2025年度建筑工程施工索賠處理細則合同

2025年度建筑工程施工索賠處理細則合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______乙方（業(yè)主方）：_______鑒于甲方為乙方提供建筑工程施工服務，為確保施工過程中索賠處理的規(guī)范性和公正性，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、合同標的1.1本合同標的為甲方在_______（工程名稱）項目中，按照乙方要求提供的建筑工程施工服務。二、施工期限2.1本合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。三、施工質(zhì)量3.1甲方應按照國家有關建筑工程施工質(zhì)量標準，確保工程質(zhì)量達到合同約定要求。3.2乙方有權對施工過程進行監(jiān)督檢查，甲方應予以配合。四、工程款支付4.1乙方按照合同約定，在工程進度達到約定節(jié)點后，向甲方支付相應工程款。4.2甲方應在收到乙方支付工程款后，及時提供相應的工程進度報告和發(fā)票。五、施工索賠處理5.1.1索賠范圍：因不可抗力、設計變更、工程量增減、工期延誤等原因，導致工程成本增加或工期延誤的，甲方有權向乙方提出索賠。5.1.2索賠程序：甲方應在發(fā)現(xiàn)索賠事項后_______日內(nèi)，向乙方提出書面索賠報告，并附相關證明材料。5.1.3索賠金額：索賠金額應按照實際發(fā)本和工期延誤天數(shù)計算。5.1.4索賠處理：乙方應在收到索賠報告后_______日內(nèi)，對索賠事項進行核實，并答復甲方。5.1.5索賠爭議：如雙方對索賠處理有爭議，可協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、違約責任6.1甲方未按合同約定完成施工任務的，應向乙方支付違約金，違約金為_______。6.2乙方未按合同約定支付工程款的，應向甲方支付違約金，違約金為_______。七、其他約定7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。8.1本合同未盡事宜，按照國家有關法律法規(guī)執(zhí)行。甲方（施工方）：____________________乙方（業(yè)主方）：____________________簽訂日期：____________________甲方（施工方）：____________________乙方（業(yè)主方）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.工程施工合同2.工程量清單3.施工圖紙4.施工組織設計5.其他相關文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本合同所指的第三方，是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同履行、提供專業(yè)服務或進行爭議解決的獨立第三方機構或個人。（1）監(jiān)理機構：負責對工程施工過程進行監(jiān)督、檢查和驗收的第三方機構。（2）造價咨詢機構：提供工程造價咨詢、審計和評估服務的第三方機構。（3）法律服務機構：提供法律咨詢、代理訴訟等法律服務的第三方機構。（4）其他專業(yè)服務機構：根據(jù)合同需要，經(jīng)甲乙雙方同意的其他第三方機構。二、第三方介入的適用范圍（1）合同履行過程中出現(xiàn)爭議，雙方無法達成一致意見。（2）需要第三方機構提供專業(yè)服務，如工程造價咨詢、審計等。（3）合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力、設計變更等情況，需要第三方機構進行評估和確認。三、第三方介入的程序3.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應的合作協(xié)議。3.2甲乙雙方應向第三方提供與本合同履行相關的必要資料和證明。3.3第三方應在收到甲乙雙方提供的資料后，按照合作協(xié)議的規(guī)定開展相關工作。四、第三方的責任限額4.1第三方在介入本合同履行過程中，因自身原因造成的損失，其責任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定。4.2第三方在介入本合同履行過程中，因違反合作協(xié)議或法律法規(guī)造成的損失，由第三方自行承擔。4.3第三方在介入本合同履行過程中，因甲乙雙方原因造成的損失，由甲乙雙方按照合同約定承擔相應責任。五、第三方的權利和義務5.1第三方的權利：（1）根據(jù)合作協(xié)議，獨立開展相關工作。（2）要求甲乙雙方提供必要資料和證明。（3）在合同履行過程中，對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督和檢查。5.2第三方的義務：（1）按照合作協(xié)議的規(guī)定，公正、客觀、及時地開展相關工作。（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。（3）在合同履行過程中，發(fā)現(xiàn)甲乙雙方有違反法律法規(guī)或合作協(xié)議的行為，應及時報告。六、第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方在介入本合同履行過程中，與甲乙雙方的關系為合作關系，而非代理或委托關系。6.2第三方在介入本合同履行過程中，不承擔甲乙雙方的責任，也不享有甲乙雙方的權利。6.3第三方在介入本合同履行過程中，其行為僅代表自身，不代表甲乙雙方。6.4第三方在介入本合同履行過程中，其責任和義務僅限于合作協(xié)議的約定。七、第三方介入的終止7.1第三方介入的終止，需經(jīng)甲乙雙方書面同意。7.2第三方介入終止后，甲乙雙方應按照本合同和合作協(xié)議的規(guī)定，繼續(xù)履行合同義務。七、其他7.1本合同中關于第三方介入的修正條款，為本合同不可分割的一部分。7.2本合同中關于第三方介入的修正條款，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（施工方）：____________________乙方（業(yè)主方）：____________________簽訂日期：____________________甲方（施工方）：____________________乙方（業(yè)主方）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.第三方合作協(xié)議2.第三方資質(zhì)證明3.第三方責任限額協(xié)議4.其他相關文件第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程施工合同：詳細記載甲乙雙方的權利義務、工程范圍、施工期限、質(zhì)量要求、工程款支付方式等。2.工程量清單：列明工程項目的具體內(nèi)容和數(shù)量，為工程款支付提供依據(jù)。3.施工圖紙：包含工程項目的平面圖、立面圖、剖面圖等，為施工提供技術指導。4.施工組織設計：闡述施工過程中的組織架構、施工順序、施工方法、安全措施等。5.第三方合作協(xié)議：詳細約定第三方介入的職責、權利、義務、責任限額等。6.第三方資質(zhì)證明：證明第三方具備從事相關工作的資格和能力。7.第三方責任限額協(xié)議：明確第三方在介入本合同履行過程中，因自身原因造成的損失的責任限額。8.索賠報告：詳細記錄索賠事項、索賠金額、索賠依據(jù)等。10.工程款支付憑證：證明已支付工程款的憑證。11.工程驗收報告：記錄工程項目的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果等。12.其他相關文件：包括但不限于設計變更通知、工程洽商記錄、質(zhì)量事故處理報告等。說明要求：1.所有附件均需為原件或經(jīng)甲乙雙方認可的復印件。2.附件內(nèi)容應真實、完整、清晰，與合同內(nèi)容相符。3.附件應由甲乙雙方簽字蓋章確認。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲方違約：未按合同約定完成施工任務，導致工期延誤。施工質(zhì)量不符合合同約定，造成損失。未按合同約定支付工程款。（2）乙方違約：未按合同約定支付工程款。未按合同約定提供施工圖紙和資料。未按合同約定驗收工程。2.責任認定標準：（1）甲方違約：工期延誤：按合同約定，甲方應承擔相應的違約金。施工質(zhì)量：甲方應承擔因施工質(zhì)量不符合合同約定而造成的損失。未支付工程款：甲方應按合同約定支付逾期付款的違約金。（2）乙方違約：未支付工程款：乙方應按合同約定支付逾期付款的違約金。未提供施工圖紙和資料：乙方應承擔因未提供施工圖紙和資料造成的損失。未驗收工程：乙方應按合同約定驗收工程，對不符合合同約定的工程有權要求返工或賠償損失。示例說明：1.甲方因設計變更導致工期延誤，延誤工期為30天。根據(jù)合同約定，甲方應承擔每日10000元的違約金，共計300000元。2.乙方未按合同約定支付工程款，逾期30天。根據(jù)合同約定，乙方應支付每日10000元的違約金，共計300000元。合同