綠化工程合同

1、此資料由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。綠化工程合同綠化工程為人們提供了一個良好的休息、文化娛樂、親近大自然的場所,是保護生態(tài)環(huán)境的重要措施。對于綠化工程合同你又是怎樣理解的呢?以下是在范文網小編為大家整理的綠化工程合同范文，感謝您的閱讀。綠化工程合同范文1甲方(建設方)：乙方(施工方)：依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程內容和工程范圍：二、合同工期1、開工日期：2、竣工日期：三、質量

2、標準本工程執(zhí)行 ，工程質量標準合格。四、合同價款1、該工程造價以竣工后實際工程量結算。1、該工程造價以實際工程量的雙方議定價格為依據，以總承包形式而定，總承包價格為(： 元)大寫：3、工程款在工程驗收后一次性結清。4、養(yǎng)護期從年月日 到 年月日 為止。五、雙方權力與義務(一)、甲方1、 辦理施工所需的證件、批件，提供有關隱蔽、障礙物資料。2、提供施工所需水源、電源等保證施工需要，水電費由乙方承擔。3、協(xié)調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。4、派駐施工現場的監(jiān)理工程師或工程師代表，對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，負責工程中的驗收和其它必須的簽證。5、組

3、織對工程的竣工驗收。(二)、乙方1、根據甲方委托，在其承攬的工程范圍內，完全全部工程。2、施工場地清潔衛(wèi)生，執(zhí)行行業(yè)文明施工要求。3、對施工場地周圍的管線和鄰近建(構)筑物實施保護。4、遵守政府有關部門對施工場地、交通、噪音及環(huán)保和安全生產等內容的規(guī)定。5、嚴格施工，確保工程質量，并按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。6、提供竣工驗收資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收六、施工安全工程參與各方按照國家建設安全生產相關規(guī)定負責工程項目施工安全，承擔相應安全責任。七、其他1、未盡事宜，雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議。2、本協(xié)議一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。甲方(公章)：

4、_乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_法定代表人(簽字)：_年_月_日_年_月_日綠化工程合同范文2甲方：乙方：為確保工程的順利進行，經甲乙雙方協(xié)商達成以下協(xié)議，希雙方共同遵守。第一條 工程概況1、 工程名稱：xxxx有限公司廠區(qū)綠化2、 承包方式：包工包料3、 工程總造價：_萬元第二條 工程期限本工程定于_年_月_日開工，_年_月_日竣工，合同工期為_天第三條 工程延誤與工程獎罰1、 乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前通知甲方。2、 施工中因各種原因需要停工，應提前一天向甲方提出申請，由甲方確定是否停工。3、 如遇不可抗拒因素如地震等自然災害等，工期相應順延。4、 因乙

5、方原因造成延期開工或停工的，工期每延誤一天罰乙方現金500元。因甲方原因造成工期拖延的，工期每延誤一天罰甲方現金500元。第四條 甲方職責1、 確保施工前，現場做到三通一平。2、 確保乙方施工用水及養(yǎng)護用水用電。3、 甲方為乙方提供地下隱蔽工程的資料。4、 及時向乙方支付工程款。第五條 乙方工作職責1、 乙方必須按甲方確認的工程進行組織施工，接受甲方對工程進度的監(jiān)督檢查。2、 工程竣工后，乙方應按本合同約定的養(yǎng)護期，對本工程承擔養(yǎng)護責任。3、 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的事故責任及相關費用，由乙方單獨承擔。第六條 質量驗收1、 苗木栽植要遵守

6、技術操作規(guī)范，確保苗木成活率100%。2、 苗木質量要完全符合設計質量要求，如達不到要求應及時更換。第七條 付款方式1. 第一次付款，合同簽訂生效后，甲方須向乙方支付工程總造價的30% 。2. 第二次付款，草坪鋪設過半時甲方向乙方支付工程總造價的40%。3. 第三次付款，工程竣工驗收合格后，甲方向乙方工程總造價的25%.4. 余款在養(yǎng)護期滿后一次付清。第八條 養(yǎng)護期限本工程養(yǎng)護期為一年(當年12月底結束)本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽訂之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_法定代表人(簽字)：_年_月_日_年_月_日綠化工程合同范文3發(fā)包人：(以下簡稱甲方)承包人： (以下簡稱乙方)一、工程內容棒杰新廠房主干道兩側鵝卵石景觀工程。二、合同價款合同固定單價：以450元/噸計價，以發(fā)包簽收的實際用量計算。三、結算價款、本合同為固定單價合同(不因市場價格上下波動而調整)，即為完成一個計量單位所需的直接費、綜合間接費、措施費和稅金等的綜合成品結算單價;，、包含材料費、運輸費、施工費、安全管理費、風險因素等;四、付款方式工程完工，且發(fā)包人驗收合格，憑正式發(fā)票在五個工作日內付清。五、工期：20xx年10月23日完工。六、此合同如有異議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，由當地仲裁機構仲裁或當地法院判決。七、此合同一式二份，雙方