2025混凝土結(jié)構(gòu)工程施工承包合同模板

2025混凝土結(jié)構(gòu)工程施工承包合同模板第一部分工程概況1.1工程名稱：本工程為項(xiàng)目，位于市區(qū)街道路號。1.2工程地點(diǎn)：施工場地具體位置為市區(qū)街道路號。1.3發(fā)包人：發(fā)包人名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：1.4承包人：承包人名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：1.5工程內(nèi)容及承包范圍：本工程承包范圍包括但不限于：1.5.1地基與基礎(chǔ)工程；1.5.2主體結(jié)構(gòu)工程；1.5.3磚混結(jié)構(gòu)工程；1.5.4其他相關(guān)混凝土結(jié)構(gòu)工程。第二部分合同工期2.1合同工期總?cè)諝v天數(shù)：本工程的計(jì)劃開工日期為年月日，計(jì)劃竣工日期為年月日，合同工期總?cè)諝v天數(shù)為天。2.2延期竣工：如因承包人的責(zé)任導(dǎo)致工期延誤，每延誤一天，承包人須向發(fā)包人支付違約金元。延誤超過天的，發(fā)包人有權(quán)解除合同，承包人需賠償發(fā)包人全部損失。2.3工期順延：如因發(fā)包人原因或不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，承包人有權(quán)要求順延工期，具體順延天數(shù)由雙方協(xié)商確定，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第三部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：本工程按照國家現(xiàn)行的《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50204-2025）以及市相關(guān)建筑法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.2質(zhì)量保證措施：承包人必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范和合同要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和安全。承包人需在施工過程中建立完善的質(zhì)量保證體系，并接受發(fā)包人及監(jiān)理單位的監(jiān)督。3.3檢查與驗(yàn)收：工程驗(yàn)收由發(fā)包人、承包人和監(jiān)理單位共同進(jìn)行。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求為準(zhǔn)。3.4質(zhì)量不符合要求的處理：如工程驗(yàn)收不合格，承包人需在發(fā)包人規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行返工或修復(fù)，直至達(dá)到質(zhì)量要求。返工或修復(fù)期間的費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不予順延。第四部分合同價(jià)款4.1合同總價(jià)款：本工程合同總價(jià)款為人民幣元整（大寫：元整），其中包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用。4.2價(jià)款調(diào)整：如因設(shè)計(jì)變更、工程量增減或材料價(jià)格波動超過%時(shí)，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)款，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第五部分付款方式5.1工程進(jìn)度款支付：工程進(jìn)度款按月支付，發(fā)包人每月日前支付承包人上月已完成工程量的%進(jìn)度款。5.2工程驗(yàn)收合格后支付：工程驗(yàn)收合格后，發(fā)包人支付承包人合同總價(jià)款的%，剩余%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期為年，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題一次性付清。5.3付款方式：發(fā)包人通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付工程款，承包人需提供合法有效的發(fā)票。第六部分雙方責(zé)任與義務(wù)6.1發(fā)包人的責(zé)任與義務(wù)：6.1.1按時(shí)支付工程款；6.1.2提供施工場地及必要的施工條件；6.1.3負(fù)責(zé)辦理施工所需的相關(guān)審批手續(xù)；6.1.4指派專人負(fù)責(zé)與承包人進(jìn)行施工協(xié)調(diào)和監(jiān)督。6.2承包人的責(zé)任與義務(wù)：6.2.1按照合同約定的工期、質(zhì)量要求完成施工任務(wù)；6.2.2負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理，避免發(fā)生安全事故；6.2.3服從發(fā)包人和監(jiān)理單位的監(jiān)督和指導(dǎo)；6.2.4負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的文明施工和環(huán)境保護(hù)工作；6.2.5負(fù)責(zé)工程保修期內(nèi)的維修工作。第七部分工期順延7.1工期順延條件：7.1.1因發(fā)包人未能按照合同約定提供施工場地或材料導(dǎo)致的停工；7.1.2因不可抗力事件導(dǎo)致的停工；7.1.3因設(shè)計(jì)變更或工程量增加導(dǎo)致的停工。7.2工期順延簽證：發(fā)生上述情況時(shí)，承包人應(yīng)在停工事件發(fā)生后日內(nèi)書面通知發(fā)包人，并提供相關(guān)證明文件，雙方協(xié)商確定順延天數(shù)，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第八部分質(zhì)量驗(yàn)收8.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：本工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求為準(zhǔn)。8.2驗(yàn)收程序：工程完工后，承包人向發(fā)包人提交書面驗(yàn)收申請，發(fā)包人應(yīng)在收到申請后日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括但不限于：8.2.1施工質(zhì)量；8.2.2設(shè)計(jì)圖紙的符合性；8.2.3施工規(guī)范的符合性。8.3驗(yàn)收不合格的處理：如驗(yàn)收不合格，承包人需在發(fā)包人規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行返工或修復(fù)，返工或修復(fù)期間的費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不予順延。第九部分違約責(zé)任9.1承包人違約責(zé)任：9.1.1如承包人未按合同約定的工期完成施工任務(wù)，每延誤一天，支付違約金元；9.1.2如施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，承包人需返工直至符合標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用；9.1.3如因承包人原因?qū)е掳l(fā)生安全事故，承包人需承擔(dān)全部責(zé)任并賠償發(fā)包人損失。9.2發(fā)包人違約責(zé)任：9.2.1如發(fā)包人未按約定支付工程款，每逾期一天，支付違約金元；9.2.2如發(fā)包人無故解除合同，需賠償承包人造成的全部損失；9.2.3如發(fā)包人未按約定提供施工條件，導(dǎo)致承包人停工，工期順延，發(fā)包人需支付承包人停工期間的窩工費(fèi)用。第十部分其他條款10.1補(bǔ)充條款：本合同未盡事宜，雙方可簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2合同份數(shù)：本合同一式份，發(fā)包人和承包人各執(zhí)份，具有同等法律效力。10.3合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清全部工程款后終止。10.4爭議解決：本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向市人民法院提起訴訟。發(fā)包人（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：年月日承包人（蓋章）：