施工合同煙囪施工合同

施工合同煙囪施工合同合同編號：[具體編號]一、合同雙方1.發(fā)包人：[發(fā)包人公司名稱]，地址：[發(fā)包人地址]，聯(lián)系方式：[發(fā)包人聯(lián)系電話]，電子郵箱：[發(fā)包人郵箱]。2.承包人：[承包人公司名稱]，地址：[承包人地址]，聯(lián)系方式：[承包人聯(lián)系電話]，電子郵箱：[承包人郵箱]。二、工程概況1.工程名稱：[具體煙囪工程名稱]2.工程地點：[具體工程地點]3.工程內(nèi)容：包括煙囪的設計、施工、材料采購、設備安裝等全部相關工作。4.工程規(guī)模：煙囪高度為[具體高度]米，直徑為[具體直徑]米，采用[具體施工工藝]。三、工程期限1.開工日期：[具體開工日期]2.竣工日期：[具體竣工日期]3.工期總日歷天數(shù)：[總天數(shù)]天，如因不可抗力等原因?qū)е鹿て谘诱`，雙方應協(xié)商確定順延時間。四、工程質(zhì)量1.質(zhì)量標準：符合國家及行業(yè)相關標準，煙囪的垂直度偏差不得超過[具體偏差值]，表面平整度不得超過[具體偏差值]，防水、防腐等功能應滿足設計要求。2.質(zhì)量保證措施：承包人應建立完善的質(zhì)量保證體系，配備專業(yè)的質(zhì)量管理人員，對工程施工的各個環(huán)節(jié)進行嚴格監(jiān)督和檢查。在施工過程中，如發(fā)覺質(zhì)量問題，應及時整改，直至達到質(zhì)量標準。發(fā)包人有權對工程質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，承包人應予以配合。五、工程造價及支付方式1.工程造價：經(jīng)雙方協(xié)商確定，本工程的總造價為[具體金額]元。2.支付方式：預付款：發(fā)包人在合同簽訂后[預付款天數(shù)]日內(nèi)，向承包人支付工程總造價的[預付款比例]%作為預付款。工程進度款：承包人應按照工程進度提交工程進度款申請，經(jīng)發(fā)包人審核確認后，發(fā)包人在[進度款支付周期]內(nèi)支付工程進度款，支付比例為已完工程進度款的[進度款比例]%?？⒐そY算：工程竣工后，承包人應提交竣工結算報告，經(jīng)發(fā)包人審核確認后，雙方應在[結算審核期限]內(nèi)完成竣工結算。發(fā)包人在竣工結算審核確認后[結算款支付周期]內(nèi)，向承包人支付工程結算款的[結算款比例]%，剩余工程結算款作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期屆滿后[質(zhì)量保證金返還期限]內(nèi)無息返還給承包人。六、雙方責任與義務1.發(fā)包人責任與義務：按合同約定支付工程款項。協(xié)助承包人辦理工程施工所需的相關手續(xù)。提供施工所需的場地、水電等基本條件。對工程施工過程進行監(jiān)督和檢查，及時提出意見和建議。2.承包人責任與義務：按合同約定的質(zhì)量標準和工期要求完成工程施工。負責工程施工所需的材料采購、設備安裝等全部工作，并保證材料和設備的質(zhì)量符合要求。遵守工程施工所在地的法律法規(guī)和規(guī)章制度，文明施工，保護環(huán)境。接受發(fā)包人對工程施工過程的監(jiān)督和檢查，及時整改存在的問題。七、工程變更1.變更范圍：包括工程設計變更、工程量變更、工程標準變更等。2.變更程序：承包人應在工程變更發(fā)生后的[變更通知期限]內(nèi)，向發(fā)包人提交工程變更申請報告，說明變更的原因、內(nèi)容和對工程進度、質(zhì)量、造價的影響等。發(fā)包人應在收到工程變更申請報告后的[審核期限]內(nèi)，對工程變更申請進行審核，并將審核意見通知承包人。如發(fā)包人同意工程變更，雙方應簽訂工程變更協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、價款、工期等相關事項。如發(fā)包人不同意工程變更，應說明理由。3.變更價款的確定：工程變更價款的確定應按照國家及行業(yè)相關標準執(zhí)行，如無相關標準，應根據(jù)變更的內(nèi)容和實際情況，由雙方協(xié)商確定。八、竣工驗收與結算1.竣工驗收：工程竣工后，承包人應向發(fā)包人提交竣工驗收申請報告，并提交完整的竣工資料。發(fā)包人應在收到竣工驗收申請報告后的[驗收期限]內(nèi)，組織相關部門對工程進行驗收。如工程驗收合格，雙方應簽訂竣工驗收報告；如工程驗收不合格，承包人應在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢，再次申請驗收。2.結算方式：工程竣工結算應按照合同約定的方式進行，如合同未約定，應按照國家及行業(yè)相關標準執(zhí)行。3.竣工結算資料：承包人應在工程竣工后[資料提交期限]內(nèi)，向發(fā)包人提交完整的竣工結算資料，包括竣工圖紙、工程變更資料、工程驗收資料等。九、違約責任1.發(fā)包人違約責任：未按合同約定支付工程款項的，每逾期一日，應按照未支付款項的[逾期違約金比例]%向承包人支付逾期違約金。因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ萄诱`的，應按照合同約定的工期順延方式順延工期，并賠償承包人因此造成的損失。未按合同約定提供施工所需的場地、水電等基本條件的，應承擔由此給承包人造成的損失。2.承包人違約責任：未按合同約定的質(zhì)量標準和工期要求完成工程施工的，應承擔違約責任，如支付違約金、賠償發(fā)包人損失等。因承包人原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格的，應負責返工，直至達到質(zhì)量標準，并承擔由此給發(fā)包人造成的損失。未按合同約定履行其他義務的，應承擔相應的違約責任。十、爭議解決1.爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.仲裁機構或訴訟管轄：如雙方選擇仲裁解決爭議，應明確約定仲裁機構；如雙方選擇訴訟解決爭議，應明確約定訴訟管轄法院。十一、其他條款1.合同生效條件：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.合同份數(shù)：本合同一式[合同份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[每份份數(shù)]份，具有同等法律效力。3.補充條款：本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商補充，補充條款與本合同具有同等法律效力。發(fā)包人（蓋章）：____________________法定代表人（簽字