山西省畜牧業(yè)設施施工合同樣本

山西省畜牧業(yè)設施施工合同樣本合同編號：__________合同各方當事人：一、工程概況1.1項目名稱：山西省畜牧業(yè)設施項目1.2項目地點：山西省__________市/縣1.3項目內容：包括但不限于畜牧場建筑物的設計與施工、畜牧設備的安裝、調試及相關技術服務。1.4工程規(guī)模：根據甲方提供的項目可行性研究報告，本項目規(guī)模為__________。1.5工程質量標準：符合國家及行業(yè)相關法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件要求。二、合同價格及支付方式2.1本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：￥__________元。2.2甲方支付乙方合同價款的方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；（2）工程進度達到設計要求的50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）工程進度達到設計要求的80%時，甲方支付乙方合同總價款的20%；（4）工程驗收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同總價款的10%。2.3乙方應按照合同約定的時間和方式，向甲方提交合法有效的發(fā)票，以便甲方按時足額支付合同價款。三、施工期限3.1本項目的施工期限為__________個月，自甲方開工令發(fā)出之日起計算。3.2乙方應保證按照約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。四、工程質量及保修4.1乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件要求進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收合格后，乙方應按照合同約定對工程進行保修，保修期自工程驗收合格之日起計算，保修期最長不超過__________年。4.3在保修期內，如工程出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后的__________個工作日內到達現場進行維修或更換，直至達到合同約定的質量標準。五、合同的解除和終止5.1在合同履行過程中，如一方違反合同約定，另一方有權要求違約方承擔違約責任，并有權解除合同。5.2合同履行完成后，本合同自行終止。六、違約責任6.1乙方未按照約定的工期完成施工的，應按照逾期交付部分的合同價款向甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期交付部分合同價款×日違約金率（日違約金率為本合同總價款的0.5‰）。6.2乙方未按照約定質量標準完成工程的，甲方有權要求乙方重新施工，直至達到合同約定的質量標準，由此產生的費用由乙方承擔。6.3如乙方在合同履行過程中出現違法行為，導致工程被迫停工、停業(yè)或者造成甲方損失的，乙方應承擔相應的法律責任。七、爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同履行完成之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.山西省畜牧業(yè)設施項目可行性研究報告2.施工圖紙及技術說明書3.工程量清單4.乙方施工資質證明文件5.合同價款支付證明文件6.工程驗收報告7.保修條款及相關證明文件8.法律法規(guī)、規(guī)范、標準文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的工期完成施工，認定標準為逾期交付部分合同價款超過合同約定的期限。2.乙方未按照約定質量標準完成工程，認定標準為工程驗收不合格。3.乙方在合同履行過程中出現違法行為，導致工程被迫停工、停業(yè)或者造成甲方損失。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指山西省畜牧業(yè)設施項目的業(yè)主方。2.乙方：指具有相應施工資質和能力的施工方。3.合同價款：指雙方約定的完成本項目所需支付的金額。4.工期：指雙方約定的完成本項目所需的時間。5.工程質量：指工程符合國家及行業(yè)相關法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件要求的狀態(tài)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：工程進度緩慢，導致工期延誤。解決辦法：乙方應加強施工組織，合理調配人力、物力資源，確保工程進度符合合同約定。2.問題：工程質量不符合約定標準。解決辦法：乙方應按照約定標準進行施工，如出現質量問題，及時進行整改，直至達到合同約定的質量標準。3.問題：甲方支付合同價款不及時。解決辦法：甲方應按照合同約定的時間和方式支付合同價款，確保乙方施工順利進行。4.問題：合同履行過程中發(fā)生爭議。解決辦法：雙方應協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.山西省畜牧業(yè)設施