農(nóng)村建房協(xié)議書

1、建房協(xié)議書甲方 : 姓名身份證號碼聯(lián)系方式 ( 手機(jī)號 )乙方 : 姓名身份證號碼聯(lián)系方式 ( 手機(jī)號 )甲方擬建房屋一座, 位置在師宗縣丹鳳街道大堵村委會馬路橋村 , 由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系 , 經(jīng)平等協(xié)商 , 雙方自愿簽訂本承攬建筑協(xié)議。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、甲方負(fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進(jìn)度 , 乙方應(yīng)提前通知甲方購買所需材料。2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗 , 負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確 , 雙方不存在雇傭關(guān)系。3、攪拌機(jī)、震動器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶, 費用由乙方自理。4、工期從201

2、6年月日開始建設(shè) , 工期為天。5、乙方加強(qiáng)對其人員的安全教育 , 嚴(yán)格管理 , 遵守國家法律法規(guī) , 安全施工。 由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負(fù)責(zé) , 與甲方無關(guān)。6 、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付, 與甲方無關(guān)。二、質(zhì)量要求1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則, 按質(zhì)按量 , 按照協(xié)定工期施工 , 加強(qiáng)質(zhì)量管理。2、重要施工過程: 如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時 , 有權(quán)要求乙方停工或整改。4、房屋建成后一年內(nèi), 甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的, 乙方必須進(jìn)行免費維修。三、付款方式1、工程款結(jié)算方

3、式: 以建房面積計算, 全部包工 , 每平方米人民幣2、付款時間次付款在付款在元 ( 大寫: 第一次付款在施工開始后,元整 ) 。天內(nèi) , 第二第三次第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后天內(nèi)給付。四、違約責(zé)任1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的, 乙方要進(jìn)行修理、重作成損失的 , 由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率箙f(xié)議無法履行的; 造, 乙方應(yīng)承擔(dān)違約金人民幣元 (大寫元整),并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求, 或者采取消極怠工與延誤工期等做法為難甲方, 視為乙方根本違約, 甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金金人民幣元 ( 大寫元整 ) 。3、在乙方無違約行為的情況下, 甲方若不按合同約定支付工程價款 , 應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金金人民幣元 ( 大寫元整 ) 。五、爭議解決辦法1、發(fā)生合同爭議時, 雙方應(yīng)友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成 , 雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。六、附則1、本合同一式兩份, 甲乙雙方當(dāng)事