實用的維修合同匯總十篇

1、實用的維修合同匯總十篇 維修合同 篇1 甲方：乙方：茲有馨月花園小區(qū)屋頂滲水，需維修做防水處理，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由乙方對馨月花園屋頂做防水維修處理；為了維護甲、乙雙方的權(quán)利與義務，根據(jù)中華人民共和國合同法相關規(guī)定，本著公開、公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成以下協(xié)議：1、甲方要求乙方對馨月花園小區(qū)屋頂?shù)木S修必須在年月 日前完成。2、甲方要求乙方對馨月花園屋頂所有滲漏的漏點查出根源，并先維修堵漏，然后對所有屋面裂口用3mm厚sbs彈性體瀝青防水卷材統(tǒng)一做一遍防水處理；乙方在維修中要注意勞動安全，如出現(xiàn)安全事故一切責任及費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。3、乙方對甲方屋頂防水層多處裂縫、滲

2、水進行維修做防水處理后，保證5年內(nèi)屋頂不滲水，質(zhì)保期內(nèi)如有滲水發(fā)生，乙方必須無條件對甲方辦公樓屋頂進行免費維修。4、維修費用為：人工費等合計費用元。5、結(jié)帳方式：乙方維修完工后，經(jīng)甲方進行全面檢查驗收合格后即付清工程款。6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份、簽字生效，不準違約，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。甲方：（蓋章）乙方：（簽字） 日期： 年 月 日 日期：年 月 日 維修合同 篇2 合同編號：_甲方(定作人)：_法定住址：_法定代表人：_職務：_委托代理人：_身份證號碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_帳號：_電子信箱：_乙方(承攬人)：_法定住址：_法定代表人：_職務：_

3、委托代理人：_身份證號碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_帳號：_電子信箱：_雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_修繕協(xié)議：第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬單價金額合計人民幣金額(大寫):(注：空格如不夠用，可以另接)第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_進行修繕。第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。第四條 材料材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價價款(注：空格如不夠用，可以另接)第五條 檢驗1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_、方法：_、時間：_、地點：_2.承攬人檢驗

4、定作人提供材料的標準：_、方法：_、時間：_、地點：_第六條 修繕修理時間從_年_月_日到_年_月_日第七條 質(zhì)量要求修繕修理項目應符合_的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：_第八條 資料提供1.定作人于_時間，以_的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：_。2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在_日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_日內(nèi)答復。第九條 轉(zhuǎn)包1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_。2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。3.雙方必須在得到對方書

5、面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。第十條 保密承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。具體包括：1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。3.定作人對其專有機密信息自行負責。第十一條 中途變更的后果定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。第十二條 協(xié)助1.承攬

6、工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：_，并滿足以下要求：_。2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。第十三條 監(jiān)督承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。第十四條 保管義務承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。第十五條 更換部件：1.部件更換可能會影響_的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品

7、牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_市授權(quán)的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。第十六條 交付修繕修理項目完工后，交付時間：_，交付方式：_，交付地點：_。第十七條 驗收1.雙方約定由_來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_元。該部分費用由定作人來負擔。2.

8、修繕修理項目檢驗標準依據(jù)_，具體驗收時間為：_第十八條 修繕費用本次修繕的費用為_元，定作人在_年_月_日前向承攬人預付材料款(大寫)_元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_日內(nèi)將尾款_元全部付清。第十九條 結(jié)算方式報酬與材料費的結(jié)算方式為：_第二十條 保修設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_個月的保修。但下列情況不屬保修范圍：1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;3.因天災、人災等不可抗力的.因素引起的損壞;4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。第二十一條 合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更

9、一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。第二十二條 合同的終止如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。第二十三

10、條 合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。第二十四條 聲明及保證定作人：1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。承攬人：1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二

11、十五條 通知1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2.各方通訊地址如下：_。3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。第二十六條 爭議的處理1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_種方式解決(1)提交_仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第二十七

12、條 不可抗力1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須

13、立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十八條 合同的解釋本合同未盡事宜

14、或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十九條 補充與附件本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第三十條 合同的效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。有效期為_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，雙方各執(zhí)_份，具有同等法律效力。定作人(蓋章)：_ 承攬人(蓋章)：

15、_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_委托代理人(簽字)：_ 委托代理人(簽字)：_簽訂地點：_ 簽訂地點：_年_月_日 _年_月_日 維修合同 篇3 一、經(jīng)雙方友好協(xié)商_（以下簡稱甲方）與_（以下簡稱乙方）就甲方的_機維修事宜特簽定本合同。二、_機狀況機型：_計數(shù)器讀數(shù) ：_安裝日期：_維修電話：_三、服務內(nèi)容1甲方機器出現(xiàn)問題時，請盡早和乙方聯(lián)系，并詳細反饋機器使用狀況及故障現(xiàn)象，以便及時解決。2在甲方的_機出現(xiàn)問題，乙方接到報修后，市內(nèi)在4工作小時內(nèi)，外地在12工作小時內(nèi)上門為甲方服務（國家法定節(jié)假日可提供預約服務）。3合同期內(nèi)，乙方根據(jù)甲方的機器狀況，定期上門進行維護保養(yǎng)，一

16、般每月一次。4合同期內(nèi)，如果機器需要更換配件，乙方需經(jīng)甲方同意，只收取材料費，不再收取維修費。5合同期內(nèi)，甲方須使用乙方提供的消耗材料及零配件，如由此而發(fā)生質(zhì)量問題導致機器出現(xiàn)故障，由乙方負責，否則由甲方負責。6合同期內(nèi)，乙方按優(yōu)惠價供應甲方機器所需要使用的_紙、消耗材料及零配件，并免費送貨上門和安裝。四、根據(jù)_機的狀況，經(jīng)雙方協(xié)商，同意乙方收取甲方_機年維修費為人民幣（大寫）_元，（小寫）￥_元。五、本合同自交費之日起生效，有效期_年，自_年_月至_年_月止。六、本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。七、其他約定：_。甲方（蓋章）：_ 乙方（蓋章）：_代表人（簽字）：_ 代

17、表人（簽字）：_地址：_ 地址：_年_月_日 _年_月_日 維修合同 篇4 甲方：四川南溪徽記食品有限公司乙方：宜賓市華為鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司簽約日期：合同編號：一、二、三車間等鋼結(jié)構(gòu)廠房維修合同合同編號：發(fā)包方：四川南溪徽記食品有限公司（以下簡稱甲方）承包方：宜賓市華為鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司（以下簡稱乙方）依照中華人民共和國合同法、建設工程質(zhì)量管理條例等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就徽記食品有限公司的一車間、二車間、三車間等鋼結(jié)構(gòu)廠房維修項目，甲方委托乙方進行維修，并嚴格按照甲方要求制作、安裝、防腐。，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方通過共同協(xié)商，簽訂本合同。具體內(nèi)容如

18、下：二、工程地點及內(nèi)容1、工程地點：南溪。2、工程內(nèi)容：（1）一、二、三車間的氣樓部分的拆除、除銹、防腐及屋面板的制安。（2）墻體壞、爛部分的拆除、防腐及墻面板的制安。（3）尼龍紗窗的制安。三、工程造價（1）一、二、三車間氣樓部分及墻體部分爛彩鋼瓦的拆除3.00元/m2。維護鋼結(jié)構(gòu)部分除銹（按彩鋼瓦的面積計算）3.50元/m2(含腳手架，若未更換部分防腐，按照此單價執(zhí)行）防腐（按瓦的面積計算） 5.00元/m2(含腳手架）若未更換部分防腐，按照此單價執(zhí)行。新制安檁條（c120或140）18.00元或22.00元/m。屋面上層彩鋼瓦（90型，厚度為0.45mm，采用寶鋼板或誠實板） 30.00元

19、/m2(單層價）。內(nèi)層uv.pvc防腐板（厚度為1.8mm）48.00元/m2(單層價）。屋面板及墻面板所用的五金配件(按瓦面積計算） 3.00元/m2。（2）尼龍紗窗（40目）20.00元/m2(含人工費）。以上工程量按實收方結(jié)算。四、付款方式：1、以上所例零星工程完畢并經(jīng)驗收合格，10日內(nèi)支付至合同總金額的95%，余下5%作為質(zhì)量保證金，工程完工二年后15日內(nèi)付清。2、乙方負責向甲方提交竣工資料，若甲方要求開具建安發(fā)票，則按總造價的5%計算，甲方負責組織驗收。五、工程工期：按甲方要求進入現(xiàn)場施工，但甲方必須具備施工條件。工期為30個工作日，如遇下雨或不可抗力因素，則工期順延。六、質(zhì)量標準工

20、程按甲方要求驗收。七、質(zhì)量保修期二年。如在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，在接甲方通知24小時內(nèi)處理。八、甲乙雙方權(quán)利和義務1、甲方負責施工場地平設備的保護，達到維護等施工條件，并派專業(yè)人員現(xiàn)場監(jiān)督，免費提供乙方工程用水用電。2、乙方現(xiàn)場管理員及施工人員的食宿自理。3、乙方負責按照雙方確認的工程量進行維護，確保一次性驗收合格。 維修合同 篇5 甲方：乙方：毛家港鎮(zhèn)農(nóng)村公路路面維修工程，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。通過公開招標，甲方對乙方的施工能力、施工業(yè)績、施工信譽審核，符合農(nóng)村公路維修施工條件。甲方將 的路面維修工程承包給乙方施工，工程施工事項甲乙雙方協(xié)商達成一致，訂立本合同。一、工程量地點

21、： 。二、工程內(nèi)容1、工程承包范圍：路面維修（路面結(jié)構(gòu)為水泥混凝土路面）、殘缺部分、清縫灌縫。2、在施工中所需的一切人力、物力、機械及其一切直接或間接的設施，均由乙方負責。三、承包方式1、本工程實行單價承包，工程計量以監(jiān)理檢驗合格并簽認范圍內(nèi)的實際完成工程量計算。2、工程承包單價為含稅單價，稅款由乙方向有關稅務部門交納。3、工程價款為按招標確定的單價乘以實際完成水泥混凝土路面工程量計算。路面清縫灌縫按長度計算。四、甲方的義務和責任1、甲方負責施工前的施工放樣、全程監(jiān)督乙方施工。2、協(xié)調(diào)處理好各村公路維修施工的相關工作。3、甲方有權(quán)對不履行合同的施工單位中途終止合同。4、依照約定支付乙方工程款。

22、五、乙方的義務和責任1、服從甲方施工管理，嚴格按照甲方施工前的放樣標準施工。2、固定專業(yè)技術(shù)人員，負責現(xiàn)場施工、管理、確保安全施工，如發(fā)生安全事故一切責任由乙方負責。3、認真組織管理好施工機械，確保工程質(zhì)量、進度。4、實施和完成本合同工程及其缺陷修復中的一切施工作業(yè)。六、質(zhì)量要求嚴格按照施工程序施工，確保維修路面二年內(nèi)不得損壞。七、工程開工和完工本工程于20xx年 月 日至 月 日完工。八、工程款結(jié)算方式本工程實行單價承包。合同單價為水泥混凝土，路面面層 元/平方米，清縫、灌縫 元/米。后期養(yǎng)生 元，工程開工后，甲方先期支付30%工程預付款，待該項工程全部完成后，經(jīng)甲方有關技術(shù)人員會同監(jiān)理人員

23、驗收符合本項工程所應達到的質(zhì)量要求后，甲方支付全部工程款項。九、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，存檔一份。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：代表（簽字）： 代表（簽字）：年 月 日 維修合同 篇6 關山小學附屬幼兒園教學樓周邊維修工程承包協(xié)議書建設單位：江夏區(qū)鄭店街道關山小學（以下簡稱甲方） 施工單位： 彭波（以下簡稱乙方）依據(jù)中華人民共和國合同法、建筑法、建筑安裝工程承包合同條例、中華人民共和國價格法、武漢市保護消費合法權(quán)益條例，以及其他有關法律、行政法規(guī)，遵守平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就關山小學附屬幼兒園教學樓周邊維修工程施工共同協(xié)商，達成如下承包協(xié)議，以明確雙方責任，相互約束，共同

24、遵守。一、概況12、施工內(nèi)容：（一）、幼兒園教學樓東側(cè)m5混合砂漿擋土墻63m，自然面下挖墻角深0.5m，高度3.5m，寬2m，收口面1m，c25混凝土墊層，擋土墻外側(cè)抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，墻體側(cè)面積189m2。（二）、幼兒園教學樓東側(cè)土方：自然面下挖2m，長20m，寬16m，總土方量640m3，考慮外運2km。（三）、幼兒園運動場南側(cè)長80m，高2m擋土墻外側(cè)抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，面積160m2。3、工程總造價為：4、工期：自年月日結(jié)束，竣工工期30日歷天。二、關于材料供應的約定要求：承包人所使用的材料均應具備國家認可的有效產(chǎn)品合格證，不合格的產(chǎn)品不得使用。承包人的材

25、料品牌在進場施工之前必須經(jīng)甲方到場確認方可施工。三、關于工程質(zhì)量及驗收的約定：1、本工程執(zhí)行建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程，裝飾裝修驗收標準和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。2、本工程由 乙方 提供施工方案，必須經(jīng)審核簽字確認后，方可施工。3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。4、在施工過程中，甲方若提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂工程項目變更單后，乙方方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡未經(jīng)甲方與同意，乙方擅自更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，乙方自負。5、工程驗收：施工過程中，甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工

26、程的檢查與驗收手續(xù)，并做好隱蔽工程的相關記錄。6、工程竣工：乙方應提前一周內(nèi)通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)并填寫工程竣工驗收單。7、工程質(zhì)保：本工程質(zhì)保期為貳年，在質(zhì)保期內(nèi)由于乙方施工不當或用材造成的質(zhì)量問題，乙方應在接到報修通知后12小時內(nèi)派出維修人員進行修復，修復產(chǎn)生的費用由乙方承擔；人為損壞不在保修范圍內(nèi)。質(zhì)保期以后按市場價收取材料費，免人工費。四、有關安全生產(chǎn)和防火約定：甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員安全，防止相鄰管道堵

27、塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。五、工程款付款方式工程竣工驗收合格后，現(xiàn)金支付。六、 質(zhì)量保證承諾：工程質(zhì)量合格，達不到要求罰款合同總價 2 %；文明施工管理目標優(yōu)良，達不到要求罰款合同總價 0.5 %；安全生產(chǎn)目標合格，達不到要求罰款合同總價 0.5 % 。七、違約責任：1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工、中途停工或甲方未按合同的約定付款，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每逾期一天，甲方按合同價款的 5 向乙方支付違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按200元/天 向甲方支付違約金。誤

28、期罰款限額 20xx元 大寫（貳仟元整）。八、糾紛處理方式：因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向所在區(qū)縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。九、合同的變更和解除：1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方不得變更合同內(nèi)容。在合同履行過程中，非經(jīng)雙方同意，單方終止合同視同違約，并違約方應按合同價款 50% 向守約方支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。十、本合同一式 兩 份，甲方執(zhí) 壹 份，乙方執(zhí) 壹 份，具有同等法律效力。甲 方： 江夏區(qū)鄭

29、店街道關山小學（代表簽字）：乙 方（簽字）：20xx年7月19日 維修合同 篇7 甲方：乙方：甲、乙雙方本著平等互利的原則， 就項目的技術(shù)服務事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同恪守。一、技術(shù)服務的內(nèi)容、方式和要求：（一） 檢查范圍和內(nèi)容：檢查范圍為本項目的玻璃幕墻和鋁合金門窗。檢查內(nèi)容主要為：1、幕墻與主體結(jié)構(gòu)連接；2、幕墻型材和面板的安裝；3、幕墻周邊封口和變形縫的處理；4、結(jié)構(gòu)膠和密封膠；5、開啟窗五金件連接安全及正常使用；6、雨水滲漏部位。（二） 檢查數(shù)量：1、檢查范圍面積：玻璃幕墻： 。2、每月檢查一次，如遇特殊情況應立即檢查。二、工作條件和協(xié)作事項：（一） 甲方應為檢查工作提供便

30、利并做好相應的配合和協(xié)調(diào)工作。（二） 乙方應嚴格規(guī)范安全操作，確保檢查工作安全的開展。（三） 乙方盡量安排休息日進行檢查。（四）每次檢查應做好記錄。三、合同價款及其支付方式：經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同價格為每年元整（大寫：元整），一次性付清。四、合同有效期：本合同期限為年，從年 月 日至年 月 日。五、違約金或者損失賠償額的計算方法：違反本合同約定，違約方應當按照中華人民共和國合同法有關條款的規(guī)定，承擔違約責任，違約方按照合同總價款的10%另行支付違約金。六、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商和解。雙方當事人和解不成， 可向人民法院提起訴訟。 本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有

31、同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。自簽訂之日起生效。甲方： 乙方：負責人： 負責人： 維修合同 篇8 發(fā)包方： （簡稱甲方） 承包房： （簡稱乙方）根據(jù)中華人民共和國合同法有關規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就甲方產(chǎn)品加工車間房頂維修一事協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程內(nèi)容: 乙方負責甲方產(chǎn)品加工大線車間廠房鋼物價更換及房頂破損石棉瓦的修復。二、工程質(zhì)量及驗收標準：更換、修復完工后修復部位不漏雨，與原始屋頂搭接一致。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成的材料費和其他經(jīng)濟損失由乙方賠償。三、工程

32、計價：此工程更換的石棉瓦按板材面積計算，單價為 元 /，施工面積，工程總造價為元，此價格不含稅票。四、工期為天。五、雙方責任：1、甲方責任：1) 負責為乙方提供所需的材料，提供便利的施工條件。2) 負責給乙方撥付工程款。2、乙方責任：1) 嚴格按照甲方的施工要求施工。2) 強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，所攜帶人員必須購買有社會保險，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕一切安全事故的發(fā)生。乙方承擔此間所發(fā)生的一切安全及其它事故的全部責任。3) 必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問題均由乙方

33、承擔。4）該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。六、付款方式:1) 甲方按乙方所完成之實際房屋維修的質(zhì)量經(jīng)驗收為合格工程后一次性結(jié)算工程款。2)質(zhì)保金：質(zhì)保金按維修工程總造價的5%扣除，待工程完工并通過驗收3個月后，據(jù)實返還。因質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應在收到甲方書面通知10日內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付。七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜另行協(xié)商解決，本合同自簽訂之日起即生效。甲方： 乙方：甲方代表：乙方代表：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：20xx年8月 日 維修合同 篇9 甲方：_乙方：_甲方與乙方本著互利互惠原則，通過友好協(xié)商簽定以下信息產(chǎn)品維修維護合同。一該合同所包括的信息產(chǎn)品如下：產(chǎn)品名稱：_產(chǎn)品序列號：_臺數(shù)：_金額：（人民幣）_備注：_二由乙方為甲方提供信息產(chǎn)品免送維修服務，相應服務條款如