[注冊監(jiān)理工程師考試密押資料]建設(shè)工程施工合同管理(七)

1、注冊監(jiān)理工程師考試密押資料建設(shè)工程施工合同管理(七)注冊監(jiān)理工程師考試密押資料建設(shè)工程施工合同管理(七)建設(shè)工程施工合同管理(七)一、單項(xiàng)選擇題問題:1. 在施工合同中，工期可以順延的根本原因在于 。A.屬于承包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險B.屬于工程師應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險C.屬于發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險D.處于關(guān)鍵線路，影響總工期答案:C解析 在施工合同中，工期可以順延的根本原因在于屬于發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險。問題:2. 施工合同雙方對工程質(zhì)量有爭議，應(yīng)由專用條款約定的 鑒定。A.工程師B.工程質(zhì)量監(jiān)督部門C.仲裁機(jī)構(gòu)D.政府行政部門答案:B解析 施工合同雙方對工程質(zhì)量有爭議，應(yīng)由專用條款約定的工程質(zhì)量監(jiān)督部門鑒定。問題:

2、3. 在施工合同履行過程中， 是正確的。A.工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時予以書面確認(rèn)B.如工程師不能及時書面確認(rèn)口頭指令，承包人在推出書面確認(rèn)請示且工程師收到請示后48小時不答復(fù)，應(yīng)視為承包人要求被確認(rèn)C.承包人認(rèn)為工程師指令不合理，不允許提出疑義D.承包人對工程師的錯誤指令不承擔(dān)責(zé)任答案:C解析 在施工合同履行過程中，承包人認(rèn)為工程師指令不合理，不允許提出疑義。問題:4. 發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人在規(guī)定時間 天后向發(fā)包人發(fā)出預(yù)付通知。A.5B.7C.14D.28答案:B解析 發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人在規(guī)定時間7天后向發(fā)包人發(fā)出預(yù)付通知。問題:5. 某項(xiàng)施工需要辦理爆破作業(yè)的

3、批準(zhǔn)手續(xù)，但沒有及時獲得批準(zhǔn)，給承包雙方都造成一定損失，則 。A.承包人的損失都由發(fā)包人承擔(dān)B.發(fā)包人的損失都由承包人承擔(dān)C.雙方的損失各自承擔(dān)D.雙方的損失都由審批部門承擔(dān)答案:C解析 本題考核的是施工解讀合同管理的內(nèi)容。沒有獲得爆破作業(yè)的批準(zhǔn)手續(xù)是不允許進(jìn)行爆破作業(yè)的，發(fā)包人和承包人對此應(yīng)各自分別承擔(dān)責(zé)任。問題:6. 施工過程中發(fā)生變更，而合同中沒有適用或類似過程的價格，應(yīng) 。A.由工程師提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)發(fā)包商批準(zhǔn)后執(zhí)行B.由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行C.由發(fā)包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)承包人同意后之執(zhí)行D.由設(shè)計人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)發(fā)包人通知承包人答案:B解析

4、施工過程中發(fā)生變更，而合同中沒有適用或類似過程的價格，應(yīng)由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行。問題:7. 施工過程中，如果承包人提出要求使用專利技術(shù)經(jīng)工程師批準(zhǔn)后，應(yīng)由 。A.承包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用B.承包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔(dān)費(fèi)用C.發(fā)包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔(dān)費(fèi)用D.發(fā)包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用答案:B解析 若承包人提出試驗(yàn)專利技術(shù)或特殊工藝施工，首先取得工程師認(rèn)可，然后由承包人負(fù)責(zé)申報、試驗(yàn)、使用等費(fèi)用。問題:8. 工程師對工程量的確認(rèn)，可以計量的是 。A.承包人超挖的工程量B.承包人漲線的工程量C.承包人原因造成的返工D.設(shè)計變更的工程量答案:D解析

5、工程師對照設(shè)計圖紙，只對承包人完成的永久工程合格工程量進(jìn)行計量。因此，屬于承包人超出設(shè)計圖紙范圍(包括超挖、漲線)的工程量不予計量；因承包人原因造成返工的工程量不予計量。問題:9. 關(guān)于發(fā)包人供應(yīng)的材料與約定不符時的處理，下列敘述錯誤的是 。A.數(shù)量少由承包人補(bǔ)齊B.發(fā)包人負(fù)責(zé)運(yùn)到合同約定地C.出現(xiàn)質(zhì)量問題承包人可拒收D.單價不符由發(fā)包人承擔(dān)差價答案:A解析 發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備與約定不符時的處理：材料設(shè)備單價與合同約定不符時，由發(fā)包人承擔(dān)所有差價；材料設(shè)備種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等級與合同約定不符時，承擔(dān)人可以拒絕接受保管，由發(fā)包人運(yùn)出施工場地并重新采購；到貨地點(diǎn)和合同約定不符時，發(fā)包人

6、負(fù)責(zé)運(yùn)至合同約定的地點(diǎn)；供應(yīng)數(shù)量少于合同約定的數(shù)量時，發(fā)包人將數(shù)量補(bǔ)齊等。問題:10. 關(guān)于建設(shè)工程合同訂立的下列表述中，正確的是 。A.建設(shè)工程合同可采用書面形式或口頭形式B.中華人民共和國建筑法提倡對建設(shè)工程實(shí)行總承包C.建設(shè)工程合同的訂立，由發(fā)包人發(fā)出要約D.發(fā)包人可以將一個單位工程的主體部分肢解發(fā)包答案:B解析 建設(shè)工程合同只能采用書面形式；建筑法提倡對建設(shè)工程實(shí)行總承包；建設(shè)工程合同的訂立，由承包人發(fā)出要約，發(fā)包人承諾；發(fā)包人不可以將一個單位工程的主體部分肢解發(fā)包。問題:11. 施工過程中因承包人原因?qū)е鹿こ虒?shí)際進(jìn)度滯后于計劃進(jìn)度，承包人按工程師要求采取趕工措施后仍未按合同規(guī)定的工期

7、完成施工任務(wù)，則此延誤的責(zé)任應(yīng)由 承擔(dān)。A.工程師B.承包人C.工程師和承包人D.發(fā)包人答案:B解析 建設(shè)工程施工合同(示范文本)規(guī)定，因承包人自身的原因造成工程實(shí)際進(jìn)度滯后于計劃進(jìn)度，所有的后果都應(yīng)由承包人自行承擔(dān)。工程師不對確認(rèn)后的改進(jìn)措施效果負(fù)責(zé)，這種確認(rèn)并不是工程師對工程延期的批準(zhǔn)，而僅僅是要求承包人在合理的狀態(tài)下施工。因此，如果修改后的進(jìn)度計劃不能按期完工，承包人仍應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。問題:12. 某施工合同約定，建筑材料由發(fā)包人供應(yīng)。材料使用前需要進(jìn)行檢驗(yàn)時，檢驗(yàn)由 。A.發(fā)包人負(fù)責(zé)，并承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用B.發(fā)包人負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)費(fèi)用由承包人承擔(dān)C.承包人負(fù)責(zé)，并承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用D.承包人負(fù)責(zé)，

8、檢驗(yàn)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)答案:D解析 本題考核的是發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場需要在使用前檢驗(yàn)或試驗(yàn)的，由承包人負(fù)責(zé)檢查試驗(yàn)，費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。問題:13. 在施工中，承包人按照經(jīng)過工程師批準(zhǔn)的施工方案導(dǎo)致事故，所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由 承擔(dān)。A.發(fā)包人B.承包人C.工程師D.發(fā)包人和承包人共同答案:B解析 建設(shè)工程合同(示范文本)規(guī)定，不論何時，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的工程部分，均可要求承包人返工。承包人應(yīng)當(dāng)按照工程師的要求返工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人的原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由承包人承擔(dān)返工費(fèi)用，工期不予順延。問題:14. 工程施工中經(jīng)常發(fā)生的變更是 。A.設(shè)計變更B.進(jìn)度變更C.合同變

9、更D.投資變更答案:A解析 工程施工中經(jīng)常發(fā)生的變更是設(shè)計變更。問題:15. 依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工， 后推遲開工日期。A.需承包人書面通知工程師B.應(yīng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)C.應(yīng)經(jīng)工程師批準(zhǔn)D.需承包人書面通知發(fā)包人答案:C解析 建設(shè)工程施工合同(示范文本)規(guī)定，承包人不能按時開工，應(yīng)在不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師在接到延期開工申請后的48小時內(nèi)未予答復(fù)，視為同意承包人的要求，工期相應(yīng)順延。如果工程師不同意延期要求，工期不予順延。如果承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期也不予順延。問題:16. 建設(shè)工

10、程合同不是 。A.若成合同B.從合同C.雙務(wù)合同D.有償合同答案:B解析 建設(shè)工程合同是諾成合同、雙務(wù)合同、有償合同。問題:17. 施工合同示范文本規(guī)定，承包人要求延期開工則 。A.工程師無權(quán)批準(zhǔn)B.需發(fā)包人批準(zhǔn)C.在開工日期前7天內(nèi)以書面形式提交工程師D.發(fā)包人應(yīng)賠償損失答案:C解析 施工合同示范文本規(guī)定，承包人要求延期開工則在開工日期前7天內(nèi)以書面形式提交工程師。問題:18. 某施工合同履行時，因施工現(xiàn)場尚不具備開工條件，已進(jìn)場的承包人不能按約定日期開工，則發(fā)包人 。A.應(yīng)賠償承包人的損失，相應(yīng)順延工期B.應(yīng)賠償承包人的損失，但工期不予順延C.不賠償承包人的損失，但相應(yīng)順延工期D.不賠償承

11、包人的損失，工期不予順延答案:A解析 建設(shè)工程施工合同(示范文本)規(guī)定，因發(fā)包人的原因施工現(xiàn)場尚不具備施工的條件，影響了承包人不能按照協(xié)議書約定的日期開工時，工程師應(yīng)以書面形式通知承包人推遲開工日期。發(fā)包人應(yīng)當(dāng)賠償承包人因此造成的損失，相應(yīng)順延工期。問題:19. 施工合同履行中，發(fā)包人拖欠工程結(jié)算款，在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料56天內(nèi)仍不支付，則承包人 。A.無權(quán)對該工程主張任何權(quán)利B.無權(quán)申請人民法院拍賣該工程，但可主張該工程所有權(quán)C.可以申請人民法院拍賣該工程，承包人優(yōu)先受償D.可以留置該工程答案:C解析 發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)不支付工程竣工結(jié)算價款，承包人可以催告

12、發(fā)包人支付結(jié)算價款。發(fā)包人在收到結(jié)算報告及計算資料56天內(nèi)仍不支付的，承包人與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或拍賣價款優(yōu)先受償。問題:20. 承包人在不可抗力事件結(jié)束后 小時內(nèi)向工程師通報。A.24B.48C.56D.84答案:B解析 不可抗力時間發(fā)生后，承包人應(yīng)在力所能及的條件下迅速采取措施，盡量減少損失，并在不可抗力時間結(jié)束后48小時向工程師通報受災(zāi)情況和損失情況。問題:21. 為了保證工程質(zhì)量，建設(shè)工程施工合同規(guī)定， 的最低質(zhì)量保修期為5年。A.地基基礎(chǔ)工程B.防水工程C.給水管道工程D.設(shè)備安裝工程答案:B解析 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l

13、例中明確規(guī)定工程各個部位的最低保修期限：除涉及防水工程為5年外，保證工程不出現(xiàn)危險的基礎(chǔ)和主體為合理使用年限。其余均為2年。問題:22. 工程師確認(rèn)增加的工程變更價款作為追加合同價款，此價款 。A.竣工后一次支付B.與工程進(jìn)度款同期支付C.確認(rèn)后一次支付D.提前支付答案:B解析 工程師確認(rèn)增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程進(jìn)度款同期支付。問題:23. 有關(guān)工程師無故不參加單機(jī)無負(fù)荷試車后，下面的說法錯誤的是 。A.承包人自行試車B.工程師應(yīng)承認(rèn)試車記錄C.工程師不應(yīng)承認(rèn)試車記錄D.發(fā)生責(zé)任由工程師負(fù)責(zé)答案:C解析 工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時以書面形式向承包人提出延期

14、要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不參加試車，應(yīng)承認(rèn)試車記錄。問題:24. 承包人在臨街交通要道附近施工，施工開始前應(yīng)向工程師提出安全措施，工程師認(rèn)可后實(shí)施，其防護(hù)措施由 。A.發(fā)包人承擔(dān)B.承包人承擔(dān)C.發(fā)包人和承包人共同承擔(dān)D.承包人墊付，施工結(jié)束無安全事故后由發(fā)包人支付答案:B解析 本題題意是確認(rèn)工程安全防護(hù)措施費(fèi)用的承擔(dān)主體由發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用，承包人提出措施，這對保證安全施工起到很好的作用。問題:25. 工程師對隱蔽工程重新驗(yàn)收合格，則 。A.承包人承擔(dān)追加的合同價款，工期不順延B.發(fā)包人承擔(dān)追加的合同價款，工期順延C.承包人賠償發(fā)包人的損失，工期不順延D.發(fā)

15、包人賠償承包人的損失，工期不順延答案:B解析 經(jīng)工程師驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖紙等要求，驗(yàn)收24小時后，工程師不在驗(yàn)收記錄上簽字，視為工程師已經(jīng)認(rèn)可驗(yàn)收記錄，承包人可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。問題:26. 承包人在臨街交通要道附近施工，施工開始前應(yīng)向工程師提出安全措施，工程師認(rèn)可后實(shí)施，其防護(hù)措施費(fèi)由 。A.發(fā)包人承擔(dān)B.承包人承擔(dān)C.發(fā)包人和承包人共同分擔(dān)D.承包人墊付，施工結(jié)束無安全事故后由發(fā)包人支付答案:A解析 承包人在臨街交通要道附近施工，施工開始前應(yīng)向工程師提出安全措施，工程師認(rèn)可后實(shí)施，其防護(hù)措施費(fèi)由發(fā)包人承擔(dān)。問題:27. 發(fā)包人將其批量采購的塑鋼窗運(yùn)抵現(xiàn)場與承包人共同清點(diǎn)

16、后存入承包人倉庫，承包人在使用前抽樣檢驗(yàn)認(rèn)為合格后投入使用。施工過程中發(fā)現(xiàn)其中5個塑鋼窗制造質(zhì)量出現(xiàn)較大問題，承包人按照工程師的指示將其拆除并重新安裝。工程師對此事件處理的方案為 。A.補(bǔ)償費(fèi)用并順延合同工期B.費(fèi)用和工期損失均由承包人承擔(dān)C.補(bǔ)償費(fèi)用但不順延合同工期D.順延合同工期但不補(bǔ)償費(fèi)用答案:A解析 發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備使用前檢驗(yàn)通過后，仍不能解除發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備存在的質(zhì)量缺陷責(zé)任。問題:28. 有關(guān)施工合同中當(dāng)事人的論述，不正確的是 。A.施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包人和承包人，雙方是平等的民事主體B.承發(fā)包雙方簽訂施工合同，必須具備相應(yīng)資質(zhì)條件和履行施工合同的能力C.對合同范圍內(nèi)的工程

17、實(shí)施建設(shè)時，發(fā)包人必須具備組織協(xié)調(diào)能力；承包人必須具備有關(guān)部門核定的資質(zhì)等級并持有營業(yè)執(zhí)照等證明文件D.發(fā)包人必須是建設(shè)單位，不得是項(xiàng)目總承包單位答案:D解析 施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包人和承包人，雙方是平等的民事主體；承發(fā)包雙方簽訂施工合同，必須具備相應(yīng)資質(zhì)條件和履行施工合同的能力；對合同范圍內(nèi)的工程實(shí)施建設(shè)時，發(fā)包人必須具備組織協(xié)調(diào)能力；承包人必須具備有關(guān)部門核定的資質(zhì)等級并持有營業(yè)執(zhí)照等證明文件。二、多項(xiàng)選擇題問題:1. 施工合同中所定義的“費(fèi)用”是指 。A.合同價款B.批準(zhǔn)承包商索賠的價款C.承包商因自身原因?qū)е路倒さ闹С鯠.為了保護(hù)鄰近施工現(xiàn)場建筑物由業(yè)主直接支付給附近居民的有關(guān)費(fèi)用E.

18、因設(shè)計變更導(dǎo)致施工成本增加給承包商的補(bǔ)償款 A B C D E答案:BCD解析 “費(fèi)用”是指包含在合同價格之內(nèi)的應(yīng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)支出，而“追加合同價款”則是合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后，按照計算合同價款的方法，給承包商增加的合同價款?！耙蛟O(shè)計變更導(dǎo)致施工成本增加給承包商的補(bǔ)償款”屬于追加合同價款。問題:2. 下列關(guān)于施工合同履行過程中，有關(guān)隱蔽工程驗(yàn)收和重新檢驗(yàn)的提法和做法正確的有 。A.工程師不能按時參加驗(yàn)收，須在開始驗(yàn)收前向承包人提出書面延期要求B.工程師未能按時提出延期要求，不參加驗(yàn)收，承包人可自行組織驗(yàn)收C.工程師未能參加驗(yàn)收應(yīng)視為該部分工程合格D.

19、發(fā)包人可不承認(rèn)工程師未能按時參加承包人單獨(dú)進(jìn)行的試車記錄E.由于工程師沒有參與驗(yàn)收，則不能提出對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)的要求 A B C D E答案:AB解析 如果工程師不能按時進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)在承包人通知的驗(yàn)收時間前24小時，以書面形式向承包人提出延期驗(yàn)收要求；若工程師未能按以上時間延期要求，又未能按時參加驗(yàn)收，承包人可自行組織驗(yàn)收。承包人經(jīng)過驗(yàn)收的檢查、試驗(yàn)程序后，將檢查、試驗(yàn)記錄送交工程師，本次檢驗(yàn)視為工程師在場情況下進(jìn)行的驗(yàn)收，工程師承認(rèn)驗(yàn)收記錄的正確性；無論工程師是否參加驗(yàn)收，當(dāng)其對某部分的工程質(zhì)量有懷疑，均可以要求承包人對已經(jīng)隱蔽的工程進(jìn)行重新驗(yàn)收。問題:3. 關(guān)于施工質(zhì)量控制說法正確

20、的是 。A.質(zhì)量檢查，達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)的給予質(zhì)量認(rèn)可，達(dá)不到則予拒收B.雙方對質(zhì)量有爭議，由合同協(xié)議書中約定的工程質(zhì)量監(jiān)督部門鑒定C.承包人應(yīng)隨時接受工程師及委派人員的檢查D.檢查檢驗(yàn)不合格時，影響正常施工的費(fèi)用由承包人承擔(dān)E.工程師指令失誤而導(dǎo)致的追加合同價款，由工程師承擔(dān) A B C D E答案:ACD解析 工程師依據(jù)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對承包人的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，達(dá)到或超出約定標(biāo)準(zhǔn)的，給予質(zhì)量認(rèn)可(不評定質(zhì)量等級)，達(dá)不到要求的，則予拒收；無論何時，工程師隨時檢查工程質(zhì)量；如果雙方對工程質(zhì)量有爭議，由專用條款規(guī)定的工程質(zhì)量監(jiān)督部門簽定，所需要費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)；因工程師指令失誤

21、和其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款，由發(fā)包人承擔(dān)。問題:4. 某項(xiàng)目施工過程中，由于空中飛行物墜落給施工帶來了重大損害， 應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人承擔(dān)。A.承包方人員傷亡損失B.發(fā)包方人員傷亡損失C.承包方施工設(shè)備損壞的損失D.運(yùn)至施工現(xiàn)場待安裝工程設(shè)備的損害E.工程修復(fù)費(fèi) A B C D E答案:BDE解析 建設(shè)工程施工合同(示范文本)規(guī)定，因不可抗力事件發(fā)生后，施工合同發(fā)包方承擔(dān)的責(zé)任有：工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運(yùn)至施工場地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害。問題:5. 下列關(guān)于竣工驗(yàn)收說法正確的有 。A.實(shí)行監(jiān)理的工程，工程竣工報告必須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見B.當(dāng)

22、各方不能形成一致意見時，應(yīng)報當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門協(xié)調(diào)C.發(fā)包人收到竣工驗(yàn)收報告28天內(nèi)不組織驗(yàn)收，則視為驗(yàn)收報告已被認(rèn)可D.發(fā)包人收到竣工驗(yàn)收報告28天內(nèi)確認(rèn)，則視為驗(yàn)收報告已被認(rèn)可E.因特殊原因，發(fā)包人要求部分單位工程或工程部位甩項(xiàng)竣工的，需簽訂部分竣工協(xié)議 A B C D E答案:ABC解析 實(shí)行監(jiān)理的工程，工程竣工報告必須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見；當(dāng)各方不能形成一致意見時，應(yīng)報當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門協(xié)調(diào)；發(fā)包人收到承包人交送的竣工驗(yàn)收報告后28天內(nèi)不組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗(yàn)收報告已被認(rèn)可。問題:6. 下列關(guān)于施工合同履行過程中，須在開始驗(yàn)收前向承包人提出書面延期要

23、求的有 。A.工程師不能按時參加驗(yàn)收，須在開始驗(yàn)收前向承包人提出書面延期要求B.工程師未能按時提出延期要求，不參加驗(yàn)收，承包人可自行組織驗(yàn)收C.工程師未能參加驗(yàn)收應(yīng)視為該部分工程不合格D.發(fā)包人可不承認(rèn)工程師未能按時參加承包人單獨(dú)進(jìn)行的試車記錄E.由于工程師沒有參加驗(yàn)收，則不能提出已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)的要求 A B C D E答案:CDE解析 對此題的作答，考生要仔細(xì)閱讀教材的內(nèi)容，徹底理解了本內(nèi)容的有關(guān)規(guī)定，就不難作答了。問題:7. 依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列有關(guān)設(shè)計變更說法中正確的有 。A.發(fā)包人需要對原設(shè)計進(jìn)行變更，應(yīng)提前14天書面通知承包人B.承包人為了便于施工，可以要求對原設(shè)

24、計進(jìn)行變更C.承包人在變更確認(rèn)后的14天內(nèi)，未向工程師提出變更價款報告，視為該工程變更不涉及價款變更D.工程師確認(rèn)增加的工程變更價款，應(yīng)在工程驗(yàn)收后單獨(dú)支付E.合同中沒有適用和類似變更工程的價款，由承包人提出變更價格，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行 A B C D E答案:ACE解析 建設(shè)工程施工合同(示范文本)規(guī)定，施工中承包人不得因施工方便而要求對原工程設(shè)計進(jìn)行變更。工程師確認(rèn)增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程進(jìn)度款同期支付。工程師不同意承包人提出的變更價款，按合同約定的爭議條款處理。問題:8. 施工合同示范文本的規(guī)定，甲方處于緊急需要，加快建設(shè)進(jìn)度提前竣工，就與乙方簽訂提前竣工協(xié)議，其內(nèi)容應(yīng)

25、包括 。A.提前竣工時間B.為提前竣工而調(diào)整的施工進(jìn)度工作計劃C.乙方采取的趕工措施D.趕工措施的經(jīng)濟(jì)支出E.違約責(zé)任 A B C D E答案:AC解析 提前竣工協(xié)議包括：提前竣工時間；發(fā)表人應(yīng)為趕工提供的方便條件；承包人在保證質(zhì)量和安全的前提下，可能采取的趕工措施；提前竣工所需的追加合同價款等。問題:9. 建設(shè)工程合同的主要特征有 。A.合同主體的嚴(yán)格性B.合同標(biāo)底的特殊性C.合同內(nèi)容的復(fù)雜性D.合同履行期限的長期性E.合同內(nèi)容的嚴(yán)謹(jǐn)性 A B C D E答案:ACD解析 建設(shè)工程合同的主要特征：合同標(biāo)的的特殊性；合同履行期限的長期性；合同內(nèi)容的復(fù)雜性；合同主體的嚴(yán)格性，尤其是承包人要具有與

26、項(xiàng)目相適應(yīng)的資質(zhì)等級等。“標(biāo)的”不同于“標(biāo)底”。問題:10. 工程師發(fā)布暫停施工的原因包括 。A.外部條件的變化B.協(xié)調(diào)管理的需要C.施工質(zhì)量不合格D.施工中遇到古跡需保護(hù)E.承包人調(diào)換技術(shù)員 A B C D E答案:ABCD解析 暫停施工的原因有：外部條件的變化；發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的原因；協(xié)調(diào)管理的原因；承包人的原因。問題:11. 下列有關(guān)確定變更價款的做法，正確的有 。A.變更確定后承包人及時提出追加價款要求的報告B.工程師在規(guī)定時間內(nèi)對承包人的要求作出答復(fù)C.確定的價款報送造價管理部門備案D.工程師未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)，視為承包人的要求已批準(zhǔn)E.承包人未提出追加價款報告，工程師可單獨(dú)決定

27、補(bǔ)償額 A B C D E答案:ABD解析 建設(shè)工程施工合同(示范文本)規(guī)定，工程變更后，確定變更價款的程序如下：承包人在工程變更確定后14天內(nèi)，可提出變更涉及的追加合同價款要求的報告，經(jīng)工程師確認(rèn)后相應(yīng)調(diào)整合同價款。如果承包人在雙方確定變更后的14天內(nèi)，未向工程師提出變更工程價款的報告，視為該項(xiàng)變更不涉及合同價款的調(diào)整。工程師應(yīng)在收到承包人的變更合同價款報告后14天內(nèi)，對承包人的要求予以確認(rèn)或作出其他答復(fù)。工程師無正當(dāng)理由不確認(rèn)或答復(fù)時，自承包人的報告送達(dá)之日起14天后，視為變更價款報告已被確認(rèn)。工程師確認(rèn)增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程進(jìn)度款同期支付。工程師不同意承包人提出的變更

28、價款，按合同約定的爭議條款處理。問題:12. 發(fā)包人原因延期開工時，工程師應(yīng) 。A.及時通知承包人B.賠償承包人由此造成的損失C.批準(zhǔn)工期順延D.審核由此給承包人造成的損失E.口頭通知承包人 A B C D E答案:ACD解析 因發(fā)包人的原因施工現(xiàn)場尚不具備施工的條件，影響了承包人不能按照協(xié)議書約定的日期開工，工程師應(yīng)以書面形式通知承包人推遲開工日期。發(fā)包人應(yīng)當(dāng)賠償承包人因此造成的損失，相應(yīng)順延工期。問題:13. 關(guān)于固定價格合同說法正確的是 。A.合同的價款是不可調(diào)整的B.工程承包中采用的總價合同屬于此類合同，但單價合同不屬于C.約定范圍內(nèi)的風(fēng)險由承包人承擔(dān)，但是約定范圍外的風(fēng)險由發(fā)包人承擔(dān)

29、D.雙方在專用條款內(nèi)約定合同價款包括的風(fēng)險范圍，風(fēng)險費(fèi)用的計算方法和承包風(fēng)險范圍以外對合同價款影響的調(diào)整方法E.在約定的風(fēng)險范圍內(nèi)合同價款不再調(diào)整 A B C D E答案:CDE解析 合同的價款并不是絕對不可調(diào)整的，而是在約定范圍內(nèi)的風(fēng)險由承包人承擔(dān)；工程承包活動中采用的總價合同和單價合同均屬于此類合同；雙方需在專用條件內(nèi)約定合同價款包含的風(fēng)險范圍、風(fēng)險費(fèi)用的計算方法和承包風(fēng)險范圍以外對合同價款影響的調(diào)整方法，在約定的風(fēng)險范圍內(nèi)合同價款不再調(diào)整。問題:14. 確定變更價款的原則有 。A.應(yīng)維持承包人投標(biāo)報價單內(nèi)的競爭水平B.合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有價格變更合同價款C.合同中已有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款D.合同中沒有適用或類似于變更價款的價格，由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行E.合同中沒有適用或類似于變更價款的價格，由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，必須經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行 A B C D E答案:ABCD解析 確定變更價款時，應(yīng)維持承包人投標(biāo)報價單內(nèi)的競爭性水平。 (1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款： (2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款； (3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行。 問題:1