二零二五年度數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務承攬協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務承攬協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術語定義1.2解釋權2.協(xié)議概述2.1協(xié)議目的2.2協(xié)議范圍3.雙方基本信息3.1承攬方信息3.2聘請方信息4.工程概況4.1工程名稱4.2工程地點4.3工程規(guī)模4.4工程類型5.工程內(nèi)容與質(zhì)量要求5.1工程內(nèi)容5.2質(zhì)量要求5.3檢驗與驗收6.工程進度與工期6.1工程進度安排6.2工期要求6.3工期延誤責任7.工程費用7.1費用構成7.2付款方式7.3付款期限7.4爭議解決8.材料設備8.1材料設備要求8.2材料設備供應責任8.3材料設備驗收9.安全生產(chǎn)與環(huán)境保護9.1安全生產(chǎn)責任9.2環(huán)境保護責任9.3事故處理10.合同變更與解除10.1合同變更10.2合同解除11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構12.3爭議解決程序13.合同生效與終止13.1合同生效13.2合同終止14.其他約定14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同份數(shù)14.4合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術語定義1.1.1“承攬方”指在本合同中承擔數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務施工任務的單位。1.1.2“聘請方”指在本合同中委托承攬方進行數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務施工的單位。1.1.3“工程”指本合同約定的數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務施工項目。1.1.4“合同”指本《2025年度數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務承攬協(xié)議》。1.1.5“合同金額”指本合同約定的工程總費用。1.1.6“工期”指本合同約定的工程完成時間。1.2解釋權本合同如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準。2.協(xié)議概述2.1協(xié)議目的本協(xié)議的目的是明確承攬方和聘請方在數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務施工過程中的權利、義務和責任，確保工程順利進行。2.2協(xié)議范圍本協(xié)議適用于承攬方在聘請方指定的數(shù)據(jù)中心建筑工程現(xiàn)場進行的勞務施工活動。3.雙方基本信息3.1承攬方信息承攬方全稱：________承攬方地址：________承攬方聯(lián)系人：________承攬方聯(lián)系電話：________3.2聘請方信息聘請方全稱：________聘請方地址：________聘請方聯(lián)系人：________聘請方聯(lián)系電話：________4.工程概況4.1工程名稱數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務施工項目4.2工程地點________市________區(qū)________街道________號4.3工程規(guī)模占地面積：________平方米建筑面積：________平方米4.4工程類型數(shù)據(jù)中心建筑工程5.工程內(nèi)容與質(zhì)量要求5.1工程內(nèi)容包括但不限于：土建施工、管道安裝、電氣安裝、通風空調(diào)安裝等。5.2質(zhì)量要求5.2.1符合國家相關工程質(zhì)量標準。5.2.2滿足聘請方提出的特殊要求。5.3檢驗與驗收5.3.1承攬方應按照國家相關標準進行自檢。5.3.2聘請方應按照合同約定進行驗收。6.工程進度與工期6.1工程進度安排承攬方應按照合同約定的時間節(jié)點完成各項工作。6.2工期要求本工程總工期為________個月。6.3工期延誤責任如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬方應承擔相應的違約責任。8.材料設備8.1材料設備要求8.1.1承攬方負責提供施工所需的材料、設備，并保證其質(zhì)量符合國家及行業(yè)標準。8.1.2聘請方有權要求承攬方提供材料、設備的合格證明及檢測報告。8.2材料設備供應責任8.2.1承攬方應在合同約定的時間內(nèi)完成材料、設備的采購、供應。8.2.2如因材料、設備供應不及時導致工程延誤，承攬方應承擔相應責任。8.3材料設備驗收8.3.1承攬方應在材料、設備進場后及時進行驗收，并通知聘請方共同驗收。8.3.2驗收合格的材料、設備方可用于工程。9.安全生產(chǎn)與環(huán)境保護9.1安全生產(chǎn)責任9.1.1承攬方應嚴格遵守國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，確保施工安全。9.1.2承攬方應建立健全安全生產(chǎn)管理制度，定期對施工人員進行安全教育。9.2環(huán)境保護責任9.2.1承攬方應采取有效措施，防止施工過程中對環(huán)境造成污染。9.2.2如因承攬方原因造成環(huán)境污染，承攬方應承擔相應責任。9.3事故處理9.3.1發(fā)生安全事故時，承攬方應立即采取措施，保護現(xiàn)場，并及時報告聘請方。9.3.2承攬方應配合聘請方進行調(diào)查，并承擔相應責任。10.合同變更與解除10.1合同變更10.1.1雙方協(xié)商一致，可對本合同進行變更。10.1.2變更內(nèi)容應以書面形式簽訂補充協(xié)議，作為本合同的一部分。10.2合同解除a)另一方嚴重違約；b)因不可抗力導致合同無法履行；c)雙方協(xié)商一致解除合同。10.2.2合同解除后，雙方應按照合同約定處理善后事宜。11.違約責任11.1違約情形11.1.1承攬方未按合同約定完成工程；11.1.2承攬方違反安全生產(chǎn)規(guī)定，造成安全事故；11.1.3承攬方違反環(huán)境保護規(guī)定，造成環(huán)境污染；11.2違約責任承擔11.2.1承攬方應承擔違約責任，賠償聘請方因此遭受的損失。11.2.2違約責任的具體賠償標準，雙方應在合同中約定。12.爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同爭議。12.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭議解決機構12.2.1本合同爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。12.3爭議解決程序12.3.1爭議雙方應按照法律程序，提交相關證據(jù)和材料。12.3.2法院將依法審理，并作出公正裁決。13.合同生效與終止13.1合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同終止本合同因下列原因終止：a)合同約定的工期完成；b)雙方協(xié)商一致解除合同；c)合同約定的其他終止條件。14.其他約定14.1通知方式14.1.1雙方之間的通知應以書面形式進行，并確保對方收到。14.1.2通知方式包括但不限于：郵件、傳真、短信等。14.2不可抗力14.2.1不可抗力是指因自然災害、政府行為、社會異常事件等原因，導致合同無法履行或履行困難的情形。14.2.2發(fā)生不可抗力事件時，雙方應相互理解，協(xié)商解決。14.3合同份數(shù)本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份，具有同等法律效力。14.4合同附件本合同附件包括但不限于：工程圖紙、材料清單、驗收報告等。附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在本合同中，除甲乙雙方之外的，為合同履行提供專業(yè)服務、咨詢、監(jiān)督、評估等輔助作用的個人或機構。15.1.2第三方不包括中介方，但可能包括監(jiān)理單位、審計機構、設計單位等。15.2第三方介入條件15.2.1甲乙雙方協(xié)商一致，認為有必要引入第三方介入。15.2.2第三方介入需符合相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入應以合同或協(xié)議的形式與甲乙雙方簽訂，明確雙方的權利和義務。15.3.2第三方介入的具體方式和內(nèi)容，由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。16.甲乙雙方增加的額外條款16.1第三方責任16.1.1第三方在介入過程中，應遵守本合同的約定，并對其提供的專業(yè)服務負責。16.1.2第三方不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。16.2第三方權利16.2.1第三方有權根據(jù)合同約定，對工程進度、質(zhì)量、安全等進行監(jiān)督和評估。16.2.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助。16.3第三方費用16.3.1第三方費用由甲乙雙方按照合同約定承擔。16.3.2第三方費用包括但不限于：咨詢費、監(jiān)理費、審計費等。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額17.1.1第三方在本合同項下的責任限額，由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定，并在合同中明確。17.1.2第三方責任限額不得超過合同金額的________%。17.2責任劃分17.2.1第三方對甲乙雙方的責任，限于其在介入過程中因故意或重大過失造成的損失。17.2.2第三方對甲乙雙方的責任，不因甲乙雙方的疏忽或違約行為而免除。17.3第三方責任免除17.3.1因不可抗力導致第三方無法履行合同義務，第三方不承擔違約責任。17.3.2第三方在履行合同過程中，因甲乙雙方的配合不當或提供的信息不準確等原因?qū)е碌膿p失，第三方不承擔責任。18.第三方變更與解除18.1第三方變更18.1.1第三方變更需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂書面協(xié)議。18.1.2第三方變更不影響本合同其他條款的效力。18.2第三方解除18.2.1第三方解除合同需提前________天通知甲乙雙方。18.2.2第三方解除合同后，應按照合同約定處理善后事宜。19.第三方爭議解決19.1第三方爭議解決方式19.1.1第三方爭議解決方式與甲乙雙方爭議解決方式相同。19.2第三方爭議解決機構19.2.1第三方爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。19.3第三方爭議解決程序19.3.1第三方爭議解決程序與甲乙雙方爭議解決程序相同。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程圖紙詳細要求：包含詳細的工程設計圖、施工圖、結構圖、電氣圖等。說明：工程圖紙是施工的重要依據(jù)，必須清晰、準確、完整。2.材料清單詳細要求：列出施工所需的所有材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。說明：材料清單是材料采購和驗收的依據(jù)，必須詳盡無遺。3.質(zhì)量驗收報告詳細要求：記錄工程各階段的質(zhì)量檢查結果，包括自檢、互檢、專檢等。說明：質(zhì)量驗收報告是保證工程質(zhì)量的重要文件，必須真實、客觀。4.工程進度計劃詳細要求：明確工程各階段的施工時間節(jié)點和預期完成時間。說明：工程進度計劃是確保工程按期完成的關鍵文件，必須合理、可行。5.安全生產(chǎn)措施詳細要求：包括安全管理制度、安全操作規(guī)程、應急預案等。說明：安全生產(chǎn)措施是保障施工安全的重要手段，必須嚴謹、有效。6.環(huán)境保護措施詳細要求：包括環(huán)境保護計劃、環(huán)境保護設施、環(huán)境保護應急預案等。說明：環(huán)境保護措施是履行社會責任的重要體現(xiàn)，必須符合環(huán)保要求。7.合同補充協(xié)議詳細要求：記錄雙方協(xié)商一致變更或補充的內(nèi)容。說明：合同補充協(xié)議是合同的重要組成部分，必須正式、完整。8.第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：明確第三方介入的方式、內(nèi)容、費用、責任等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是確保第三方介入合法、有效的依據(jù)。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1承攬方未按合同約定完成工程責任認定：承攬方應承擔違約責任，賠償聘請方因此遭受的損失。示例：承攬方未在約定工期內(nèi)完成工程，導致聘請方遭受工期延誤的損失。1.2承攬方違反安全生產(chǎn)規(guī)定，造成安全事故責任認定：承攬方應承擔全部責任，包括但不限于賠償受害人損失、承擔罰款等。示例：承攬方在施工過程中違反安全操作規(guī)程，導致工人受傷。1.3承攬方違反環(huán)境保護規(guī)定，造成環(huán)境污染責任認定：承攬方應承擔全部責任，包括但不限于賠償受害人損失、承擔罰款等。示例：承攬方在施工過程中排放廢水，造成環(huán)境污染。1.4聘請方未按合同約定支付工程款責任認定：聘請方應承擔違約責任，支付違約金。示例：聘請方未按合同約定支付工程款，承攬方有權要求支付違約金。1.5雙方協(xié)商一致解除合同后，未按合同約定處理善后事宜責任認定：雙方應承擔相應責任，賠償對方因此遭受的損失。示例：合同解除后，一方未按約定處理工程現(xiàn)場，導致對方遭受損失。全文完。2025年度數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務承攬協(xié)議1本合同目錄一覽1.協(xié)議雙方基本信息1.1承包方基本信息1.2發(fā)包方基本信息2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容3.工程承包范圍3.1承包工作內(nèi)容3.2承包工作要求4.工程工期及進度安排4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工程進度安排5.工程費用及支付方式5.1工程總費用5.2工程費用構成5.3工程費用支付方式5.4工程費用調(diào)整6.材料供應6.1材料供應方式6.2材料質(zhì)量要求6.3材料驗收7.工程質(zhì)量管理7.1工程質(zhì)量標準7.2工程質(zhì)量檢查7.3工程質(zhì)量問題處理8.工程安全與環(huán)保8.1工程安全責任8.2工程安全措施8.3工程環(huán)保要求9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止程序11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔12.合同生效與解除12.1合同生效條件12.2合同解除條件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一：工程量清單13.2附件二：施工圖紙13.3附件三：其他相關文件14.其他約定事項14.1協(xié)議雙方的權利與義務14.2協(xié)議雙方的合作與協(xié)調(diào)14.3協(xié)議雙方的保密義務14.4協(xié)議雙方的爭議解決方式14.5協(xié)議的修改與補充14.6協(xié)議的生效日期第一部分：合同如下：1.協(xié)議雙方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名稱：建筑工程有限公司1.1.2承包方法定代表人：1.1.3承包方注冊地址：省市區(qū)路號1.1.4承包方聯(lián)系電話：02156781.2發(fā)包方基本信息1.2.1發(fā)包方名稱：數(shù)據(jù)中心有限公司1.2.2發(fā)包方法定代表人：1.2.3發(fā)包方注冊地址：省市區(qū)路號1.2.4發(fā)包方聯(lián)系電話：021876543212.工程概況2.1工程名稱：數(shù)據(jù)中心建筑工程2.2工程地點：省市區(qū)路號2.3工程規(guī)模：占地面積5000平方米，建筑面積20000平方米2.4工程內(nèi)容：數(shù)據(jù)中心建筑工程包括土建、電氣、網(wǎng)絡、安防、消防等工程3.工程承包范圍3.1承包工作內(nèi)容3.1.1土建工程：基礎施工、主體結構施工、裝飾裝修工程等3.1.2電氣工程：強電、弱電系統(tǒng)施工、電力設備安裝等3.1.3網(wǎng)絡工程：計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)施工、網(wǎng)絡設備安裝等3.1.4安防工程：安防監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、報警系統(tǒng)等3.1.5消防工程：消防系統(tǒng)施工、消防設備安裝等3.2承包工作要求3.2.1工程質(zhì)量：符合國家相關工程質(zhì)量標準3.2.2工程進度：按照合同約定的時間節(jié)點完成工程3.2.3工程安全：確保施工現(xiàn)場安全，預防安全事故發(fā)生4.工程工期及進度安排4.1工程開工日期：2025年3月1日4.2工程竣工日期：2025年12月31日4.3工程進度安排：4.3.1土建工程：2025年3月1日至2025年6月30日4.3.2電氣工程：2025年7月1日至2025年9月30日4.3.3網(wǎng)絡工程：2025年10月1日至2025年11月30日4.3.4安防工程：2025年12月1日至2025年12月31日5.工程費用及支付方式5.1工程總費用：人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）5.2工程費用構成：5.2.1土建工程費用：人民幣伍佰萬元整（￥5,000,000.00）5.2.2電氣工程費用：人民幣叁佰萬元整（￥3,000,000.00）5.2.3網(wǎng)絡工程費用：人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00）5.2.4安防工程費用：人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00）5.3工程費用支付方式：5.3.1預付款：合同簽訂后5個工作日內(nèi)支付工程總費用的20%5.3.2進度款：按工程進度支付，每月支付已完工程量的10%5.3.3結算款：工程竣工驗收合格后支付工程總費用的60%5.3.4保修金：工程竣工驗收合格后支付工程總費用的10%，保修期滿后無質(zhì)量問題退還6.材料供應6.1材料供應方式：發(fā)包方負責提供主要材料，承包方負責提供輔助材料6.2材料質(zhì)量要求：所有材料必須符合國家相關質(zhì)量標準，并具備合格證明6.3材料驗收：6.3.1承包方在材料進場前應向發(fā)包方提交材料清單及質(zhì)量證明文件6.3.2發(fā)包方應在材料進場后5個工作日內(nèi)對材料進行驗收6.3.3驗收不合格的材料，由承包方負責退場或更換8.工程質(zhì)量管理8.1工程質(zhì)量標準8.1.1土建工程：按照國家現(xiàn)行建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范執(zhí)行8.1.2電氣工程：按照《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》及相關專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范執(zhí)行8.1.3網(wǎng)絡工程：按照《信息系統(tǒng)工程驗收規(guī)范》及相關專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范執(zhí)行8.1.4安防工程：按照《安全防范工程驗收規(guī)范》及相關專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范執(zhí)行8.2工程質(zhì)量檢查8.2.1工程施工過程中，承包方應定期進行自檢，確保工程質(zhì)量8.2.2發(fā)包方有權對工程進行不定期檢查，承包方應予以配合8.2.3工程質(zhì)量檢查不合格的，承包方應立即整改，直至合格8.3工程質(zhì)量問題處理8.3.1工程質(zhì)量問題由承包方負責整改，整改費用由承包方承擔8.3.2工程質(zhì)量問題影響工程進度或造成其他損失的，承包方應承擔相應責任9.工程安全與環(huán)保9.1工程安全責任9.1.1承包方負責施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工人員安全9.1.2發(fā)包方負責施工現(xiàn)場的消防安全管理，確保消防安全9.2工程安全措施9.2.1施工現(xiàn)場設置安全警示標志，明確安全操作規(guī)程9.2.2定期對施工人員進行安全教育和培訓9.2.3施工現(xiàn)場配備必要的安全防護設施和應急救援設備9.3工程環(huán)保要求9.3.1施工過程中，承包方應采取措施減少對環(huán)境的影響9.3.2施工現(xiàn)場產(chǎn)生的固體廢棄物、廢水、廢氣等應按規(guī)定進行處理10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1協(xié)議雙方應友好協(xié)商解決爭議10.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟10.2爭議解決機構10.2.1協(xié)議雙方協(xié)商解決的爭議，由雙方共同指定的第三方機構進行調(diào)解10.3爭議解決程序10.3.1協(xié)議雙方應在爭議發(fā)生后30日內(nèi)協(xié)商解決10.3.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.1.1發(fā)包方違約，承包方有權解除合同11.1.2承包方違約，發(fā)包方有權解除合同11.2合同終止條件11.2.1工程竣工驗收合格，合同終止11.2.2雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止11.3合同解除與終止程序11.3.1雙方協(xié)商一致解除合同，應簽訂解除合同協(xié)議11.3.2合同解除后，雙方應按照協(xié)議約定處理剩余工程及款項12.合同生效與解除12.1合同生效條件12.1.1雙方簽字蓋章后，合同生效12.2合同解除條件12.2.1合同約定的解除條件成就12.3合同解除程序12.3.1雙方協(xié)商一致解除合同，應簽訂解除合同協(xié)議12.3.2合同解除后，雙方應按照協(xié)議約定處理剩余工程及款項13.合同附件13.1附件一：工程量清單13.2附件二：施工圖紙13.3附件三：其他相關文件14.其他約定事項14.1協(xié)議雙方的權利與義務14.1.1協(xié)議雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務14.1.2協(xié)議雙方應相互配合，共同完成工程14.2協(xié)議雙方的合作與協(xié)調(diào)14.2.1協(xié)議雙方應定期召開協(xié)調(diào)會議，解決工程實施過程中出現(xiàn)的問題14.2.2協(xié)議雙方應共同維護工程項目的整體利益14.3協(xié)議雙方的保密義務14.3.1協(xié)議雙方應對合同內(nèi)容及相關信息保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方泄露14.4協(xié)議雙方的爭議解決方式14.4.1協(xié)議雙方應友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟14.5協(xié)議的修改與補充14.5.1對合同內(nèi)容的修改與補充，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行14.5.2修改與補充的協(xié)議作為合同附件，具有同等法律效力14.6協(xié)議的生效日期14.6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所稱的第三方，是指除協(xié)議雙方（甲方和乙方）以外的，為履行本合同而介入合同關系的自然人、法人或其他組織。15.1.2.1設計單位：負責工程設計的專業(yè)機構或個人。15.1.2.2監(jiān)理單位：負責工程質(zhì)量和進度監(jiān)督的專業(yè)機構或個人。15.1.2.3材料供應商：提供工程所需材料的供應商。15.1.2.4質(zhì)量檢測機構：負責對工程材料、產(chǎn)品進行質(zhì)量檢測的機構。15.1.2.5保險公司：為工程提供保險服務的機構。15.2第三方責任15.2.1第三方在履行本合同時，應遵守國家相關法律法規(guī)和合同約定，對其履行職責的行為承擔相應的法律責任。15.3第三方責任限額15.3.1第三方因自身原因?qū)е鹿こ坛霈F(xiàn)質(zhì)量問題或延誤工期，應承擔相應的責任，責任限額由協(xié)議雙方在合同中約定。15.3.2第三方責任限額包括但不限于：15.3.2.1質(zhì)量問題導致的修復費用15.3.2.2工期延誤導致的違約金15.3.2.3其他因第三方原因造成的損失15.4第三方權利15.4.1.1要求協(xié)議雙方提供必要的配合和支持15.4.1.2要求協(xié)議雙方按照合同約定支付相關費用15.4.1.3要求協(xié)議雙方在工程變更、合同解除等情況下給予相應的補償15.5第三方與其他各方的劃分說明15.5.1第三方與協(xié)議雙方的關系：15.5.1.1第三方與甲方的關系：第三方受甲方委托，負責某項工作或提供某項服務。15.5.1.2第三方與乙方的關系：第三方受乙方委托，負責某項工作或提供某項服務。15.5.2第三方與工程其他相關方的劃分：15.5.2.1第三方與施工人員：第三方對施工人員無直接管理權，但有權要求施工人員遵守工程安全和質(zhì)量標準。15.5.2.2第三方與監(jiān)理單位：第三方與監(jiān)理單位在工程質(zhì)量和進度監(jiān)督方面存在合作關系，但各自職責范圍不同。15.5.2.3第三方與質(zhì)量檢測機構：第三方與質(zhì)量檢測機構在工程材料、產(chǎn)品檢測方面存在合作關系，但各自職責范圍不同。16.第三方介入的程序16.1第三方介入前，協(xié)議雙方應協(xié)商確定第三方的角色、職責和責任限額。16.2第三方介入時，協(xié)議雙方應與第三方簽訂相應的委托協(xié)議或服務合同。16.3第三方介入后，協(xié)議雙方應監(jiān)督第三方履行合同義務，確保工程質(zhì)量和進度。17.第三方介入的變更17.1第三方介入期間，如需變更第三方的角色、職責或責任限額，協(xié)議雙方應協(xié)商一致，并以書面形式進行變更。17.2第三方介入的變更不影響本合同其他條款的效力。18.第三方介入的終止18.1第三方介入完成后或因其他原因終止時，協(xié)議雙方應與第三方簽訂終止協(xié)議。18.2第三方介入終止后，協(xié)議雙方應按合同約定處理剩余工程及款項。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程量清單詳細要求：包括工程名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、總價等。說明：工程量清單是合同的重要組成部分，用于明確工程內(nèi)容、數(shù)量和費用。2.附件二：施工圖紙詳細要求：包括平面圖、立面圖、剖面圖、大樣圖等。說明：施工圖紙是施工的依據(jù)，應詳細、準確，并與工程量清單相匹配。3.附件三：合同簽訂證明詳細要求：包括合同簽訂日期、雙方簽字蓋章等。說明：合同簽訂證明是合同生效的憑證。4.附件四：工程進度計劃詳細要求：包括各階段工程開始和結束時間、關鍵節(jié)點等。說明：工程進度計劃是確保工程按期完成的重要文件。5.附件五：工程質(zhì)量驗收記錄詳細要求：包括驗收日期、驗收人員、驗收結果等。說明：工程質(zhì)量驗收記錄是確保工程質(zhì)量的重要依據(jù)。6.附件六：材料進場驗收記錄詳細要求：包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、驗收日期等。說明：材料進場驗收記錄是確保材料質(zhì)量的重要文件。7.附件七：工程變更記錄詳細要求：包括變更原因、變更內(nèi)容、變更日期、變更費用等。說明：工程變更記錄是合同履行過程中可能出現(xiàn)的變更情況的記錄。8.附件八：工程結算單詳細要求：包括工程名稱、數(shù)量、單價、總價、支付日期等。說明：工程結算單是工程竣工后進行結算的依據(jù)。9.附件九：保修單詳細要求：包括工程名稱、保修期限、保修范圍等。說明：保修單是工程保修的憑證。10.附件十：其他相關文件說明：包括但不限于設計變更通知、會議紀要、函件等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1甲方違約：1.1.1未按時支付工程款1.1.2未按時提供施工圖紙1.1.3未按時提供材料1.1.4未按時驗收工程1.2乙方違約：1.2.1未按時完成工程1.2.2工程質(zhì)量不符合約定1.2.3工程進度不符合約定1.2.4違反施工安全規(guī)定2.責任認定標準：2.1甲方違約責任：2.1.1未按時支付工程款，應支付違約金，違約金按未支付工程款總額的千分之五計算。2.1.2未按時提供施工圖紙，每延誤一天，應支付乙方相應的違約金。2.1.3未按時提供材料，每延誤一天，應支付乙方相應的違約金。2.1.4未按時驗收工程，每延誤一天，應支付乙方相應的違約金。2.2乙方違約責任：2.2.1未按時完成工程，每延誤一天，應支付甲方相應的違約金。2.2.2工程質(zhì)量不符合約定，乙方應負責修復，修復費用由乙方承擔。2.2.3工程進度不符合約定，乙方應負責加快進度，延誤部分由乙方承擔。2.2.4違反施工安全規(guī)定，造成安全事故，乙方應承擔全部責任。示例說明：甲方未按時支付工程款，應支付違約金，違約金按未支付工程款總額的千分之五計算。例如，工程款總額為100萬元，未支付30萬元，則違約金為15000元。乙方未按時完成工程，每延誤一天，應支付甲方相應的違約金。例如，工程約定工期為100天，實際工期為120天，則乙方應支付甲方（120100）×違約金標準的金額。全文完。2025年度數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務承攬協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.雙方基本信息2.1承包方2.2業(yè)主方3.項目概況3.1項目名稱3.2項目地點3.3項目規(guī)模3.4項目工期4.工程范圍與內(nèi)容4.1工程范圍4.2工程內(nèi)容5.勞務承攬方式與要求5.1勞務承攬方式5.2勞務人員要求5.3勞務人員配備6.工程進度與質(zhì)量6.1工程進度要求6.2工程質(zhì)量要求6.3質(zhì)量檢驗與驗收7.付款方式與進度7.1付款方式7.2付款進度7.3付款條件8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決程序9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任9.3違約賠償10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.保密條款11.1保密范圍11.2保密義務11.3保密期限12.其他約定12.1不可抗力12.2合同變更12.3合同附件13.合同簽署與生效13.1簽署時間13.2簽署地點13.3生效時間14.合同附件14.1附件一：勞務人員名單14.2附件二：工程進度計劃14.3附件三：工程量清單14.4附件四：付款進度計劃第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指《2025年度數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務承攬協(xié)議》。1.1.2“承包方”指承擔數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務承攬任務的乙方。1.1.3“業(yè)主方”指委托承包方進行數(shù)據(jù)中心建筑工程勞務承攬任務的甲方。1.1.4“工程”指甲方委托乙方承攬的數(shù)據(jù)中心建筑工程。1.1.5“勞務人員”指乙方派遣至工程現(xiàn)場從事勞務工作的員工。2.雙方基本信息2.1承包方2.1.1名稱：乙方全稱2.1.2地址：乙方地址2.1.3法定代表人：乙方法定代表人姓名2.1.4聯(lián)系電話：乙方聯(lián)系電話2.2業(yè)主方2.2.1名稱：甲方全稱2.2.2地址：甲方地址2.2.3法定代表人：甲方法定代表人姓名2.2.4聯(lián)系電話：甲方聯(lián)系電話3.項目概況3.1項目名稱：數(shù)據(jù)中心建筑工程3.2項目地點：具體地理位置3.3項目規(guī)模：建筑面積、占地面積等具體指標3.4項目工期：自合同生效之日起至工程竣工驗收合格之日止4.工程范圍與內(nèi)容4.1工程范圍：具體施工范圍，如土建、安裝、裝飾等4.2工程內(nèi)容：具體施工內(nèi)容，如結構工程、給排水工程、電氣工程等5.勞務承攬方式與要求5.1勞務承攬方式：乙方以勞務派遣的方式向甲方提供勞務人員5.2勞務人員要求5.2.1勞務人員應具備相應的職業(yè)技能和資質(zhì)證書5.2.2勞務人員應身體健康，能適應工程現(xiàn)場的工作環(huán)境5.2.3勞務人員應遵守國家法律法規(guī)和工程現(xiàn)場規(guī)章制度5.3勞務人員配備：具體配備數(shù)量及崗位需求6.工程進度與質(zhì)量6.1工程進度要求：按照工程進度計劃，確保工程按期完工6.2工程質(zhì)量要求：符合國家相關質(zhì)量標準，達到甲方滿意6.3質(zhì)量檢驗與驗收：按照國家相關質(zhì)量檢驗標準，進行工程驗收7.付款方式與進度7.1付款方式：甲方按工程進度支付勞務費用7.2付款進度7.2.1首付款：合同簽訂后5個工作日內(nèi)，支付合同總價的20%7.2.2進度款：每月根據(jù)工程進度支付，每月支付合同總價的10%7.2.3結算款：工程竣工驗收合格后，支付合同總價的30%7.2.4保證金：合同簽訂后5個工作日內(nèi)，支付合同總價的5%作為保證金，工程竣工驗收合格后無息退還8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議。8.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構8.2.1本合同爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。8.3爭議解決程序8.3.1爭議發(fā)生后，雙方應在接到對方書面通知之日起30日內(nèi)進行協(xié)商。8.3.2協(xié)商不成，任何一方均可向爭議解決機構提起訴訟。9.違約責任9.1違約情形9.1.1乙方未按合同約定時間完成工程任務的；9.1.2乙方派遣的勞務人員不符合合同約定要求的；9.1.3乙方未按合同約定支付勞務費用的；9.1.4甲方未按合同約定支付工程進度款的；9.1.5任何一方違反合同約定的保密義務的。9.2違約責任9.2.1對于乙方違約，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2.2對于甲方違約，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償9.3.1違約金按合同總價的5%計算，違約方應在違約行為發(fā)生后5個工作日內(nèi)支付。9.3.2賠償損失按實際損失計算，雙方應協(xié)商確定賠償金額。10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.1.1雙方正式簽署本合同；10.1.2甲方支付首付款；10.1.3乙方派遣的勞務人員到位。10.2合同終止條件10.2.1工程竣工驗收合格；10.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；10.2.3發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行。10.3合同解除條件10.3.1任何一方違反合同約定，經(jīng)對方書面通知后仍未糾正的；10.3.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行。11.保密條款11.1保密范圍11.1.1雙方對本合同內(nèi)容、工程信息、商業(yè)秘密等負有保密義務。11.2保密義務11.2.1雙方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容；11.2.2雙方不得利用對方的商業(yè)秘密進行不正當競爭。11.3保密期限11.3.1本合同終止后，雙方仍應繼續(xù)履行保密義務，保密期限為合同終止之日起3年。12.其他約定12.1不可抗力12.1.1不可抗力事件包括自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。12.1.2發(fā)生不可抗力事件，雙方應協(xié)商解決合同履行問題。12.2合同變更12.2.1本合同任何條款的變更，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽訂補充協(xié)議。12.3合同附件12.3.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。13.合同簽署與生效13.1簽署時間：本合同自雙方代表簽字之日起生效。13.2簽署地點：具體簽署地點。14.合同附件14.1附件一：勞務人員名單14.2附件二：工程進度計劃14.3附件三：工程量清單14.4附件四：付款進度計劃第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”指在合同執(zhí)行過程中，因特定目的而介入合同關系的獨立第三方，包括但不限于監(jiān)理方、咨詢方、檢測機構等。15.2第三方的責任限額15.2.1第三方的責任限額應根據(jù)其提供的服務內(nèi)容、專業(yè)能力及合同約定進行明確。15.2.2第三方責任限額應在合同中單獨列出，并作為合同附件。15.3第三方的責權利15.3.1第三方的責任：第三方應按照合同約定，對其提供的服務質(zhì)量、準確性、及時性承擔相應責任。15.3.2第三方的權利：第三方有權要求甲方和乙方按照合同約定提供必要的信息和協(xié)助。15.3.3第三方的義務：第三方應遵守國家法律法規(guī)，尊重甲方和乙方的合法權益。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲方的關系：第三方作為甲方委托的專業(yè)機構，其責任和義務直接向甲方負責。15.4.2第三方與乙方的關系：第三方作為乙方合作的服務提供方，其責任和義務直接向乙方負責。15.4.3第三方與勞務人員的關系：第三方對勞務人員的管理和服務不承擔直接責任，但應監(jiān)督乙方確保勞務人員的工作條件和權益。16.第三方介入的具體條款16.1第三方介入的條件16.1.1合同簽訂后，經(jīng)甲方或乙方同意，可引入第三方介入。16.1.2第三方介入前，應與甲方和乙方簽訂相應的合作協(xié)議。16.2第三方介入的程序16.2.