2025年度新能源項目施工總承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度新能源項目施工總承包合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（施工方）：名稱：__________________地址：__________________法定代表人：__________________乙方（業(yè)主方）：名稱：__________________地址：__________________法定代表人：__________________鑒于：1.甲方具備承擔本合同約定的施工項目的資質(zhì)和能力，乙方愿意委托甲方進行2025年度新能源項目施工總承包。2.雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就本合同約定的施工項目達成一致意見，現(xiàn)簽訂本合同。特訂立如下：一、工程概況1.工程名稱：__________________2.工程地點：__________________3.工程規(guī)模：__________________4.工程類型：__________________5.工程投資：__________________二、工程范圍及內(nèi)容1.工程范圍：__________________2.工程內(nèi)容：__________________三、合同工期1.合同工期：自本合同簽訂之日起______個月。2.工期延誤責任：因甲方原因造成工期延誤，每延誤一日，應向乙方支付______元違約金；因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付______元違約金。四、工程質(zhì)量1.工程質(zhì)量標準：__________________2.質(zhì)量檢驗：__________________3.工程驗收：__________________五、工程款支付1.工程款支付方式：__________________2.工程款支付節(jié)點：__________________3.逾期付款違約金：__________________六、安全生產(chǎn)1.安全生產(chǎn)責任：__________________2.安全生產(chǎn)措施：__________________3.事故處理：__________________七、知識產(chǎn)權1.甲方在施工過程中所形成的知識產(chǎn)權歸甲方所有。2.乙方不得未經(jīng)甲方同意擅自使用、轉(zhuǎn)讓、許可或以其他方式處置甲方知識產(chǎn)權。八、保密1.雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密義務在本合同有效期內(nèi)及合同終止后______年內(nèi)有效。九、爭議解決1.雙方在本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（施工方）：簽字：__________________日期：__________________乙方（業(yè)主方）：簽字：__________________日期：__________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同所指的“第三方”是指在本合同履行過程中，因甲方或乙方的委托或需要，介入合同項目的任何獨立法人、自然人或其他組織。（1）工程監(jiān)理單位；（2）設計單位；（3）材料供應商；（4）設備供應商；（5）工程咨詢機構(gòu)；（6）其他經(jīng)甲乙雙方同意介入的第三方。二、第三方責任2.1第三方應遵守本合同的相關規(guī)定，履行其職責，并對因自身原因?qū)е碌馁|(zhì)量、安全、工期等問題承擔責任。2.2第三方在履行職責過程中，如違反相關法律法規(guī)、行業(yè)標準或本合同約定，導致合同項目出現(xiàn)損失或損害，應承擔相應的法律責任。三、第三方責任限額3.1第三方責任限額為本合同約定工程總投資的_____%。3.2若第三方責任超過責任限額，超出部分由甲方和乙方按比例承擔。四、第三方權利4.1第三方有權根據(jù)本合同約定，獲得相應的報酬。4.2第三方有權根據(jù)本合同約定，獲取與履行職責相關的必要信息和資料。五、第三方介入程序5.1第三方介入前，甲乙雙方應就第三方介入事宜進行協(xié)商，達成一致意見。5.2第三方介入后，甲方和乙方應與第三方簽訂相應的合作協(xié)議或服務合同，明確各方的權利、義務和責任。六、第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的關系：（1）第三方應服從甲方的管理，執(zhí)行甲方下達的指令。（2）第三方在履行職責過程中，如遇到問題，應及時與甲方溝通解決。6.2第三方與乙方的關系：（1）第三方應服從乙方的監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、安全、工期等方面的要求得到滿足。（2）第三方在履行職責過程中，如遇到問題，應及時與乙方溝通解決。6.3第三方與其他各方的責任劃分：（1）第三方對因自身原因?qū)е碌馁|(zhì)量、安全、工期等問題承擔責任。（2）甲方和乙方對第三方提供的材料、設備、技術等承擔責任。（3）第三方對因其原因?qū)е碌募追交蛞曳綋p失承擔責任。六、第三方變更及退出6.1如需變更第三方，甲乙雙方應協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。6.2如第三方因故退出，甲乙雙方應協(xié)商解決相關問題，并采取必要措施確保合同項目的順利進行。七、爭議解決7.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他8.1本合同附件中涉及第三方的條款，與本合同具有同等法律效力。8.2本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程概況及施工圖紙詳細要求：包含工程名稱、地點、規(guī)模、類型、投資額、施工圖紙等詳細信息。說明：本附件為工程實施的基礎文件，用于指導施工過程中的各項工作。2.附件二：施工組織設計詳細要求：包括施工方案、進度計劃、質(zhì)量保證措施、安全文明施工措施等。說明：本附件為施工過程中的重要指導文件，確保施工質(zhì)量和安全。3.附件三：合同簽訂各方資質(zhì)證明文件詳細要求：包含甲方、乙方、第三方等相關單位的資質(zhì)證明文件。說明：本附件用于證明各方具備履行合同的能力和資格。4.附件四：工程款支付計劃詳細要求：包括工程款支付節(jié)點、金額、支付方式等。說明：本附件用于明確工程款支付的具體安排。5.附件五：安全生產(chǎn)責任書詳細要求：明確甲方、乙方、第三方在安全生產(chǎn)方面的責任和義務。說明：本附件用于加強安全生產(chǎn)管理，確保施工安全。6.附件六：知識產(chǎn)權歸屬協(xié)議詳細要求：明確甲方、乙方、第三方在知識產(chǎn)權方面的權利和義務。說明：本附件用于保護各方的知識產(chǎn)權。7.附件七：保密協(xié)議詳細要求：明確各方對本合同內(nèi)容及項目信息的保密義務。說明：本附件用于保護項目信息的安全。8.附件八：爭議解決協(xié)議詳細要求：明確爭議解決的方式和程序。說明：本附件用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲方違約：①未按時支付工程款；②未按時提供施工圖紙；③未按時提供材料、設備；④未按時完成工程進度；⑤未按約定履行安全生產(chǎn)責任。（2）乙方違約：①未按時支付工程款；②未按時驗收工程；③未按時提供設計圖紙；④未按時提供施工場地；⑤未按約定履行安全生產(chǎn)責任。（3）第三方違約：①未按時完成設計、監(jiān)理、咨詢等工作；②未按約定提供材料、設備；③未按約定履行安全生產(chǎn)責任；④泄露項目信息；⑤違反保密協(xié)議。2.責任認定標準：（1）甲方違約：①未按時支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付______元違約金；②未按時提供施工圖紙，每延誤一日，應向乙方支付______元違約金；③未按時提供材料、設備，每延誤一日，應向乙方支付______元違約金；④未按時完成工程進度，每延誤一日，應向乙方支付______元違約金；⑤未按約定履行安全生產(chǎn)責任，每發(fā)生一起事故，應向乙方支付______元賠償金。（2）乙方違約：①未按時支付工程款，每延誤一日，應向甲方支付______元違約金；②未按時驗收工程，每延誤一日，應向甲方支付______元違約金；③未按時提供設計圖紙，每延誤一日，應向甲方支付______元違約金；④未按時提供施工場地，每延誤一日，應向甲方支付______元違約金；⑤未按約定履行安全生產(chǎn)責任，每發(fā)生一起事故，應向甲方支付______元賠償金。（3）第三方違約：①未按時完成設計、監(jiān)理、咨詢等工作，每延誤一日，應向甲乙雙方支付______元違約金；②未按約定提供材料、設備，每延誤一日，應向甲乙雙方支付______元違約金；③未按約定履行安全生產(chǎn)責任，每發(fā)生一起事故，應向甲乙雙方支付______元