水電分包合同2025年版7篇

水電分包合同2025年版7篇篇1甲方（發(fā)包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方水電工程分包給乙方施工一事，達成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_____________________2.工程地點：_____________________3.工程范圍：水電安裝及相關配套設施的施工、維修與調試。二、合同工期1.工程開工日期：_______年_______月_______日。2.工程竣工日期：_______年_______月_______日。三、工程造價及付款方式1.工程總造價：人民幣______元（大寫：______元整）。具體價格根據(jù)工程實際量結算。2.付款方式：乙方完成基礎工程后，甲方支付乙方工程款的____%；工程完工后，支付____%；驗收合格后，支付剩余款項。四、工程質量及驗收標準1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受甲方的監(jiān)督。篇2水電分包合同#2025年版合同編號：[合同編號]合同名稱：水電分包合同合同雙方：甲方：[公司名稱]（以下簡稱“甲方”）地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]乙方：[公司名稱]（以下簡稱“乙方”）地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]鑒于：甲方需要完成一項水電工程項目，并決定將該項目的部分工作分包給乙方。乙方具備相應的專業(yè)知識和施工能力，愿意按照甲方的要求完成分包任務。雙方經過友好協(xié)商，達成以下合同條款：一、工程概況1.項目名稱：[項目名稱]2.項目地點：[項目地點]3.分包范圍：[具體分包范圍]4.工期要求：[工期要求]二、合同條款1.合同價款與支付方式-合同價款：[合同價款]-支付方式：[支付方式]-支付時間：[支付時間]-發(fā)票要求：[發(fā)票要求]2.質量保證與驗收-質量標準：[質量標準]-驗收程序：[驗收程序]-保修條款：[保修條款]3.安全施工與文明生產-安全施工：[安全施工條款]-文明生產：[文明生產條款]-保險條款：[保險條款]4.違約責任與賠償-違約責任：[違約責任條款]-賠償條款：[賠償條款]-爭議解決：[爭議解決條款]5.其他約定-保密條款：[保密條款]-合同生效與終止：[合同生效與終止條款]-補充條款：[補充條款]三、合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止：若一方違約，另一方有權終止合同，并追究對方的違約責任。3.結算條款：合同終止后，雙方應按照合同條款進行結算，確保各方的權益得到保障。四、爭議解決與適用法律1.爭議解決：若雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.適用法律：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國相關法律法規(guī)。3.管轄法院：如發(fā)生爭議，雙方同意由甲方所在地有管轄權的人民法院管轄。4.訴訟費用：訴訟費用由敗訴方承擔。5.法律文書送達地址：雙方確認以下地址為法律文書送達地址：[甲方地址]、[乙方地址]。若地址變更，應及時書面通知對方。法律文書送達后，視為已履行通知義務。變更后未及時通知對方的，由此造成的損失由變更方承擔。6.其他約定：如因不可抗力導致一方無法按時履行義務，該方應及時通知對方，雙方可協(xié)商變更或解除本合同。協(xié)商不成的，任何一方有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。7.仲裁條款：若雙方協(xié)商不成，任何一方可向甲方所在地有管轄權的仲裁委員會申請仲裁。仲裁裁決具有法律效力，雙方應遵守裁決結果。仲裁過程中產生的費用由敗訴方承擔。仲裁結果不服的，任何一方可自收到仲裁裁決書之日起十五日內向人民法院提起訴訟。仲裁期間，雙方應繼續(xù)履行本合同未涉及仲裁部分的義務。仲裁裁決生效并執(zhí)行完畢后，本合同即告終止。仲裁裁決未生效前，雙方仍應遵守本合同的各項條款和約定。仲裁裁決生效后，雙方應相互配合，履行裁決結果。仲裁裁決執(zhí)行完畢后，雙方應友好協(xié)商處理后續(xù)事宜。仲裁裁決與法院判決不一致的，以法院判決為準。仲裁裁決具有法律效力后，雙方應遵守裁決結果。仲裁裁決生效后，若一方不履行裁決結果，另一方有權向甲方所在地有管轄權的人民法院申請強制執(zhí)行。仲裁裁決執(zhí)行完畢后，雙方應相互返還已支付的款項和財物。仲裁裁決與訴訟判決不一致的，以訴訟判決為準。仲裁裁決生效后，若一方有新的糾紛或爭議，應另行起訴或申請仲裁。仲裁裁決與訴訟判決發(fā)生沖突的，以訴訟判決為準。仲裁裁決生效并執(zhí)行完畢后，雙方應友好協(xié)商處理后續(xù)事宜。仲裁裁決具有法律效力后，雙方篇3甲方（發(fā)包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方水電工程分包給乙方施工一事，達成以下合同條款，以資共同遵守：一、工程概況1.工程名稱：___________________。2.工程地點：___________________。3.工程內容：本工程的水電安裝及后期維修保護。二、承包方式及工作內容本工程采用包工不包料的方式承包給乙方施工。乙方負責所有施工工具、設備的供應及安裝過程中的安全防護設施等一切費用。乙方主要工作內容包括：水系統(tǒng)的安裝，電氣線路的安裝等。乙方在施工過程中必須嚴格按照甲方的要求進行施工，確保工程質量達到甲方要求的標準。三、合同工期本工程自合同簽訂之日起開始計算工期，總工期為______天（______日歷天）。如有特殊情況，雙方協(xié)商工期順延。四、質量標準及驗收方式本工程的質量標準應達到國家相關規(guī)定的驗收標準。工程完工后，由甲方組織驗收，驗收合格后，雙方簽署驗收報告。如有質量問題，乙方應及時返修，直至驗收合格。驗收過程中產生的費用由乙方承擔。五、合同價款及支付方式本合同總價為人民幣______元整（大寫：______元整）。支付方式為：工程完工并驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的______%（含預付款）。剩余款項作為質保金，待工程保修期滿后無質量問題一次性付清。六、安全施工及保修責任乙方在施工中應嚴格遵守安全操作規(guī)程，做好安全防護工作。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承擔全部責任。本工程保修期為______年，保修期內因乙方施工質量問題導致的故障或損壞，乙方應無償維修。保修期滿后，如有質量問題需維修的，乙方應負責維修，并承擔相應費用。七、違約責任1.若甲方未能按照合同約定支付合同款項，每逾期一天，應向乙方支付合同總價千分之______的違約金。逾期超過______天以上的，乙方有權解除合同。2.若乙方未能按照合同約定完成施工任務或者完成的工程存在質量問題，應賠償甲方因此造成的損失。且甲方有權扣除部分工程款作為違約金。如質量問題的程度較重，嚴重影響甲方的使用需求或者造成重大損失的，甲方有權解除合同并要求乙方賠償損失。八、其他約定事項雙方可針對本工程的其他細節(jié)問題進行友好協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。若雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起訴訟解決爭議。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡事宜可由雙方另行協(xié)商補充約定。補充約定與本合同具有同等法律效力。篇4水電分包合同合同編號：[合同編號]工程名稱：[工程名稱]工程地點：[工程地點]發(fā)包方：[發(fā)包方公司名稱]承包方：[承包方公司名稱]簽訂日期：年月日一、工程概況本工程位于[工程地點]，是一個[工程類型]工程。水電分包工程主要包括以下幾個方面：1.電氣部分：包括電力供應、配電設備、照明設備、安防監(jiān)控等；2.水利部分：包括給水、排水、消防給水等。二、承包方式1.承包方以包工包料的方式承包本合同工程；2.承包方需按照發(fā)包方的要求及施工圖紙進行施工，確保工程質量符合相關標準。三、合同價款與支付方式1.合同價款：[合同價款]；2.支付方式：承包方完成每個階段的工程后，發(fā)包方將按照合同條款進行支付。四、工期與進度1.承包方需在簽訂合同后盡快進場施工，確保按照發(fā)包方的要求按時完成；2.承包方需制定詳細的施工進度計劃，并提交發(fā)包方審核。五、質量保證與驗收1.承包方需確保施工質量符合相關標準，如因質量問題導致的損失由承包方承擔；2.工程竣工后，承包方需提交驗收申請，發(fā)包方將在收到申請后盡快組織驗收。六、安全施工與環(huán)境保護1.承包方需確保施工過程中的安全，遵守相關法律法規(guī)及發(fā)包方的安全規(guī)定；2.承包方需采取有效措施保護施工現(xiàn)場的環(huán)境，減少施工對周圍環(huán)境的干擾。七、違約責任1.如一方違約，需承擔相應的違約責任，并賠償因此造成的損失；2.違約金的具體數(shù)額及支付方式將在雙方協(xié)商后確定。八、爭議解決1.如雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補充；2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。發(fā)包方（簽字/蓋章）：[發(fā)包方公司名稱]日期：年月日承包方（簽字/蓋章）：[承包方公司名稱]日期：年月日聯(lián)系方式：[發(fā)包方聯(lián)系人電話][承包方聯(lián)系人電話][發(fā)包方郵箱][承包方郵箱]篇5水電分包合同#2025年版合同編號：[合同編號]甲方（發(fā)包方）：[甲方公司名稱]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]簽訂日期：[合同簽訂日期]一、合同背景鑒于甲方需要完成的水電工程項目，甲方決定委托乙方進行水電分包工作。乙方具備相應的專業(yè)知識和施工能力，能夠按照甲方的要求完成分包任務。為明確雙方的權利和義務，甲乙雙方經過友好協(xié)商，達成以下水電分包合同。二、合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在水電工程項目中的權利與義務，確保雙方能夠順利完成分包任務，提高水電工程的施工質量。三、工程概況1.項目名稱：[項目名稱]2.工程地點：[工程地點]3.分包范圍：[具體分包范圍]4.工期要求：[工期要求]5.質量要求：[質量要求]6.付款方式：[付款方式]四、雙方職責與義務1.甲方職責：-提供必要的施工圖紙和技術支持；-監(jiān)督乙方的施工進度和質量；-及時支付乙方的分包費用；-負責與其他分包單位的協(xié)調溝通。2.乙方職責：-按照甲方的要求完成水電分包任務；-確保施工質量和進度符合甲方要求；-遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定和安全制度；-負責自身的材料采購和人員管理。五、違約責任1.甲方違約：如甲方未按時支付分包費用或未提供必要的技術支持，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。2.乙方違約：如乙方未能按時完成分包任務或施工質量不符合甲方要求，乙方應承擔相應的違約責任。六、爭議解決1.爭議解決方式：本合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先嘗試通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.爭議解決費用：爭議解決過程中產生的訴訟費用由違約方承擔。七、合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止：合同執(zhí)行過程中，如一方違約導致合同無法繼續(xù)履行，另一方有權要求終止合同。合同終止后，雙方應盡快進行結算并清理現(xiàn)場。八、其他條款1.保密條款：雙方應對本合同內容及執(zhí)行過程中的相關信息保密，不得擅自泄露給第三方。2.補充條款：本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。篇6水電分包合同合同編號：[合同編號]合同名稱：水電分包合同合同雙方：甲方：[公司名稱]（以下簡稱“甲方”）地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]乙方：[公司名稱]（以下簡稱“乙方”）地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]鑒于：甲方需要就[項目名稱]項目的水電分包事宜與乙方進行合作，乙方具備相關的專業(yè)資質和行業(yè)經驗，能夠按照甲方的要求完成水電分包任務。雙方經過友好協(xié)商，達成如下合同條款，以明確雙方的權利和義務。一、合同范圍1.水電分包內容：[具體的水電分包內容]2.項目地點：[項目所在地]3.工期要求：[工期要求]4.質量標準：[質量標準]5.付款方式：[付款方式]6.其他要求：[其他要求]二、雙方責任與義務1.甲方責任與義務：-項目協(xié)調：甲方負責協(xié)調項目各方，確保水電分包任務順利進行。-進度控制：甲方有權對乙方的施工進度進行監(jiān)督，確保按時完成分包任務。-質量控制：甲方有權對乙方的施工質量進行檢查，確保符合質量標準。-安全監(jiān)督：甲方負責監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中的安全。-付款義務：甲方應按合同約定及時支付乙方的款項。2.乙方責任與義務：-施工準備：乙方應做好施工前的準備工作，包括設計、材料采購等。-施工實施：乙方應按照甲方的要求施工，確保水電分包任務按時完成。-質量控制：乙方應確保施工質量符合甲方提出的質量標準。-安全施工：乙方應遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，確保施工過程中的安全。-保修義務：乙方應對其施工的水電設施進行保修，保修期為[保修期限]。三、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按時支付款項或提出不合理的要求，導致乙方無法按時完成水電分包任務，甲方應承擔相應的違約責任。2.乙方違約責任：如乙方在施工過程中出現(xiàn)質量問題或安全隱患，未能按時完成水電分包任務，乙方應承擔相應的違約責任。四、爭議解決1.爭議解決方式：在履行合同過程中，如雙方發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.爭議解決期間：在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同中其他條款的約定，確保水電分包任務的順利完成。3.爭議解決費用：爭議解決過程中產生的費用由雙方自行承擔。五、合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止：在合同期內，如遇特殊情況需提前終止合同的，雙方應友好協(xié)商并書面同意。合同終止后，雙方應做好相關工作的交接和結算工作。3.未盡事宜處理：在合同履行過程中，如遇未盡事宜或需修改補充的條款，雙方應友好協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。4.保密義務：雙方應對本合同內容及在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密和機密信息保密，未經對方書面同意，不得向第三方泄露。篇7甲方（發(fā)包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就甲方將水電工程分包給乙方施工事宜，達成以下協(xié)議：一、工程概況工程名稱：___________________工程地點：___________________承包范圍：水電安裝工程（包括但不限于給排水、電氣照明等）二、合同工期開工日期：_______年_______月_______日竣工日期：_______年_______月_______日合同工期總日歷天數(shù)：_______天（包括法定節(jié)假日）三、承包方式及造價承包方式：包工包料工程造價：大寫：___________________；小寫：￥_______元，包含但不限于材料費、人工費及其他相關費用。實際結算以甲乙雙方確認的工程量為準。四、工程質量標準與驗收1.乙方必須按照施工圖紙、技術規(guī)范和操作