加工承攬合同正式版5篇

加工承攬合同正式版5篇篇1定作方（甲方）：XXX，聯(lián)系電話：XXXXXXX，聯(lián)系地址：XXXXXXX。承攬方（乙方）：XXX，聯(lián)系電話：XXXXXXX，聯(lián)系地址：XXXXXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、委托加工項(xiàng)目1.甲方委托乙方進(jìn)行加工的產(chǎn)品名稱為：XXXX，規(guī)格型號為：XXXX。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，使用先進(jìn)的加工設(shè)備和技術(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和性能符合甲方的要求。二、加工承攬的期限1.乙方應(yīng)在合同簽訂后盡快安排生產(chǎn)，確保在XXXX年XX月XX日前完成全部產(chǎn)品的加工任務(wù)。2.如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致乙方無法按時(shí)完成加工任務(wù)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。三、加工承攬的費(fèi)用及支付方式1.甲方應(yīng)向乙方支付加工承攬費(fèi)用，具體金額為：XXXX元。該費(fèi)用包括材料費(fèi)、加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等所有費(fèi)用。2.乙方完成加工任務(wù)后，甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后盡快支付加工承攬費(fèi)用。具體支付時(shí)間為：XXXX年XX月XX日。四、質(zhì)量保證和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)確保所加工的產(chǎn)品質(zhì)量符合甲方的要求，不得有任何質(zhì)量問題或缺陷。2.甲方應(yīng)在收到產(chǎn)品后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為：XXXX。如產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或缺陷，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行返修或重新加工。五、違約責(zé)任及賠償損失1.如乙方未能在約定的期限內(nèi)完成加工任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給甲方造成的全部損失。2.如甲方未能在約定的期限內(nèi)支付加工承攬費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給乙方造成的全部損失。六、其他約定事項(xiàng)1.雙方應(yīng)嚴(yán)格保密，不得將涉及商業(yè)機(jī)密的信息泄露給第三方。2.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決履約過程中出現(xiàn)的爭議和糾紛。如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。4.如有其他未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：XXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2定作方（甲方）：XXX，聯(lián)系方式：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。承攬方（乙方）：XXX，聯(lián)系方式：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的1.甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬的具體事項(xiàng)為：XXXXXXX。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成加工承攬任務(wù)，并保證產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、加工承攬要求1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求，進(jìn)行加工承攬工作。具體工作要求如下：XXXXXXX。2.乙方在加工承攬過程中，應(yīng)遵守相關(guān)的法律法規(guī)和操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全。三、價(jià)格與支付方式1.甲方應(yīng)付給乙方的加工承攬費(fèi)用為：XXXX元。該費(fèi)用已包含乙方的人工費(fèi)、材料費(fèi)、稅費(fèi)等所有費(fèi)用。2.甲方在簽訂合同后，應(yīng)支付乙方總費(fèi)用的XX%作為預(yù)付款。具體支付時(shí)間為：XXXX年XX月XX日。3.乙方完成加工承攬任務(wù)并提交驗(yàn)收報(bào)告后，甲方應(yīng)支付剩余款項(xiàng)。具體支付時(shí)間為：XXXX年XX月XX日。四、交貨與驗(yàn)收1.乙方應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)完成加工承攬任務(wù)，并提交驗(yàn)收報(bào)告。具體交貨時(shí)間為：XXXX年XX月XX日。2.甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收報(bào)告后，及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為：XXXXXXX。3.如果乙方提交的加工承攬成果不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方重新加工或進(jìn)行整改，并重新進(jìn)行驗(yàn)收。五、違約責(zé)任1.如果乙方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成加工承攬任務(wù)，或提交的成果不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任為：XXXXXXX。2.如果甲方未按時(shí)支付加工承攬費(fèi)用或預(yù)付款，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任為：XXXXXXX。六、爭議解決方式1.如果甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和程序規(guī)定，積極配合法院進(jìn)行審理。判決結(jié)果出來后，雙方應(yīng)執(zhí)行判決結(jié)果。如有需要，可以達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議。七、合同生效與終止1.本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行各自的義務(wù)。如有違約行為發(fā)生，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.如果甲乙雙方協(xié)商一致，可以終止本合同的履行。但應(yīng)提前告知對方，并確保雙方權(quán)益不受損害。3.如果一方有嚴(yán)重違約行為或無法繼續(xù)履行合同義務(wù)時(shí)，另一方有權(quán)解除本合同并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。八、其他條款1.本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)充。協(xié)商補(bǔ)充的合同條款與本合同具有同等法律效力。2.本合同的所有修改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由甲乙雙方簽字或蓋章確認(rèn)。修改和補(bǔ)充的合同條款與本合同具有同等法律效力。3.本合同在履行過程中如需修改或補(bǔ)充任何條款時(shí)，應(yīng)提前告知對方并取得對方的同意后方可進(jìn)行修改或補(bǔ)充。修改或補(bǔ)充后的合同應(yīng)以書面形式重新確認(rèn)并存檔備案。若甲乙雙方對修改或補(bǔ)充內(nèi)容無法達(dá)成一致意見時(shí)，則按照相關(guān)法律法規(guī)和程序規(guī)定進(jìn)行處理和解決?？傊滓译p方應(yīng)本著友好合作、誠實(shí)守信的原則共同履行本合同所規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任，確保雙方權(quán)益得到充分保障。如有任何爭議或糾紛發(fā)生，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，再考慮通過法律途徑解決。篇3甲方（定作人）：XXX，男，漢族，住址：XXX，聯(lián)系電話：XXX。乙方（承攬人）：XXX，男，漢族，住址：XXX，聯(lián)系電話：XXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方本著誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就加工承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物及承攬方式1.甲方委托乙方加工的產(chǎn)品為XXX，具體規(guī)格、數(shù)量及要求詳見附件一。2.承攬方式：乙方應(yīng)按照甲方的要求，采用先進(jìn)的加工技術(shù)和設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時(shí)間。二、合同價(jià)款及支付方式1.合同價(jià)款為人民幣（大寫）XXX元整（￥XXX），具體金額及支付方式詳見附件二。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后30日內(nèi)向乙方支付合同價(jià)款的50%作為預(yù)付款，剩余50%在驗(yàn)收合格后支付。三、交貨時(shí)間及地點(diǎn)1.乙方應(yīng)在合同簽訂后60日內(nèi)完成加工任務(wù)，并按時(shí)向甲方交付產(chǎn)品。2.交貨地點(diǎn)為甲方指定的XXX地點(diǎn)。四、質(zhì)量保證及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)確保加工的產(chǎn)品質(zhì)量符合甲方的要求，并按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.甲方應(yīng)在收到產(chǎn)品后10日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報(bào)告。如驗(yàn)收不合格，甲方有權(quán)要求乙方重新加工或退款。五、違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)1.乙方如未能按合同約定時(shí)間交付產(chǎn)品，應(yīng)自逾期之日起每日向甲方支付合同價(jià)款千分之一的違約金。2.甲方如未能按合同約定時(shí)間支付款項(xiàng)，應(yīng)自逾期之日起每日向乙方支付合同價(jià)款千分之一的違約金。3.如因乙方原因造成產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同約定，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。六、不可抗力及合同變更1.不可抗力：如因不可抗力因素導(dǎo)致一方無法按時(shí)履行合同的，該方應(yīng)及時(shí)通知對方，并說明原因。雙方應(yīng)友好協(xié)商，共同應(yīng)對不可抗力帶來的后果。2.合同變更：如需對合同內(nèi)容進(jìn)行變更，雙方應(yīng)友好協(xié)商并簽訂書面協(xié)議。協(xié)議生效前，原合同內(nèi)容繼續(xù)有效。七、爭議解決及法律適用1.爭議解決：如雙方因履行合同發(fā)生爭議，應(yīng)首先嘗試友好協(xié)商；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。如有其他約定，雙方應(yīng)友好協(xié)商并簽訂書面協(xié)議。八、合同生效及終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.合同終止：如一方違約導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，另一方有權(quán)終止合同。合同終止后，違約方應(yīng)承擔(dān)全部違約責(zé)任并賠償對方因此造成的損失。九、其他約定事項(xiàng)1.雙方應(yīng)妥善保管與本合同相關(guān)的所有文件和資料，并承擔(dān)保密義務(wù)。未經(jīng)對方同意，任何一方不得將相關(guān)信息泄露給第三方。2.本合同未盡事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇4定作方（甲方）：XXX，聯(lián)系方式：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。承攬方（乙方）：XXX，聯(lián)系方式：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、委托加工項(xiàng)目1.甲方委托乙方進(jìn)行XXXX加工制作項(xiàng)目，具體內(nèi)容包括但不限于XXXXXXX。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行加工制作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、雙方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方有權(quán)要求乙方按照約定的質(zhì)量、期限完成加工任務(wù)。（2）甲方有權(quán)對乙方的加工過程進(jìn)行監(jiān)督，確保加工質(zhì)量符合甲方要求。（3）甲方應(yīng)按時(shí)支付乙方的加工費(fèi)用。（4）甲方應(yīng)提供乙方所需的加工材料，并確保材料的品質(zhì)符合加工要求。2.乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方有權(quán)獲得甲方支付的加工費(fèi)用。（2）乙方應(yīng)按時(shí)完成甲方委托的加工任務(wù)，并確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（3）乙方應(yīng)對甲方的加工材料進(jìn)行合理保管，確保材料的安全和完整。（4）乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督，確保加工過程符合甲方要求。三、加工承攬的期限1.乙方應(yīng)在XXXX年XX月XX日前完成甲方委托的加工任務(wù)。2.如因特殊情況導(dǎo)致乙方無法按時(shí)完成加工任務(wù)，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方說明情況，并協(xié)商解決方案。四、加工費(fèi)用及支付方式1.甲方應(yīng)支付乙方加工費(fèi)用共計(jì)XXXX元。2.甲方應(yīng)在乙方完成加工任務(wù)并驗(yàn)收合格后，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付乙方的加工費(fèi)用。3.乙方在收到甲方的加工費(fèi)用后，應(yīng)向甲方出具正式的發(fā)票。五、違約責(zé)任1.如乙方未按時(shí)完成甲方委托的加工任務(wù)，乙方應(yīng)支付甲方違約金XXXX元。2.如乙方加工的產(chǎn)品的質(zhì)量不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)重新加工或退還甲方已支付的費(fèi)用。3.如甲方未按時(shí)支付乙方的加工費(fèi)用，甲方應(yīng)支付乙方滯納金XXXX元。4.如甲方提供的加工材料不符合要求，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或補(bǔ)充材料。六、爭議解決方式1.本合同的履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，雙方同意將爭議提交至XXXX人民法院進(jìn)行訴訟。3.在訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查和審理工作，確保訴訟程序的順利進(jìn)行。4.判決結(jié)果出來后，敗訴方應(yīng)按時(shí)履行法院判決，確保雙方權(quán)益得到保障。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行各自的義務(wù)，確保合同的順利實(shí)施。3.如有特殊情況導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決方案或終止合同。但終止合同應(yīng)當(dāng)取得對方的同意，并確保雙方權(quán)益得到保障。4.合同終止后，雙方應(yīng)對已完成的工作進(jìn)行結(jié)算和清理工作，確保雙方權(quán)益不受損失。同時(shí)，雙方應(yīng)保守對方的商業(yè)機(jī)密和保密信息不被泄露出去。5.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。篇5定作方（甲方）：XX公司承攬方（乙方）：XX公司根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方本著誠實(shí)、信用、公平的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、加工承攬項(xiàng)目1.甲方委托乙方進(jìn)行XX加工項(xiàng)目，具體內(nèi)容包括但不限于XX、XX、XX等。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)完成全部工作，并確保工作質(zhì)量符合甲方的標(biāo)準(zhǔn)。二、加工承攬方式1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的具體需求，制定詳細(xì)的工作流程和計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行工作。2.乙方應(yīng)確保所使用的設(shè)備、工具和技術(shù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并保證工作過程中的安全性。3.如甲方對乙方的工作過程或結(jié)果有任何疑問或建議，乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行溝通和調(diào)整。三、加工承攬期限1.乙方應(yīng)在合同簽訂后XX個(gè)工作日內(nèi)完成全部工作。如有特殊情況需延長工期，乙方應(yīng)提前與甲方協(xié)商并達(dá)成一致意見。2.乙方應(yīng)確保工作進(jìn)度與甲方需求保持一致，如因乙方原因?qū)е鹿ぷ餮诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、加工承攬費(fèi)用及支付方式1.乙方本次加工承攬的費(fèi)用為XX元。該費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)詳見合同附件。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后XX個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付全部費(fèi)用。乙方在收到款項(xiàng)后應(yīng)出具正式發(fā)票。3.如因乙方原因?qū)е鹿ぷ鳠o法按時(shí)完成或工作質(zhì)量不符合甲方要求，乙方應(yīng)退還甲方已支付的費(fèi)用。五、違約責(zé)任1.如因乙方原因?qū)е鹿ぷ鳠o法按時(shí)完成或工作質(zhì)量不符合甲方要求，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體包括：退還甲方已支付的費(fèi)用；賠償甲方因此造成的損失；支付違約金XX元。2.如甲方未按時(shí)支付加工承攬費(fèi)用或提出無理要求，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體包括：支付違約