商業(yè)區(qū)步行街水渠施工合同

商業(yè)區(qū)步行街水渠施工合同合同編號(hào)：__________合同各方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方擁有商業(yè)區(qū)步行街的建設(shè)項(xiàng)目，需進(jìn)行水渠施工，乙方具備相應(yīng)的施工能力和經(jīng)驗(yàn)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承攬商業(yè)區(qū)步行街水渠施工項(xiàng)目達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況：1.工程名稱：商業(yè)區(qū)步行街水渠施工項(xiàng)目2.工程地點(diǎn)：（詳細(xì)地址）3.工程內(nèi)容：包括但不限于水渠的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、保修等。4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。5.工程工期：自雙方簽訂合同之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。具體工期安排由雙方另行商定。二、合同價(jià)格及支付方式：1.合同總價(jià)：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.支付方式：（1）甲方支付乙方工程進(jìn)度款，按工程實(shí)際進(jìn)度分階段支付。具體支付比例和時(shí)間由雙方另行商定。（2）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出具之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付剩余工程款。三、乙方義務(wù)：1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成工程的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等工作。2.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工程安全，不得出現(xiàn)質(zhì)量問題和安全事故。3.乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.乙方應(yīng)遵守國家及行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，不得有任何違法行為。四、甲方義務(wù)：1.甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和金額支付工程進(jìn)度款和剩余工程款。2.甲方應(yīng)提供施工所需的場地、水源、電源等基礎(chǔ)設(shè)施。3.甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程驗(yàn)收等相關(guān)手續(xù)。4.甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的技術(shù)資料和商業(yè)秘密予以保密。五、違約責(zé)任：1.任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同總價(jià)款的____%。2.乙方如未能按照約定的工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付逾期違約金，逾期違約金為每日工程總價(jià)款的____‰。3.因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，如給甲方造成損失，乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決：1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。七、其他約定：1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)要求2.工程量清單3.施工方案及施工組織設(shè)計(jì)4.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法5.乙方資質(zhì)證明文件6.安全生產(chǎn)許可證7.施工人員名單及資格證書8.材料供應(yīng)合同及檢驗(yàn)報(bào)告9.付款憑證及進(jìn)度款申請(qǐng)10.工程變更協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定的工期完成工程，視為違約。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定或國家標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.乙方未按照約定支付工程進(jìn)度款或剩余工程款，視為違約。4.乙方違反國家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工所需基礎(chǔ)設(shè)施，視為違約。6.甲方未按照約定支付工程進(jìn)度款或剩余工程款，視為違約。7.甲方未履行保密義務(wù)，泄露乙方技術(shù)資料或商業(yè)秘密，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指商業(yè)區(qū)步行街的建設(shè)單位或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2.乙方：指承攬商業(yè)區(qū)步行街水渠施工項(xiàng)目的施工單位。3.工程驗(yàn)收：指工程完成后，由甲方、乙方及相關(guān)部門進(jìn)行的質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查、測(cè)試和評(píng)定。4.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.逾期違約金：指乙方未按約定工期完成工程，應(yīng)向甲方支付的違約金。6.工程總價(jià)款：指雙方約定的商業(yè)區(qū)步行街水渠施工項(xiàng)目的總造價(jià)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)制定合理的施工計(jì)劃，確保工程按期完成。如因特殊情況導(dǎo)致延誤，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，商定延期事宜。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求和國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.支付款項(xiàng)問題：甲方應(yīng)按照約定時(shí)間和金額支付工程進(jìn)度款和剩余工程款。如甲方延遲支付，乙方可與甲方溝通協(xié)商，要求及時(shí)支付。4.施工安全問題：乙方應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理，遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工現(xiàn)場安全。如發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)立即報(bào)告甲方，并按相關(guān)規(guī)定處理。5.合同變更：如工程內(nèi)容、工程量、工期等發(fā)生變更，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更內(nèi)容和相關(guān)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為商業(yè)區(qū)步行街的建設(shè)單位或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2.乙方為具備相應(yīng)資質(zhì)和