2024年高鐵橋梁建設(shè)施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年高鐵橋梁建設(shè)施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方：指合同簽訂的委托方，負責高鐵橋梁建設(shè)的項目主體。1.2乙方：指合同簽訂的受托方，負責高鐵橋梁建設(shè)的施工主體。1.3高鐵橋梁：指本合同約定的建設(shè)橋梁，連接甲乙雙方指定的起點和終點。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1乙方承擔高鐵橋梁建設(shè)的全部施工任務(wù)，包括但不限于橋梁主體結(jié)構(gòu)、附屬設(shè)施、接線道路等。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成橋梁建設(shè)的施工設(shè)計、施工組織、現(xiàn)場管理等各項工作。第三條合同工期3.1高鐵橋梁建設(shè)的合同工期為個月，自甲方書面通知乙方開工之日起計算。3.2乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成高鐵橋梁建設(shè)的全部施工任務(wù)。第四條工程質(zhì)量與標準4.1乙方應(yīng)嚴格按照國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范進行橋梁建設(shè)，確保工程質(zhì)量。4.2乙方應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時進行整改，直至達到甲方要求的標準。第五條合同價格及支付5.1高鐵橋梁建設(shè)的合同總價為元（大寫：人民幣元整），含稅價。5.2甲方應(yīng)按照合同約定的付款節(jié)點和比例，向乙方支付合同價款。第六條乙方義務(wù)及責任6.1乙方應(yīng)合法合規(guī)進行施工，確保施工過程中的安全、環(huán)保等事項。6.2乙方應(yīng)對因施工原因造成的第三人物損害承擔賠償責任。第七條甲方義務(wù)及責任7.1甲方應(yīng)按照合同約定提供施工場地、施工條件等，確保乙方順利施工。7.2甲方應(yīng)對乙方施工過程中的合理需求給予支持與配合。第八條合同變更與解除8.1合同履行過程中，如遇特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商變更或解除合同。8.2合同變更或解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章生效。第九條違約責任9.1甲乙雙方違反合同約定，導致合同無法履行或造成損失的，應(yīng)承擔違約責任。9.2違約責任的承擔包括但不限于賠償損失、支付違約金等。第十條爭議解決10.1合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。10.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、修改及終止11.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的修改和終止，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第十二條保密條款12.1甲乙雙方應(yīng)對合同內(nèi)容及履行過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露。第十三條法律適用及爭議解決13.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方：指合同簽訂的委托方，負責高鐵橋梁建設(shè)的項目主體。1.2乙方：指合同簽訂的受托方，負責高鐵橋梁建設(shè)的施工主體。1.3高鐵橋梁：指本合同約定的建設(shè)橋梁，連接甲乙雙方指定的起點和終點。1.4項目地點：指合同約定的高鐵橋梁建設(shè)地點，具體位置由甲方提供。1.5合同金額：指本合同約定的高鐵橋梁建設(shè)總金額，包括工程款、材料款、人工款等。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1乙方承擔高鐵橋梁建設(shè)的全部施工任務(wù)，包括但不限于橋梁主體結(jié)構(gòu)、附屬設(shè)施、接線道路等。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成橋梁建設(shè)的施工設(shè)計、施工組織、現(xiàn)場管理等各項工作。2.3乙方負責提供施工過程中所需的所有材料、設(shè)備及人工等資源。2.4乙方應(yīng)確保施工過程中的安全、環(huán)保等事項，并承擔相應(yīng)責任。第三條合同工期3.1高鐵橋梁建設(shè)的合同工期為個月，自甲方書面通知乙方開工之日起計算。3.2乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成高鐵橋梁建設(shè)的全部施工任務(wù)。3.3若因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。3.4若因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)按照實際情況給予乙方相應(yīng)的補償。第四條工程質(zhì)量與標準4.1乙方應(yīng)嚴格按照國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范進行橋梁建設(shè)，確保工程質(zhì)量。4.2乙方應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時進行整改，直至達到甲方要求的標準。4.3乙方應(yīng)接受甲方及相關(guān)部門對工程質(zhì)量的檢查、監(jiān)督和驗收。第五條合同價格及支付5.1高鐵橋梁建設(shè)的合同總價為元（大寫：人民幣元整），含稅價。5.2甲方應(yīng)按照合同約定的付款節(jié)點和比例，向乙方支付合同價款。5.3乙方應(yīng)提供合法的稅務(wù)發(fā)票，以滿足甲方的財務(wù)要求。第六條乙方義務(wù)及責任6.1乙方應(yīng)合法合規(guī)進行施工，確保施工過程中的安全、環(huán)保等事項。6.2乙方應(yīng)對因施工原因造成的第三人物損害承擔賠償責任。6.3乙方應(yīng)遵守國家及地方的相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。第七條甲方義務(wù)及責任7.1甲方應(yīng)按照合同約定提供施工場地、施工條件等，確保乙方順利施工。7.2甲方應(yīng)對乙方施工過程中的合理需求給予支持與配合。7.3甲方應(yīng)對乙方提供的工程質(zhì)量進行監(jiān)督，并提出整改意見。7.4甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款項，不得無故拖欠。第八條合同變更與解除8.1合同履行過程中，如遇特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商變更或解除合同。8.2合同變更或解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章生效。8.3合同變更或解除導致乙方已完成的工程量，甲方應(yīng)按照實際完成工程量支付相應(yīng)的工程款。8.4合同變更或解除原因非乙方責任導致，乙方有權(quán)要求甲方支付合同解除后的賠償。第九條違約責任9.1甲乙雙方違反合同約定，導致合同無法履行或造成損失的，應(yīng)承擔違約責任。9.2違約責任的承擔包括但不限于賠償損失、支付違約金等。9.3乙方延遲履行合同義務(wù)，應(yīng)按照延遲部分工程量的合同價款支付逾期違約金。9.4甲方逾期支付合同價款，應(yīng)按照逾期部分價款的每日千分之五支付逾期違約金。第十條爭議解決10.1合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。10.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.3訴訟過程中，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定，除非法院有其他判決。第十一條合同的生效、修改及終止11.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的修改和終止，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。11.3合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方要求將施工場地恢復(fù)原狀，并承擔相關(guān)費用。第十二條保密條款12.1甲乙雙方應(yīng)對合同內(nèi)容及履行過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露。12.2保密義務(wù)自合同生效之日起計算，至合同終止或履行完畢后三年內(nèi)有效。第十三條法律適用及爭議解決13.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3補充協(xié)議與本合同如有沖突，以補充協(xié)議為準。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念及責任界定1.1第三方：指在本合同履行過程中，除甲乙雙方外，參與項目實施或與項目實施直接相關(guān)的各方，包括但不限于中介方、設(shè)計方、監(jiān)理方、材料供應(yīng)商、施工分包商等。1.2第三方責任：第三方應(yīng)按照合同約定及法律法規(guī)要求，對其在合同履行過程中產(chǎn)生的義務(wù)和責任承擔相應(yīng)法律責任。1.3第三方權(quán)益：第三方依據(jù)合同約定享有相應(yīng)的權(quán)益，包括但不限于合同價款、賠償金、違約金等。第二章第三方介入的附加條款2.1甲乙雙方同意，在合同履行過程中，如涉及第三方介入，應(yīng)提前通知對方，并征得對方同意。2.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)對第三方的主體資格、資質(zhì)等進行審查，確保其具備相應(yīng)的條件和能力。2.3甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責任。2.4甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方按照合同約定履行義務(wù)，確保項目順利進行。第三章第三方責任限額3.1第三方責任限額：第三方對因其原因?qū)е碌暮贤`約、損失、侵權(quán)等承擔的責任限額，由甲乙雙方在合作協(xié)議中具體約定。3.2第三方責任限額的確定：甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方的資質(zhì)、信譽、經(jīng)驗等因素，綜合評估后確定。3.3第三方責任限額的調(diào)整：合同履行過程中，如第三方責任限額需要調(diào)整，甲乙雙方可簽訂書面協(xié)議進行修改。第四章第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲方：第三方應(yīng)服從甲方的監(jiān)督和管理，按照甲方的要求履行合同義務(wù)。4.2第三方與乙方：第三方應(yīng)按照乙方的要求進行施工或提供服務(wù)，并接受乙方的監(jiān)督。4.3甲乙雙方與第三方：甲乙雙方應(yīng)承擔各自在合同履行過程中的責任和義務(wù)，與第三方相互配合，確保項目順利實施。第五章第三方違約處理5.1第三方違反合同約定，導致合同無法履行或造成損失的，應(yīng)承擔違約責任。5.2甲乙雙方有權(quán)根據(jù)合同約定和法律規(guī)定，要求第三方承擔違約責任。5.3第三方違約導致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔連帶責任。5.4第三方違約導致乙方損失的，甲方應(yīng)承擔連帶責任。第六章第三方權(quán)益保護6.1甲乙雙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，不得擅自侵犯第三方權(quán)益。6.2甲乙雙方不得要求第三方提供合同約定以外的義務(wù)或責任。6.3第三方權(quán)益受到侵害時，有權(quán)依法維護自身權(quán)益。第七章爭議解決7.1第三方介入引起的爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.3訴訟過程中，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定，除非法院有其他判決。第八章其他條款8.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.3補充協(xié)議與本合同如有沖突，以補充協(xié)議為準。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.1附件一：合同主體資質(zhì)證明甲方資質(zhì)證明：包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。乙方資質(zhì)證明：包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、施工許可證、資質(zhì)證書等。1.2附件二：設(shè)計文件橋梁設(shè)計圖紙：包括橋梁主體結(jié)構(gòu)、附屬設(shè)施、接線道路等的設(shè)計圖紙。施工組織設(shè)計：包括施工方案、施工進度計劃、施工安全措施等。1.3附件三：工程量清單工程量清單：包括所有工程項目的名稱、數(shù)量、單位、單價等詳細信息。1.4附件四：合同價款支付計劃支付計劃：包括合同價款的支付節(jié)點、支付比例、支付方式等詳細信息。1.5附件五：違約金計算公式違約金計算公式：詳細列出違約金計算的具體公式和參數(shù)。1.6附件六：第三方資質(zhì)審查結(jié)果第三方資質(zhì)審查報告：包括第三方的資質(zhì)、信譽、經(jīng)驗等審查結(jié)果。1.7附件七：第三方責任限額確認書責任限額確認書：明確第三方對因其原因?qū)е碌暮贤`約、損失、侵權(quán)等承擔的責任限額。1.8附件八：爭議解決方式確認書爭議解決方式確認書：明確雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議時的解決方式。說明二：違約行為及責任認定：2.1甲方違約行為及責任認定逾期支付合同價款：甲方應(yīng)按照逾期部分價款的每日千分之五支付逾期違約金。提供施工場地不達標：甲方應(yīng)承擔因施工場地不達標導致的乙方損失。未按約定提供施工條件：甲方應(yīng)承擔因未按約定提供施工條件導致的乙方損失。2.2乙方違約行為及責任認定延遲履行合同義務(wù)：乙方應(yīng)按照延遲部分工程量的合同價款支付逾期違約金。施工質(zhì)量不符合約定：乙方應(yīng)承擔整改費用，并按照約定支付賠償金。未按約定提供施工材料：乙方應(yīng)承擔因未按約定提供施工材料導致的甲方損失。2.3第三方違約行為及責任認定未按約定履行施工義務(wù)：第三方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于賠償金、違約金等。施工安全事故：第三方應(yīng)承擔因施工安全事故導致的損失賠償責任。侵犯他人合法權(quán)益：第三方應(yīng)承擔因侵犯他人合法權(quán)益導致的損失賠償責任。說