劇場地暖施工合同模板

劇場地暖施工合同模板合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方擁有該劇場的使用權，為滿足該劇場的供暖需求，經(jīng)雙方友好協(xié)商，乙方同意為甲方提供劇場地暖施工服務。為確保雙方的權利和利益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方達成如下協(xié)議：一、工程內容1.1乙方負責為甲方該劇場提供地暖施工服務，包括設計、材料采購、施工、調試及驗收等環(huán)節(jié)。1.2地暖施工面積為____平方米，具體施工范圍以甲方提供的施工圖紙為準。1.3乙方應按照甲方要求和相關標準，確保地暖系統(tǒng)的正常運行和使用壽命。二、工程進度2.1乙方應按照雙方約定的工期完成施工，具體工期以雙方簽訂的施工進度計劃為準。2.2乙方應確保施工過程中各項工作順利進行，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。三、材料及設備3.1乙方應按照甲方要求和相關標準采購地暖材料及設備，并提供產(chǎn)品合格證明和質保書。3.2乙方應對所提供的材料及設備質量負責，如出現(xiàn)質量問題，乙方應承擔修復、更換或賠償?shù)呢熑巍Ｋ?、工程費用4.1乙方向甲方提供的地暖施工服務費用為人民幣____元（大寫：____________________元整），具體費用構成以雙方簽訂的《工程預算書》為準。4.2甲方應按照雙方約定的付款方式及時支付工程款項，如甲方逾期支付，應按照中國人民銀行同期貸款利率支付逾期利息。五、驗收及保修5.1地暖工程完成后，乙方應按照相關標準進行自檢、調試，確保系統(tǒng)正常運行。5.2甲方應按照約定時間組織驗收，如甲方原因導致驗收延誤，乙方不應承擔責任。5.3驗收合格后，乙方應提供____年的質保服務，質保期內如出現(xiàn)質量問題，乙方應負責修復或更換。六、違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付賠償金。6.2乙方如違反合同約定，導致工程質量、安全、進度等方面出現(xiàn)問題，應承擔相應的法律責任。七、爭議解決7.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格并辦理完畢相關手續(xù)之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方提供的施工圖紙2.乙方提供的產(chǎn)品合格證明和質保書3.雙方簽訂的《工程預算書》4.雙方簽訂的施工進度計劃5.驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工，導致工期延誤。2.乙方提供的材料及設備出現(xiàn)質量問題。3.甲方未按照約定時間支付工程款項。4.甲方未按照約定組織驗收。5.任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指擁有該劇場使用權的當事人。2.乙方：指為甲方提供地暖施工服務的當事人。3.地暖施工：指設計、材料采購、施工、調試及驗收等環(huán)節(jié)。4.質保服務：指乙方在驗收合格后提供的一定年限的維護和修復服務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方應與甲方溝通，調整施工計劃，確保工程按時完成。2.材料及設備質量問題：乙方應及時更換或修復問題材料及設備，并承擔相應責任。3.工程款項支付問題：甲方應按照約定時間支付工程款項，如逾期支付，應支付逾期利息。4.驗收問題：甲方應按時組織驗收，如因特殊情況導致延誤，應及時與乙方溝