加工承攬合同范本4篇

1、加工承攬合同范本4篇本文LI錄加丄承攬合同范本服裝加工承攬合同加丄承攬合同產品加丄承攬合同 加丄合同范本承攬方： 地址：郵碼：電話： 法定代表 人：職務：定作方： 地址：郵碼：電話： 法定代表 人：職務：定作方委托承攬方加工，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品 編號名稱規(guī)格單位數量備注第二條加工成品質量要求笫三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱 瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有 權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.（用定作方原材料完成工作的

2、，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī) 格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合 要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅 自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應 當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復， 有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定

3、作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許 可不得留存技術資料的復制品。3定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、 圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗 難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項LI,應當山雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期 限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的 以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項

4、目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可山法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并 按協(xié)議執(zhí)行。2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門 簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在 發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的， 按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方

5、的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的， 應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔 逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收， 山此造成的損失山承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的， 應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的， 承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重 新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償 損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格

6、包裝物的價值部分。 因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金元;（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額訃算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每 逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同 意，提前交付定作物，定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%（10%30%）或酬金總額的%（20%60%）的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫山定作方代保管時，應當償 付定

7、作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同 規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交 付定作物的責任。八、曲于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品 毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經 檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的， 由承攬方對工作質量、數量承擔責任。十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒 收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應 當按定作

8、方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因 此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分 價款總值的 %（10%30%幅度）的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付 承攬方以未履行部分酬金總額的 %（20%60%的幅度）違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝 物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當 賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期 得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合

9、同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條笫五款規(guī)定償付違約金 外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月 不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保 養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還 應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī) 定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償 付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門 的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費

10、用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責 任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償 承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按（）項處理：1.向仲裁機關申請仲裁；2.向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效，本合 同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，山雙方共同 協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式份，交（如經鑒證或

11、公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。定作方： 代表人：年月日承攬方： 代表人：年月日服裝加工承攬合同加工承攬合同范本（2） |返回目錄承攬方：地址：郵編：電話： 法定代 表人：職務：定作方：地址：郵編： 電話： 法定代表人：職務：定作方委托承攬方加工，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：|品名 |規(guī)格 |單位|數量|備注|IIIL.JLIIrTII1lr第二條加工成品質量要求:第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：1. 用承攬方原料完成匚作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并 接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料 而影響定

12、作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2. 用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。 定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方 提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換 或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換 零部件。3. 原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：1. 承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要 求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改 意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到

13、答復，有權停止工作，并及時通知定作 方，因此造成的損失，由定作方賠償。2. 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經 定作方許可不得留存技術資料和復制品。3. 定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）第五條價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的山當事人雙 方商定。第六條驗收標準和方法：1. 按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2. 定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬 方應肖向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質 量缺陷的定作物或項LI,應當山雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限

14、內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，山承攬 方負責修復或退換。3. 當事人雙方對承攬的定作物和項L!質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法 定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。第七條 交（提）貨的時間和地點：1. 交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延 期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2. 交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以 定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門 簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方 在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必

15、要的途中時間；雙方另有約 定的，按約定的方法計算。笫八條包裝要求及費用負擔： 第九條運輸辦法及費用負擔: 第十條結算方式及期限: 第十一條其他：1. 根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié) 商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應 當雙倍返還定金。2. 根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付 款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方 不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。第十二條承攬方的違約責任：1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意:利用的，應 當

16、按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任； 經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失 由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應 當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解 除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重 新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償 損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。 因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，山承攬方賠償損失。4、逾期交

17、付定作物，應當向定作方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分 的價款總額訃算，向定作方償付違約金）以酬金訃算的，每逾期一天，按逾期 交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提詢交付定作 物，定作方有權拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的% （10%-30%幅度）或酬金總額的% （20%-60%幅度）違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付 定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合 同規(guī)定

18、負責運到指定地點或接收單位（人）夕卜，并承擔因此多付的運雜費和逾 期交付定作物的責任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀 損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢 驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由 承攬方對工作質量，數量承擔責任。10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒 收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應 當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任：1中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或

19、設計等，應當賠償承攬方因此 造成的損失。2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的% （10%-30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的% （20%60%的幅度）違約金。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物 等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠 償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期 得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條笫五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定

20、作方超過領取期限六個月 不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保 養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方 還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定 向承攬方償付違約金；以酬金訃算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償 付違約金。6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的 罰款。7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，山于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅 失的，承攬方在取

21、得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措 施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在 定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方 由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一 方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。第十六條本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同 如有未盡事宜，應山雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同 等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式 份，交 （如

22、經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機 關）各留存一份。定作方（蓋章）： 承攬方（蓋章）：代表人（簽）：地址：電話：代表人（簽）： 地址：電話：開戶銀行：帳號：年月日日加工承攬合同加工承攬合同范本（3） 承攬方：XX縣木具廠 定作方：XX縣百貨公司開戶銀行：帳號：年月I返回目錄訂立合同雙方：以下簡稱屮方以下簡稱乙方屮方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。第一條加工成品名|規(guī)格（長，寬，高cm） |單位|數量備注I中不I抽屜I|玻璃柜臺130x40x90|塑料臺面柜臺180x100x9510|其I1I玻璃臺面柜臺III1|180x100x9=IIIIIII件I IIII棉布貨架

23、IIII|180x40x20CII)IIIII件IIIII大白貨電器貨架I1II|180x80x20C1I)III II件II2010 |5|小百貨貨架180x50x20080第二條加工成品質量要求：一、材種：柜臺，貨架一律釆用水曲柳。二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，樺縫、肩角結構必須嚴密，堅 固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松樺；塑料面要求平直， 整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平 直，安裝方便。四、屮方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，山縣物價局核定價格 后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。第三條原材

24、料山屮方提供。第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙 方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應 當在規(guī)定的時間內回復，提岀修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有 權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，屮方通知乙方到廠 驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖 紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，山縣物 價局提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全

25、部 交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議， 并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方口貨大樓，III口貨公司供銷科收貨，驗收合 格，辦理交接手續(xù)。第八條 包裝要求及費用負擔：由屮方負責包裝，以定作物不受損壞為 準；每件包裝費均按4元計算，共計9 8 0元，全部費用由乙方負擔。第九條運輸辦法及費用負擔：山屮方負責運輸，每件運輸費用均按2 元計算，共計4 9 0元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負 責。第十條 本合同簽之日，乙方向甲方給付預付款2 0 0 0 0元（貳萬 元）。中方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不 履行合同的，把預付款抵作違約

26、金和賠償金，有余款的應返還。第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦 理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。第十二條屮方的違約責任一、屮方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按 質論價；不同意利用的，屮方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任； 經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，山此造成的損失由 中方賠償。二、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，屮方應 當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因 此造成的損失由甲方賠償。三、因屮方包裝不善造成定作物毀損的，山屮方賠償損失。四、屮方逾

27、期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按 逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總 值2 0 %的違約金。六、山屮方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，屮方應當負責修 理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。第十三條乙方的違約責任一、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償屮 方因此造成的損失。二、乙方如中途廢止合同，應償付屮方未履行部分定作物價款總值30 %的違約金。三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向屮方提供圖紙和其他技術資料，除交 付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付 款的規(guī)定，向甲方償付違約金。五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償屮方因此造成的損失。六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定 作物或原材料毀損、滅失的，中方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責 任。但中方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī) 定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除中方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期 間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償屮方因此造成的損失。第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決