2025年度工程合同工期延誤賠償協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度工程合同工期延誤賠償協(xié)議甲方（采購(gòu)方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應(yīng)方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、工期延誤賠償協(xié)議1.工期延誤定義本協(xié)議所指的工期延誤，是指乙方未能在合同約定的工期內(nèi)完成工程，導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響。2.工期延誤賠償若乙方未能按合同約定的工期完成工程，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于合同總價(jià)_____%的違約金。3.賠償計(jì)算工期延誤賠償金額的計(jì)算方法為：延誤天數(shù)×每日賠償金額。4.賠償支付乙方應(yīng)在收到甲方書面通知后______個(gè)工作日內(nèi)支付違約金。二、工期延誤通知1.通知內(nèi)容乙方應(yīng)在工期延誤發(fā)生后的______個(gè)工作日內(nèi)，以書面形式向甲方發(fā)出工期延誤通知，說明延誤原因、預(yù)計(jì)延誤天數(shù)等。2.通知方式乙方應(yīng)通過______（具體方式，如電子郵件、傳真等）向甲方發(fā)送工期延誤通知。三、工期延誤處理1.甲方權(quán)利甲方有權(quán)要求乙方采取措施，盡快完成工程，減少工期延誤的影響。2.乙方責(zé)任乙方應(yīng)積極采取措施，縮短工期延誤時(shí)間，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。3.工期延誤記錄甲方和乙方應(yīng)共同記錄工期延誤情況，包括延誤原因、采取措施、賠償金額等。四、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式甲方和乙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。2.爭(zhēng)議解決地點(diǎn)若協(xié)商不成，雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交至______（具體地點(diǎn)，如仲裁委員會(huì)）解決。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量和質(zhì)量提供工程服務(wù)。有權(quán)對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)不符合要求，有權(quán)要求乙方整改或停止施工。義務(wù)：在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付工程款項(xiàng)。為乙方施工提供必要的條件，如提供施工場(chǎng)地、水電等。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：在按照合同要求完成工程服務(wù)后，有權(quán)要求甲方按照約定支付工程款項(xiàng)。如因甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`或其他損失，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。義務(wù)：按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量和質(zhì)量完成工程服務(wù)。對(duì)甲方提供的工程信息和技術(shù)要求保密，不得泄露給第三方。六、工期延誤賠償1.工期延誤定義本協(xié)議所指的工期延誤，是指乙方未能在合同約定的工期內(nèi)完成工程，導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響。2.工期延誤賠償若乙方未能按合同約定的工期完成工程，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于合同總價(jià)_____%的違約金。3.賠償計(jì)算工期延誤賠償金額的計(jì)算方法為：延誤天數(shù)×每日賠償金額。4.賠償支付乙方應(yīng)在收到甲方書面通知后______個(gè)工作日內(nèi)支付違約金。七、付款方式與期限1.預(yù)付款合同簽訂后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)），甲方支付給乙方合同總價(jià)的______%作為預(yù)付款，即______元（大寫：______）。2.進(jìn)度款（如有）根據(jù)工程進(jìn)度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的工程服務(wù)后，甲方支付相應(yīng)比例的進(jìn)度款。具體支付比例和時(shí)間由雙方另行書面約定。3.尾款在乙方完成所有工程服務(wù)且經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)），甲方支付合同總價(jià)的尾款，即合同總價(jià)的______%，金額為______元（大寫：______）。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定支付工程款項(xiàng)，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方無(wú)故要求乙方停止施工，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失，包括但不限于停工損失、材料損失等。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量或質(zhì)量完成工程服務(wù)，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價(jià)的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時(shí)長(zhǎng)），甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項(xiàng)，同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。如乙方提供的工程服務(wù)不符合合同要求，應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)整改符合要求的工程服務(wù)，并按照合同總價(jià)的______%向甲方支付違約金；如因工程服務(wù)質(zhì)量問題給甲方造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。九、合同的變更與解除1.變更本協(xié)議的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，具有與本協(xié)議同等的法律效力。2.解除除本協(xié)議約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行協(xié)議義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時(shí)長(zhǎng)），雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)議的履行問題，如變更協(xié)議內(nèi)容或解除協(xié)議等。十一、爭(zhēng)議解決1.協(xié)商本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭(zhēng)議提交合同簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)在協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于材料價(jià)格、工程設(shè)計(jì)方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議履行完畢后______年（具體時(shí)長(zhǎng)）止。十三、協(xié)議生效與有效期1.生效本協(xié)議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本協(xié)議有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止