農(nóng)村飲水工程挖掘機施工合同

農(nóng)村飲水工程挖掘機施工合同合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于委托方是農(nóng)村飲水工程的業(yè)主，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律法規(guī)，委托方擬將農(nóng)村飲水工程挖掘機施工項目發(fā)包給具有相應資質的承包方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：農(nóng)村飲水工程1.2工程地點：____________________1.3工程內容：挖掘機施工，包括但不限于土方開挖、土方回填、臨時道路修建等。1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程總價：____________________元。第二條合同價格及支付2.1委托方同意按本合同約定支付承包方工程價款。2.2工程價款支付方式：（1）本合同簽訂后，委托方支付承包方工程總價款的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，委托方支付承包方工程總價款的30%；（3）工程進度達到100%時，委托方支付承包方工程總價款的20%；（4）剩余的20%作為質量保證金，待工程驗收合格后支付。2.3支付方式：銀行轉賬。第三條工程質量與驗收3.1承包方應按照委托方提供的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工，確保工程質量。3.2工程驗收合格標準：（1）施工項目符合國家及行業(yè)相關標準；（2）施工項目符合委托方提供的施工圖紙及技術要求；（3）施工項目滿足合同約定的功能要求。3.3工程驗收：（1）委托方組織驗收，承包方應予以配合；（2）驗收不合格的，承包方應按照委托方的要求整改，并承擔整改費用；（3）驗收合格的，雙方簽署驗收報告。第四條工期4.1承包方應按照委托方提供的施工進度計劃進行施工，確保工程按時完成。4.2工期延誤：（1）由于承包方原因導致工期延誤的，承包方應承擔相應的違約責任；（2）由于不可抗力等客觀原因導致工期延誤的，雙方協(xié)商解決。第五條違約責任5.1承包方未按照約定完成工程，或工程質量不符合約定的，應承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。5.2委托方未按照約定支付工程價款，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.農(nóng)村飲水工程挖掘機施工圖紙2.施工進度計劃3.施工方案4.技術要求說明5.工程驗收標準6.違約金計算公式7.不可抗力情況證明二、違約行為及認定：1.承包方未按照約定完成工程，或工程質量不符合約定的，視為違約。2.委托方未按照約定支付工程價款，視為違約。3.工期延誤，如因承包方原因，視為違約。4.工期延誤，如因不可抗力等客觀原因，雙方協(xié)商解決。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定。2.建筑法：指《中華人民共和國建筑法》的相關規(guī)定。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.違約金：指違約方按照約定或法律規(guī)定支付給對方的一種經(jīng)濟賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：及時溝通，調整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質量問題：嚴格按照技術要求施工，及時整改，確保工程質量。3.付款延誤：雙方協(xié)商支付時間，確保工程價款及時支付。4.不可抗力情況：收集相關證明，