通信工程項(xiàng)目承攬施工合同

通信工程項(xiàng)目承攬施工合同合同編號(hào)：__________甲方（以下簡(jiǎn)稱“委托方”）：公司名稱：____________________地址：_______________________聯(lián)系方式：___________________地址：___________________乙方（以下簡(jiǎn)稱“承攬方”）：公司名稱：____________________地址：_______________________聯(lián)系方式：___________________地址：___________________第一章項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱：通信工程項(xiàng)目1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：____________________1.3項(xiàng)目性質(zhì)：新建/改建/擴(kuò)建1.4項(xiàng)目規(guī)模：____________________1.5項(xiàng)目?jī)?nèi)容：____________________第二章工程承攬2.1乙方根據(jù)甲方委托，承擔(dān)本項(xiàng)目的承攬施工任務(wù)。2.2乙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，保證工程質(zhì)量、安全及環(huán)保要求。2.3乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范和工程量清單進(jìn)行施工。2.4乙方應(yīng)按時(shí)完成工程，并保證工程達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第三章工程進(jìn)度與質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照合同約定的工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，并保證工程進(jìn)度不受影響。3.2乙方應(yīng)按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工過程進(jìn)行質(zhì)量控制，保證工程質(zhì)量符合要求。3.3乙方應(yīng)按約定時(shí)間向甲方提交工程進(jìn)度報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全及環(huán)保等方面。3.4甲方有權(quán)對(duì)乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，乙方應(yīng)予以配合。第四章付款與結(jié)算4.1甲方按照合同約定的付款方式支付乙方工程款項(xiàng)。4.2乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方憑發(fā)票進(jìn)行付款。4.3工程進(jìn)度款按照工程實(shí)際完成情況進(jìn)行結(jié)算，乙方應(yīng)提供相應(yīng)的工程量清單、進(jìn)度報(bào)告等證明文件。4.4工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程尾款。第五章違約責(zé)任5.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方未能保證工程質(zhì)量，導(dǎo)致工程驗(yàn)收不合格，甲方有權(quán)要求乙方整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用。5.3乙方違反合同約定，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。5.4甲方未能按照合同約定支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。第六章工程變更與調(diào)整6.1若在施工過程中出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更或工程量調(diào)整，乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，并提交變更申請(qǐng)。6.2甲方應(yīng)在收到變更申請(qǐng)后__個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查，并作出是否同意變更的決定。6.3經(jīng)雙方協(xié)商一致，變更后的工程內(nèi)容、工程量及價(jià)格等應(yīng)作為合同的補(bǔ)充部分，具有同等法律效力。6.4工程變更不得影響工程的整體質(zhì)量和安全，且乙方應(yīng)保證變更部分符合相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。第七章工程驗(yàn)收7.1工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供完整的工程驗(yàn)收資料。7.2甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收申請(qǐng)后__個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后雙方簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。7.3驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：工程符合設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量合格、安全環(huán)保措施到位。7.4若工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)根據(jù)甲方提出的整改要求進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。第八章保修責(zé)任8.1乙方應(yīng)自工程驗(yàn)收合格之日起提供__年的保修服務(wù)。8.2保修期內(nèi)，若因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應(yīng)免費(fèi)進(jìn)行維修或更換。8.3保修期內(nèi)的維修服務(wù)，乙方應(yīng)在接到甲方通知后__小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，并盡快進(jìn)行維修。8.4保修期結(jié)束后，乙方有權(quán)根據(jù)甲方要求提供有償維護(hù)服務(wù)，雙方應(yīng)另行簽訂服務(wù)合同。第九章安全生產(chǎn)9.1乙方應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)。9.2乙方應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，保證施工人員掌握必要的安全知識(shí)。9.3乙方應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，防止的發(fā)生，保證施工現(xiàn)場(chǎng)安全。9.4乙方應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，發(fā)覺問題及時(shí)整改，并記錄在案。第十章知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密10.1乙方在施工過程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，但不得侵犯甲方的合法權(quán)益。10.2乙方應(yīng)對(duì)在施工過程中獲知的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。10.3保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止，除非雙方另有約定。10.4乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。第十一章合同的終止和解除11.1在合同履行期間，除非法律法規(guī)或本合同另有規(guī)定，任何一方不得單方面終止或解除合同。11.2若一方違反合同且無法補(bǔ)救，另一方有權(quán)書面通知違約方終止合同。11.3若因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并根據(jù)情況決定是否終止合同。11.4合同終止或解除后，乙方應(yīng)停止所有與本項(xiàng)目相關(guān)的活動(dòng)，并按照甲方要求移交已完成的工程。第十二章爭(zhēng)議解決12.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。12.2若協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。12.3爭(zhēng)議期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同的其余部分。12.4雙方同意，法院的判決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第十三章合同的修改和補(bǔ)充13.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方授權(quán)代表簽字。13.3修改或補(bǔ)充的內(nèi)容不得違反法律法規(guī)，且不得損害第三方的合法權(quán)益。第十四章一般條款14.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。14.2本合同的任何條款如與法律法規(guī)沖突，應(yīng)以法律法規(guī)為準(zhǔn)。14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__年。14.4本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十五章其他15.1甲方應(yīng)提供乙方施工所需的相關(guān)資料、文件及必要的工作條件。15.2乙方應(yīng)按照甲方的要求提供施工過程中的相關(guān)報(bào)告和數(shù)據(jù)。15.3乙方應(yīng)保證其提供的設(shè)備、材料等符合國家及行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。15.4雙方應(yīng)遵守誠信原則，履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)。簽字部分：甲方（委托方）簽字：_______