專業(yè)木工承攬室內裝飾包料協(xié)議范例

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL專業(yè)木工承攬室內裝飾包料協(xié)議范例本合同目錄一覽1.承攬范圍1.1室內裝飾項目1.1.1木工工作1.1.2材料采購與供應1.1.3施工進度與質量控制1.2包料內容1.2.1木材及輔料1.2.2油漆及涂料1.2.3裝飾配件2.合同雙方2.1承攬方2.1.1資質證明2.1.2責任承擔2.2委托方2.2.1身份證明2.2.2權益保障3.合同價款3.1定價原則3.1.1材料成本3.1.2人工費用3.1.3利潤及稅金3.2支付方式3.2.1預付款3.2.2進度付款3.2.3尾款支付4.施工期限4.1總體施工周期4.2各階段施工時間4.3延期及違約處理5.質量標準5.1材料質量5.2施工工藝5.3驗收標準6.保密條款7.違約責任7.1承攬方違約7.2委托方違約8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調解程序8.3法律途徑9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同終止情形10.其他條款10.1不可抗力10.2合同的附件10.3合同的修訂歷史11.簽字蓋章11.1承攬方簽字11.2委托方簽字11.3見證人簽字12.合同簽訂日期13.合同附件13.1材料清單13.2施工圖紙13.3相關資質證明文件14.合同正本與副本14.1正本份數(shù)14.2副本份數(shù)14.3副本分發(fā)及保管第一部分：合同如下：第一條承攬范圍1.1室內裝飾項目1.1.1木工工作（1）承攬方應按照委托方的要求，完成室內裝飾項目的木工工作，包括但不限于木門、木窗、木制家具的制作和安裝。（2）承攬方應負責木工工作所需材料的采購和供應，確保材料質量符合國家相關標準和委托方的要求。1.1.2施工進度與質量控制（1）承攬方應按照委托方提供的施工圖紙和施工計劃進行施工，確保施工進度和質量符合要求。（2）承攬方應設立專門的質量控制小組，對施工過程進行全程監(jiān)控，確保施工質量。1.2包料內容1.2.1木材及輔料（1）承攬方應根據(jù)委托方的要求，采購合適的木材及輔料，并提供相關材質證明。（2）木材及輔料的質量和數(shù)量應符合國家相關標準和委托方的要求。1.2.2油漆及涂料（1）承攬方應根據(jù)委托方的要求，采購合格的油漆及涂料，并提供相關產品合格證。（2）油漆及涂料的質量和顏色應符合國家相關標準和委托方的要求。1.2.3裝飾配件（1）承攬方應根據(jù)委托方的要求，采購合適的裝飾配件，并提供相關產品合格證。（2）裝飾配件的質量和款式應符合國家相關標準和委托方的要求。第二條合同雙方2.1承攬方2.1.1資質證明（1）承攬方應具備國家規(guī)定的相關資質，并提供有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等。（2）承攬方應具備相關的專業(yè)技術人員，并提供相關人員的資格證書。2.1.2責任承擔（1）承攬方應對承攬的室內裝飾項目承擔質量、安全、進度等方面的責任。（2）承攬方應對因自身原因導致的損失承擔賠償責任。2.2委托方2.2.1身份證明（1）委托方應提供有效的身份證明，包括但不限于身份證、營業(yè)執(zhí)照等。（2）委托方應為具有完全民事行為能力的自然人或者法人。2.2.2權益保障（1）委托方應對提供的施工圖紙、材料要求等真實、完整、準確，并對其權益承擔責任。（2）委托方應按照合同約定履行付款義務。第三條合同價款3.1定價原則3.1.1材料成本（1）承攬方應按照市場價格計算材料成本，并提供材料采購發(fā)票。（2）材料成本應包括材料購買價格、運輸費用、關稅等。3.1.2人工費用（1）承攬方應按照實際發(fā)生的人工費用計算，并提供相關工資單據(jù)。（2）人工費用應包括工人工資、社會保險等。3.1.3利潤及稅金（1）承攬方應根據(jù)行業(yè)慣例和市場情況合理計算利潤。（2）承攬方應按照國家相關規(guī)定計算并繳納稅金。3.2支付方式3.2.1預付款（1）委托方應在合同簽訂后七個工作日內支付合同總價的30%作為預付款。（2）預付款支付后，承攬方應按照合同約定進行材料采購和施工。3.2.2進度付款（1）承攬方應在每個施工階段完成后，向委托方提交進度付款申請。（2）委托方應在收到進度付款申請后七個工作日內進行審核，并支付相應款項。3.2.3尾款支付（1）委托方應在驗收合格后七個工作日內支付合同尾款。（2）尾款支付后，承攬方應按照合同約定完成剩余工作。第四條施工期限4.1總體施工周期（1）室內裝飾項目的總體施工周期為____個月，自合同簽訂之日起計算。（2）總體施工周期的延長應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。4.2各階段施工時間（1）木工工作階段的施工時間為____個月。（2）油漆及涂料施工階段的施工時間為____個月。（3）裝飾配件第八條質量標準8.1材料質量（1）承攬方應按照委托方的要求，采購符合國家相關標準和質量要求的材料。（2）所有材料在使用前，應經(jīng)過委托方驗收合格。8.2施工工藝（1）承攬方應按照行業(yè)標準和施工圖紙要求，采用合適的施工工藝進行施工。（2）承攬方應確保施工過程中的安全防護措施到位，防止安全事故的發(fā)生。8.3驗收標準（1）室內裝飾項目完成后，委托方應組織驗收。（2）驗收不合格的，承攬方應按照委托方的要求進行整改，直至達到驗收標準。第九條保密條款9.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。9.2保密期限自合同簽訂之日起計算，至合同終止或履行完畢之日止。9.3任何一方違反保密義務的，應承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。第十條違約責任10.1承攬方違約（1）未按照約定完成工作的，應按照逾期完成部分的工作量向委托方支付違約金。（2）未按照約定質量標準完成工作的，應承擔整改費用，并支付違約金。10.2委托方違約（1）未按照約定支付價款的，應支付逾期付款的利息。（2）未按照約定提供施工圖紙、材料等，導致承攬方無法正常施工的，應承擔由此產生的費用，并支付違約金。第十一條爭議解決11.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。11.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。12.3合同終止后，承攬方應按照委托方的要求，完成剩余工作，并辦理相關手續(xù)。第十三條其他條款13.1不可抗力（1）因不可抗力導致合同無法履行或部分無法履行的，雙方均免責。（2）不可抗力事件發(fā)生后，雙方應立即協(xié)商采取措施，減少損失。13.2合同的附件（1）本合同的附件包括但不限于施工圖紙、材料清單、技術參數(shù)等。（2）附件與合同具有同等法律效力。13.3合同的修訂歷史（1）本合同的修訂歷史應記錄在附件中。（2）每次修訂均需雙方簽字蓋章確認。第十四條合同正本與副本14.1正本份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.2副本份數(shù)本合同的副本份數(shù)應根據(jù)雙方的需要進行打印，但總數(shù)不得超過正本份數(shù)。14.3副本分發(fā)及保管副本由雙方按照需要進行分發(fā)，并各自妥善保管。附件1：施工圖紙附件2：材料清單附件3：技術參數(shù)附件4：相關資質證明文件第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：施工圖紙施工圖紙是室內裝飾項目的重要依據(jù)，應包括房間布局、家具尺寸、材料種類、施工工藝等詳細信息。圖紙應由委托方提供，承攬方應根據(jù)圖紙進行施工。附件2：材料清單材料清單應詳細列出施工過程中所需的所有材料種類、數(shù)量、規(guī)格和質量要求。清單應由委托方提供，承攬方應根據(jù)清單進行材料采購。附件3：技術參數(shù)技術參數(shù)包括材料的技術規(guī)格、性能指標、使用方法等。參數(shù)應由委托方提供，承攬方應根據(jù)參數(shù)進行施工。附件4：相關資質證明文件承攬方應提供相關的資質證明文件，以證明其具備從事室內裝飾項目的資格。文件包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、專業(yè)技術人員資格證書等。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約（2）未按照約定質量標準完成工作的，應承擔整改費用，并支付違約金。例如，如果承攬方施工的質量不符合約定的標準，應承擔整改所需的費用，并按照合同約定的比例支付違約金。2.委托方違約（1）未按照約定支付價款的，應支付逾期付款的利息。例如，如果委托方未能在約定的時間內支付預付款，應按照約定的利率支付逾期付款的利息。（2）未按照約定提供施工圖紙、材料等，導致承攬方無法正常施工的，應承擔由此產生的費用，并支付違約金。例如，如果委托方未能按照約定提供施工圖紙，導致承攬方無法進行施工，委托方應承擔因停工產生的費用，并按照合同約定的比例支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。在本合同中，不可抗力包括但不限于自然災害（如地震、洪水）、社會事件（如罷工、戰(zhàn)爭）等。不可抗力事件發(fā)生后