2024水泥建工項(xiàng)目承攬協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024水泥建工項(xiàng)目承攬協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽1.承攬項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱1.2項(xiàng)目地點(diǎn)1.3項(xiàng)目規(guī)模1.4項(xiàng)目工期2.承攬方與委托方的權(quán)利義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利2.1.1工程款的支付2.1.2項(xiàng)目進(jìn)度的控制2.1.3工程質(zhì)量的監(jiān)督2.2承攬方的義務(wù)2.2.1工程建設(shè)的質(zhì)量保證2.2.2工程建設(shè)的進(jìn)度保證2.2.3工程建設(shè)的安全保證2.2.4工程建設(shè)的環(huán)境保護(hù)保證3.合同價(jià)格3.1合同總價(jià)3.2價(jià)格調(diào)整3.3支付方式3.4預(yù)付款3.5進(jìn)度付款3.6竣工付款3.7質(zhì)量保證金4.工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求4.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.3工程質(zhì)量保證措施5.工程進(jìn)度與時(shí)間安排5.1工程開(kāi)工日期5.2工程竣工日期5.3工程進(jìn)度計(jì)劃5.4工期延誤的處理6.安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)要求6.2安全生產(chǎn)措施6.3環(huán)保要求6.4環(huán)保措施7.合同的變更與解除7.1合同變更的條件7.2合同解除的條件8.違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任8.2委托方的違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2仲裁地點(diǎn)9.3仲裁機(jī)構(gòu)10.合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.保密條款11.1保密信息的定義11.2保密義務(wù)11.3保密期限12.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬12.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)13.不可抗力13.1不可抗力的定義13.2不可抗力的處理14.其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓14.2合同的附件14.3合同的修改14.4合同的語(yǔ)言版本14.5合同的適用法律第一部分：合同如下：第一條承攬項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱：根據(jù)雙方協(xié)商，本項(xiàng)目名稱為“2024水泥建工項(xiàng)目”。1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：本項(xiàng)目位于雙方協(xié)商確定的地點(diǎn)。1.4項(xiàng)目工期：本項(xiàng)目的合同工期為個(gè)月，自開(kāi)工之日起算。第二條承攬方與委托方的權(quán)利義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利2.1.1工程款的支付：承攬方按照合同約定的工程進(jìn)度和質(zhì)量要求完成工程，委托方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的付款時(shí)間和金額支付工程款。2.1.2項(xiàng)目進(jìn)度的控制：承攬方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，委托方有權(quán)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和控制。2.1.3工程質(zhì)量的監(jiān)督：委托方有權(quán)對(duì)承攬方提供的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合合同約定。2.2承攬方的義務(wù)2.2.1工程建設(shè)的質(zhì)量保證：承攬方應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量要求完成工程，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2.2工程建設(shè)的進(jìn)度保證：承攬方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，確保工程進(jìn)度不受影響。2.2.3工程建設(shè)的安全保證：承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程施工安全。2.2.4工程建設(shè)的環(huán)境保護(hù)保證：承攬方應(yīng)按照國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)和合同約定，做好工程施工過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)工作。第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)：本合同的總價(jià)為雙方協(xié)商確定的金額。3.2價(jià)格調(diào)整：合同履行過(guò)程中，如遇市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)或者其他不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)格。3.3支付方式：本合同的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體支付時(shí)間和金額按照合同約定的付款條款執(zhí)行。3.4預(yù)付款：委托方應(yīng)在合同簽訂后的個(gè)工作日內(nèi)支付預(yù)付款，預(yù)付款金額為合同總價(jià)的%。3.5進(jìn)度付款：承攬方完成合同約定的工程進(jìn)度后，委托方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間和金額支付進(jìn)度款。3.6竣工付款：工程驗(yàn)收合格后，委托方應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出具后的個(gè)工作日內(nèi)支付竣工款。3.7質(zhì)量保證金：委托方應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后的個(gè)月內(nèi)保留質(zhì)量保證金，期間如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量保證金予以退還。第四條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求：本工程的質(zhì)量要求符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和雙方協(xié)商確定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：工程驗(yàn)收應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗(yàn)收合格即為達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求。4.3工程質(zhì)量保證措施：承攬方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量符合合同約定。第五條工程進(jìn)度與時(shí)間安排5.1工程開(kāi)工日期：本工程的開(kāi)工日期為雙方協(xié)商確定的日期。5.2工程竣工日期：本工程的竣工日期為雙方協(xié)商確定的日期。5.3工程進(jìn)度計(jì)劃：承攬方應(yīng)按照合同約定的工期制定工程進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)委托方備案。5.4工期延誤的處理：如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)要求：承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程施工安全。6.2安全生產(chǎn)措施：承攬方應(yīng)制定并落實(shí)安全生產(chǎn)措施，防止安全事故的發(fā)生。6.3環(huán)保要求：承攬方應(yīng)按照國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)和合同約定，做好工程施工過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)工作。6.4環(huán)保措施：承攬方應(yīng)制定并落實(shí)環(huán)保措施，防止環(huán)境污染的發(fā)生。第八條合同的變更與解除8.1合同變更的條件（1）因國(guó)家政策調(diào)整、法律法規(guī)變化導(dǎo)致合同內(nèi)容不符合要求的；（2）因工程實(shí)際情況發(fā)生變化，需要調(diào)整合同內(nèi)容的；（3）雙方協(xié)商一致的其他變更事項(xiàng)。8.2合同解除的條件（1）因不可抗力因素導(dǎo)致工程無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的；（2）雙方協(xié)商一致的其他解除事項(xiàng)。第九條違約責(zé)任9.1承攬方的違約責(zé)任（1）工期延誤：按照合同約定向委托方支付違約金；（2）工程質(zhì)量不符合要求：按照合同約定承擔(dān)返工、維修等費(fèi)用；（3）其他違約行為：根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2委托方的違約責(zé)任（1）工期延誤：按照合同約定向承攬方支付違約金；（2）工程質(zhì)量不符合要求：承擔(dān)相應(yīng)的返工、維修等費(fèi)用；（3）其他違約行為：根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點(diǎn)雙方約定仲裁地點(diǎn)為合同簽訂地。10.3仲裁機(jī)構(gòu)雙方約定仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。第十一條合同的生效、終止與解除11.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同終止條件（1）工程驗(yàn)收合格，雙方辦理完畢終止手續(xù)；（2）合同解除；（3）其他雙方約定的終止條件。11.3合同解除條件（1）雙方協(xié)商一致解除；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）其他法律、法規(guī)規(guī)定的情形。第十二條保密條款12.1保密信息的定義保密信息是指合同履行過(guò)程中雙方接觸到的一切商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營(yíng)秘密等不宜公開(kāi)的信息。12.2保密義務(wù)雙方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方泄露。12.3保密期限雙方約定保密期限為合同終止（或解除）之日起年。第十三條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸雙方協(xié)商確定的一方所有。13.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)雙方應(yīng)依法保護(hù)合同履行過(guò)程中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得侵犯第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第十四條其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對(duì)方同意，雙方不得將合同的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。14.2合同的附件本合同的附件包括但不限于：工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等。14.3合同的修改合同的修改應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。14.4合同的語(yǔ)言版本本合同的文本以中文為準(zhǔn)，如有翻譯版本，以中文文本為準(zhǔn)。14.5合同的適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.工程設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)其他設(shè)計(jì)相關(guān)文件2.施工方案施工組織設(shè)計(jì)施工進(jìn)度計(jì)劃施工安全措施施工質(zhì)量保證措施3.材料及設(shè)備清單材料品種、規(guī)格、性能要求設(shè)備型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量材料及設(shè)備采購(gòu)合同4.工程量清單工程量計(jì)算書(shū)工程量報(bào)價(jià)單工程量變更記錄5.合同協(xié)議書(shū)主體合同附件及補(bǔ)充協(xié)議6.工程驗(yàn)收文件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收合格證書(shū)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要7.付款憑證預(yù)付款收據(jù)進(jìn)度付款憑證竣工付款憑證質(zhì)量保證金退款憑證8.變更及解除合同的文件變更協(xié)議解除合同協(xié)議9.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件仲裁申請(qǐng)仲裁裁決書(shū)法院判決書(shū)10.其他相關(guān)文件雙方協(xié)商確定的其他附件附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.工程設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量要求，設(shè)計(jì)內(nèi)容包括但不限于平面布局、立面設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、水電安裝設(shè)計(jì)等。2.施工方案應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明施工過(guò)程中的各項(xiàng)措施，包括施工組織、進(jìn)度計(jì)劃、安全措施、質(zhì)量保證措施等，以確保工程順利進(jìn)行。3.材料及設(shè)備清單應(yīng)詳細(xì)列出工程所需材料的品種、規(guī)格、性能要求，以及設(shè)備型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等信息，便于雙方核對(duì)和采購(gòu)。4.工程量清單應(yīng)準(zhǔn)確列出工程各項(xiàng)工程量的計(jì)算書(shū)、報(bào)價(jià)單和變更記錄，以便于雙方計(jì)算工程成本和支付工程款。5.合同協(xié)議書(shū)是雙方簽訂的具有法律效力的文件，包括主體合同、附件及補(bǔ)充協(xié)議等，明確了雙方的權(quán)利義務(wù)。6.工程驗(yàn)收文件應(yīng)包括驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合格證書(shū)和會(huì)議紀(jì)要等，證明工程已按照合同要求完成并達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。7.付款憑證是雙方確認(rèn)工程款項(xiàng)支付的依據(jù)，包括預(yù)付款收據(jù)、進(jìn)度付款憑證、竣工付款憑證和質(zhì)量保證金退款憑證等。8.變更及解除合同的文件應(yīng)詳細(xì)記錄合同變更或解除的條件、程序和雙方的責(zé)任，以避免合同履行過(guò)程中的糾紛。9.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件包括仲裁申請(qǐng)、裁決書(shū)、判決書(shū)等，用于解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。10.其他相關(guān)文件包括但不限于雙方協(xié)商確定的其他附件，應(yīng)符合合同約定和法律法規(guī)要求。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.工期延誤承攬方未按照合同約定的時(shí)間完成工程，視為工期延誤。委托方未按照合同約定的時(shí)間支付工程款，視為工期延誤。工期延誤的違約金按合同約定計(jì)算。示例說(shuō)明：如果承攬方未能在合同約定的工期內(nèi)完成工程，則需向委托方支付違約金，違約金的計(jì)算方式按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.工程質(zhì)量不符合要求工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，視為工程質(zhì)量不符合要求。工程驗(yàn)收不合格，需由承攬方負(fù)責(zé)返工、維修直至達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。工程質(zhì)量不符合要求的維修費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。示例說(shuō)明：如果工程驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，承攬方需要負(fù)責(zé)修復(fù)，修復(fù)費(fèi)用由承攬方承擔(dān)，直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。3.安全