有權(quán)解除其中介服務(wù)，并按約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.設(shè)計圖紙2.施工方案3.技術(shù)參數(shù)4.材料清單5.工程進(jìn)度計劃6.安全生產(chǎn)措施7.環(huán)境保護(hù)措施8.第三方中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議9.甲方指定設(shè)計單位的設(shè)計文件1