工程承攬合同協議書

工程承攬合同協議書合同編號：__________承攬方：[承攬方公司名稱]，住所地：[承攬方地址]，法定代表人：[承攬方代表姓名]，聯系方式：[承攬方聯系電話]。定作方：[定作方公司名稱]，住所地：[定作方地址]，法定代表人：[定作方代表姓名]，聯系方式：[定作方聯系電話]。一、合同編號與簽訂日期1.合同編號本合同編號為雙方共同確定的用于識別本工程承攬合同的唯一編號，在與本合同相關的所有往來文件、款項支付、工程管理等事務中均以該編號為準。2.簽訂日期本合同于[具體簽訂日期]簽訂，該日期為雙方正式達成協議并簽字（蓋章）之日，自此合同生效并對雙方具有法律約束力。二、當事人信息1.承攬方信息承攬方是具備從事本工程相關業(yè)務資質的企業(yè)，擁有專業(yè)的技術人員、設備和豐富的工程經驗。承攬方應按照本合同約定，保質保量地完成工程承攬任務，并承擔相應的法律責任。2.定作方信息定作方是本工程的發(fā)起者和需求方，負責提供工程相關的必要信息、場地等條件，并按照合同約定向承攬方支付工程價款。定作方有權對工程的進展和質量進行監(jiān)督檢查。三、工程概況1.工程名稱本工程名稱為[具體工程名稱]，該名稱為雙方認可的工程正式名稱，在工程建設、驗收、結算等各個環(huán)節(jié)均以此名稱為準。2.工程地點工程地點位于[詳細工程地點]，該地點為工程建設的實際地理位置，承攬方應在該地點開展工程建設相關工作，如需變更工程地點，應按照本合同約定的工程變更程序辦理。3.工程范圍與內容工程范圍涵蓋[詳細列出工程的具體范圍，如建筑物的占地面積、建設層數等]，工程內容包括但不限于[詳細列舉工程的各項工作內容，如基礎建設、主體結構施工、裝飾裝修等]。承攬方應按照本合同約定的工程范圍和內容進行施工，不得擅自增減工程內容，如有必要變更，應遵循工程變更程序。四、承攬方式與期限1.承攬方式本工程采用[具體承攬方式，如包工包料、包工不包料等]的承攬方式。承攬方應按照該承攬方式承擔相應的責任和義務，如采用包工包料方式，承攬方應負責工程所需材料的采購、運輸、保管等工作，并保證材料質量符合工程要求。2.工程期限工程期限自[開工日期]起至[竣工日期]止。承攬方應在該期限內完成工程建設任務，如因不可抗力或其他合理原因導致工程無法按時完成，承攬方應及時通知定作方，并按照本合同約定的程序辦理工程延期手續(xù)。在工程期限內，承攬方應合理安排工程進度，保證工程各階段目標的實現。五、工程價款與付款方式1.工程價款本工程的總價款為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。該價款為雙方協商確定的完成本工程全部內容的固定價格或可調整價格（根據計價方式確定），包括但不限于工程所需的人工、材料、設備、管理費、利潤、稅金等所有費用。2.計價方式本工程采用[具體計價方式，如固定總價、綜合單價等]計價方式。如采用固定總價計價方式，在合同履行過程中，除本合同約定的工程變更等情形外，工程價款不做調整；如采用綜合單價計價方式，工程價款根據實際完成的工程量和約定的綜合單價進行計算，最終工程價款以雙方確認的結算金額為準。3.付款方式定作方將按照以下方式向承攬方支付工程價款：（1）預付款：在合同簽訂后的[預付款支付期限]內，定作方支付工程總價款的[預付款比例]作為預付款，預付款金額為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。承攬方應在收到預付款后按照合同約定開展工程準備工作。（2）工程進度款：在工程建設過程中，根據工程進度情況，承攬方應按照本合同約定的時間和方式向定作方提交工程進度報告，定作方在收到工程進度報告后的[進度款審核期限]內進行審核確認，審核通過后在[進度款支付期限]內支付相應的工程進度款。工程進度款的支付比例根據工程進度的完成情況確定，具體為[列出不同工程進度階段對應的支付比例]。（3）竣工結算款：工程竣工并經驗收合格后，承攬方應在[竣工結算期限]內向定作方提交竣工結算報告，定作方在收到竣工結算報告后的[結算款審核期限]內進行審核確認，審核通過后在[結算款支付期限]內支付除質保金外的剩余工程價款。（4）質保金：定作方將在工程價款中預留工程總價款的[質保金比例]作為質保金，質保金金額為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。質保期屆滿后，如工程無質量問題，定作方應在[質保金返還期限]內將質保金無息返還給承攬方。六、工程質量與驗收1.工程質量標準本工程應符合國家現行的工程建設質量標準以及雙方在合同中約定的特殊質量要求。具體而言，工程質量應達到[詳細列出適用的國家標準、行業(yè)標準或地方標準的名稱和編號]等相關標準的要求，并且滿足定作方在工程功能、外觀、使用功能等方面的特殊需求。承攬方應建立健全工程質量管理體系，保證工程質量始終處于可控狀態(tài)。2.質量檢驗與驗收程序（1）自檢：在工程建設過程中，承攬方應按照工程質量標準對各分項工程、分部工程進行自檢，自檢合格后形成自檢報告。自檢應涵蓋工程的各個環(huán)節(jié)，包括原材料檢驗、施工工藝控制、工程成品檢測等。（2）隱蔽工程驗收：對于隱蔽工程，承攬方應在隱蔽前通知定作方或定作方委托的監(jiān)理單位進行驗收。通知應提前[隱蔽工程驗收通知期限]發(fā)出，通知內容應包括隱蔽工程的內容、部位、驗收時間等信息。定作方或監(jiān)理單位應在接到通知后的[隱蔽工程驗收期限]內進行驗收，驗收合格后方可進行隱蔽。如驗收不合格，承攬方應按照要求進行整改，整改合格后重新通知驗收。（3）中間驗收：在工程建設過程中，根據工程進度和工程特點，雙方可約定進行中間驗收。中間驗收由承攬方提出申請，定作方或監(jiān)理單位組織驗收。中間驗收的內容包括工程的階段性成果、工程質量狀況等。中間驗收合格后，雙方應簽署中間驗收報告，作為工程繼續(xù)施工的依據。（4）竣工預驗收：工程竣工后，承攬方應首先進行竣工預驗收。竣工預驗收應按照工程質量標準對工程整體進行全面檢查，對發(fā)覺的問題及時進行整改?？⒐ゎA驗收合格后，承攬方應向定作方提交竣工預驗收報告，并申請竣工正式驗收。（5）竣工正式驗收：定作方在收到承攬方的竣工預驗收報告和竣工正式驗收申請后，應在[竣工正式驗收期限]內組織相關單位和人員進行竣工正式驗收。驗收內容包括工程實體質量、工程資料完整性等方面。如驗收合格，雙方應簽署竣工驗收報告；如驗收不合格，承攬方應按照定作方的要求進行整改，整改合格后重新申請驗收。3.質量保證期本工程的質量保證期自工程竣工并經驗收合格之日起計算，質量保證期為[具體質保期時長]。在質量保證期內，承攬方應承擔工程質量保修責任，對因工程質量問題導致的損壞、故障等進行免費維修、更換。如因定作方使用不當或不可抗力等原因造成的工程損壞，承攬方應提供有償維修服務。定作方應在發(fā)覺工程質量問題后的[質保期內通知期限]內通知承攬方，承攬方應在接到通知后的[質保期內維修期限]內到達現場進行維修。七、雙方權利與義務1.承攬方權利與義務（1）權利①承攬方有權按照合同約定收取工程價款。②在工程建設過程中，承攬方有權根據工程需要合理安排工程進度、調配施工人員和設備，但不得影響工程質量和工程期限。③承攬方有權要求定作方提供工程相關的必要信息和協助，如工程場地的交付、工程設計文件等。（2）義務①承攬方應按照合同約定的工程范圍、工程質量標準、工程期限等要求完成工程建設任務。②承攬方應遵守國家有關工程建設的法律法規(guī)，保證工程建設的合法性。③承攬方應負責施工現場的安全管理工作，采取必要的安全措施，防止安全的發(fā)生。如發(fā)生安全，承攬方應承擔全部法律責任。④承攬方應按照規(guī)定妥善保管工程建設過程中的各種資料，包括施工日志、質量檢驗報告、材料合格證等，并在工程竣工后將完整的工程資料移交給定作方。⑤承攬方應按照合同約定的計價方式和付款方式向定作方提供準確的工程價款計算依據和發(fā)票等財務憑證。2.定作方權利與義務（1）權利①定作方有權對工程的進展、工程質量進行監(jiān)督檢查。②定作方有權要求承攬方按照合同約定提供工程建設相關的資料和報告。③定作方在承攬方違反合同約定的情況下，有權要求承攬方承擔違約責任，包括但不限于要求承攬方繼續(xù)履行合同、減少工程價款、賠償損失等。（2）義務①定作方應按照合同約定向承攬方支付工程價款。②定作方應向承攬方提供工程建設所需的必要條件，如工程場地、工程相關的資料和文件等。③定作方應按照合同約定的程序和要求配合承攬方進行工程變更、工程驗收等工作。八、工程變更1.變更范圍與程序（1）變更范圍工程變更包括但不限于工程設計變更、工程范圍變更、工程質量標準變更等。工程變更應是為了滿足工程建設的實際需要、提高工程質量、降低工程成本或適應外部環(huán)境變化等合理原因而進行的變更。（2）變更程序①提出變更：工程變更可由承攬方或定作方提出。如由承攬方提出，承攬方應向定作方提交工程變更申請報告，報告內容應包括變更的原因、變更的內容、變更對工程價款和工程期限的影響等；如由定作方提出，定作方應向承攬方發(fā)出工程變更指令，指令應明確變更的內容和要求。②審核變更：定作方在收到承攬方的工程變更申請報告或發(fā)出工程變更指令后，應在[變更審核期限]內進行審核。審核過程中，定作方可組織相關專家、技術人員進行論證，以確定變更的必要性和可行性。③批準變更：經審核通過的工程變更，定作方應向承攬方發(fā)出工程變更批準通知。變更批準通知應明確變更后的工程內容、工程價款調整方式、工程期限調整等相關信息。④實施變更：承攬方在收到工程變更批準通知后，應按照通知要求實施工程變更。在實施工程變更過程中，承攬方應保證變更后的工程質量符合合同約定的質量標準。2.變更價款的確定（1）如采用固定總價計價方式，工程變更引起的價款調整按照以下原則確定：①當變更導致工程范圍減少時，減少部分的價款按照合同約定的單價或總價比例從原工程價款中扣除；②當變更導致工程范圍增加時，增加部分的價款根據合同約定的計價方式重新計算，如合同中無適用的單價，則由雙方協商確定新的單價，并按照新單價計算增加部分的價款。（2）如采用綜合單價計價方式，工程變更引起的價款調整按照以下原則確定：①變更的工程內容中有適用的綜合單價的，按照適用的綜合單價計算變更價款；②變更的工程內容中無適用的綜合單價，但有類似綜合單價的，可參照類似綜合單價調整后計算變更價款；③變更的工程內容中既無適用的綜合單價，又無類似綜合單價的，由雙方根據市場價格協商確定新的綜合單價，并按照新綜合單價計算變更價款。九、違約責任1.承攬方違約責任（1）工程質量不符合合同約定的，承攬方應負責無償返工、修理或采取其他補救措施，直至工程質量達到合同約定的標準。如因工程質量問題給定作方造成損失的，承攬方應承擔賠償責任。（2）未按照合同約定的工程期限完成工程建設任務的，承攬方應按照合同約定向定作方支付逾期違約金。逾期違約金的計算方式為[具體的逾期違約金計算方式，如每日按照工程總價款的一定比例計算]。如因逾期給定作方造成其他損失的，承攬方還應承擔賠償責任。（3）擅自變更工程范圍、工程內容或工程質量標準的，承攬方應承擔違約責任，定作方有權要求承攬方恢復原狀或按照合同約定進行整改，并承擔由此給定作方造成的損失。（4）未按照合同約定的付款方式向定作方提供準確的工程價款計算依據或發(fā)票等財務憑證的，承攬方應承擔違約責任，定作方有權暫停支付工程價款，直至承攬方提供符合要求的依據和憑證。2.定作方違約責任（1）未按照合同約定向承攬方支付工程價款的，定作方應按照合同約定向承攬方支付逾期違約金。逾期違約金的計算方式為[具體的逾期違約金計算方式，如每日按照未支付工程價款的一定比例計算]。如因逾期支付給承攬方造成損失的，定作方還應承擔賠償責任。（2）未按照合同約定向承攬方提供工程建設所需的必要條件的，定作方應承擔違約責任，導致工程延誤或工程質量問題的，應承擔相應的損失賠償責任。（3）擅自變更工程范圍、工程內容或工程質量標準的，定作方應承擔違約責任，承攬方有權要求定作方按照合同約定進行調整，并承擔由此給承攬方造成的損失。十、爭議解決1.爭議解決方式雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應繼續(xù)履行本合同的其他條款。2.法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用[具體適用的法律，如《中華人民共和國民法典》等]的相關規(guī)定。十一、附則1.合同生效與終止本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，至本工程竣工并結算完畢、雙方權利義務履行完畢之日終止。2.合同份數本合