道路施工合同簡單

第第頁合同編號:________道路施工合同簡單甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應(yīng)的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復(fù)雜的合同最好咨詢相關(guān)的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼7/NUMPAGES總頁數(shù)7一、主體與目的本合同由甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）簽訂，甲方為道路施工項目業(yè)主，乙方為道路施工項目承包方。本合同旨在明確雙方在道路施工過程中的權(quán)利、義務(wù)及責任，確保道路施工項目的順利進行，確保工程質(zhì)量、安全及進度達到合同約定標準。甲方委托乙方負責道路施工項目的全部施工工作，包括但不限于道路路基、路面、排水、照明等工程的施工。乙方應(yīng)按照甲方的要求和設(shè)計圖紙進行施工，確保施工質(zhì)量符合國家標準和規(guī)范。本合同的有效期為自合同簽訂之日起至道路施工項目竣工驗收合格之日止。二、價格、支付方式1.合同價格：本合同總價為人民幣【金額】元，包含但不限于材料費、人工費、機械費、管理費等所有施工費用。2.支付方式：a.預(yù)付款：合同簽訂后【天數(shù)】個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交相關(guān)手續(xù)，甲方應(yīng)支付合同總價【百分比】作為預(yù)付款。b.進度款：施工過程中，根據(jù)實際完成工程量及進度，甲方按月支付進度款，每月支付【百分比】。c.驗收款：道路施工項目竣工驗收合格后，甲方應(yīng)在【天數(shù)】個工作日內(nèi)支付剩余款項的【百分比】。d.結(jié)算款：在合同約定的保修期滿后，甲方應(yīng)在【天數(shù)】個工作日內(nèi)支付剩余款項的【百分比】。3.任何支付款項均需乙方相應(yīng)的發(fā)票和結(jié)算單據(jù)，甲方在收到乙方提交的上述文件后【天數(shù)】個工作日內(nèi)完成支付。三、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準完成道路施工項目。b.甲方應(yīng)按合同約定的時間和方式支付工程款項。c.甲方應(yīng)必要的施工圖紙、技術(shù)資料和施工現(xiàn)場。d.甲方應(yīng)配合乙方解決施工過程中遇到的問題。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：a.乙方應(yīng)按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準完成道路施工項目。b.乙方應(yīng)保證施工過程中的安全和環(huán)保，遵守國家相關(guān)法律法規(guī)。c.乙方應(yīng)合格的施工人員、材料、設(shè)備，確保施工質(zhì)量。d.乙方應(yīng)按時提交施工進度報告、質(zhì)量檢測報告等相關(guān)文件。e.乙方應(yīng)按照甲方要求，在施工過程中進行必要的調(diào)整和修改。f.乙方應(yīng)承擔因自身原因造成的工程延誤、質(zhì)量不合格等責任。四、質(zhì)量保證與服務(wù)1.質(zhì)量保證：a.乙方承諾施工項目必須符合國家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標準和規(guī)范。b.乙方應(yīng)使用合格的建筑材料和施工工藝，確保施工質(zhì)量。c.乙方應(yīng)定期進行質(zhì)量檢查，確保工程質(zhì)量。d.乙方應(yīng)在施工過程中接受甲方和相關(guān)部門的質(zhì)量監(jiān)督和檢查。2.服務(wù)承諾：a.乙方應(yīng)在施工過程中必要的技術(shù)支持和服務(wù)。b.乙方應(yīng)在合同約定的保修期內(nèi)，對施工項目免費的維修服務(wù)。c.乙方應(yīng)在接到甲方通知后【天數(shù)】個工作日內(nèi)，對施工項目進行維修或整改。d.保修期滿后，乙方應(yīng)有償服務(wù)，費用按雙方協(xié)商確定。e.乙方應(yīng)確保施工項目在保修期內(nèi)不因乙方原因出現(xiàn)質(zhì)量問題。五、履行與變更1.履行：a.雙方應(yīng)按照合同約定的條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)。b.乙方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)完成施工任務(wù)，甲方應(yīng)按時支付工程款項。c.雙方應(yīng)保持溝通，及時解決施工過程中出現(xiàn)的問題。d.任何因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的情況，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并按照法律法規(guī)進行處理。2.變更：a.合同履行過程中，如因設(shè)計變更、工程量增減等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議。b.任何變更均應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字確認后生效。c.合同變更不得影響原合同約定的權(quán)利義務(wù)，且變更后的合同總額不得超過原合同總額。d.因變更導(dǎo)致工期延誤的，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況調(diào)整工期，并相應(yīng)調(diào)整工程款項。六、保密條款1.雙方在本合同履行過程中所獲得的信息，包括但不限于技術(shù)數(shù)據(jù)、商業(yè)計劃、財務(wù)狀況、客戶信息等，均屬于保密信息。2.雙方承諾對保密信息予以嚴格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露或使用。3.保密義務(wù)不因合同終止而終止，雙方均應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至保密信息已不再具有保密價值。4.在以下情況下，雙方可以披露保密信息：a.法律法規(guī)要求披露；b.依法接受政府部門的調(diào)查或?qū)彶椋籧.為保護自身合法權(quán)益而必須披露；d.經(jīng)對方書面同意。5.雙方應(yīng)采取適當措施，防止保密信息被未授權(quán)的人員獲取或使用。6.違反保密條款的，違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。3.在爭議解決期間，除非法院另有判決，否則雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)。4.爭議解決過程中產(chǎn)生的費用，包括但不限于訴訟費、律師費等，應(yīng)由敗訴方承擔。5.本合同項下的爭議解決，適用中華人民共和國法律。6.除非雙方另有書面約定，否則本合同項下的所有爭議均應(yīng)在中國境內(nèi)解決。7.雙方同意，在爭議解決過程中，應(yīng)保持對彼此商業(yè)秘密的尊重和保護。八、其它條款1.合同解除：任何一方在合同履行過程中違反合同約定，給對方造成重大損失時，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔相應(yīng)的法律責任。2.合同終止：合同履行完畢或達到合同約定的終止條件時，合同終止。3.合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力，與本合同不一致的，以附件為準。4.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。6.通知送達：除非另有約定，任何通知、文件或要求均應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方的地址，視為有效送達。7.合同份數(shù)：本合同一式【份數(shù)】份，甲乙雙方各執(zhí)【份數(shù)】份，具有同等法律效力。九、合同